索赔管理和案例分析

《索赔管理和案例分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第二部分：国际工程索赔和典型案例分析胡远航MarkHu胡远航MarkHu演讲人英国品诚梅森律师事务所资深律师英格兰威尔士执业律师/中国律师资格英国皇家特许测量师（MRICS）英国皇家特许仲裁员协会会员（MCIArb）商务部中国国际工程咨询协会专家委员会委员他先后就读于南京大学建筑与城市规划学院、北京大学法学院、英国BPP大学法学院、英国法学院大学、具有大陆法系和普通法系的复合教育背景；他的主要专业领域为PPP项目开发、国际能源与基础设施项目投资和建设、EPC合同的风险识别管控以及争议解决等；其作为核心律师曾参与中老铁路

2、、西气东输三线等特大型基建项目的架构设计。目前其主要专业方向为电力能源设施的投资和建设，参与了在非洲、东南亚、南亚等多个IPP项目的开发。23索赔的基础要素如何索赔？索赔要素矩阵–硬实力4程序索赔通知索赔报告事实事实发生的证据事实影响的证明量化CPA干扰费延误费总部管理费…依据合同依据法律依据如何索赔？索赔要素矩阵-软实力5干系人时机多级争端解决机制暂停终止从开始到结束-合同索赔操作6索赔通知28天延误是致命的索赔报告42天延误并不致命持续事件的处理工程师决定从开始到结束-正确发出索赔通知的要求7形式合约性对象方式内容

3、项时间TIMEBAR工程师参考通讯条款索赔的事件或情况知道或应知后28天属于TIMEBAR条款“组合式”索赔通知举例Multi-notificationofClaim8有关索赔程序条款的风险与谈判要点IftheContractorencountersadversephysicalconditionswhichheconsiderstohavebeenUnforeseeable,theContractorshallgivenoticetotheEngineerassoonaspracticable.如果承包商认为遇到不可

4、预见不利物质条件，应尽快通知工程师。Thisnoticeshalldescribethephysicalconditions,sothattheycanbeinspectedbytheEngineer,andshallsetoutthereasonswhytheContractorconsidersthemtobeUnforeseeable.此通知应当：(i)描述物质条件以便工程师进行检验，并（ii）提出承包商认为不可预见的理由（请注意：该份通知应同时满足上述两个条件的要求）。9FIDICCONS/P&DB4.12不可

5、预见物质条件FIDICCONS/P&DB4.12不可预见物质条件“IfandtotheextentthattheContractorencountersphysicalconditionswhichareUnforeseeable,givessuchanotice,andsuffersdelayand/orincursCostduetotheseconditions,theContractorshallbeentitledsubjecttoSub-Clause20.1…to:“如果承包商遇到不可预见的物质条件，并发出此

6、项通知，因这些条件达到遭受延误和（或）增加费用的程度，承包商应有权根据第20.1款…要求：(a)anextensionoftimeforanysuchdelay…,and对任何此类延误给予延长期，以及(b)paymentofanysuchCost,”对任何此类费用给予支付，”“If”可能构成第一个前提条件条款“SubjecttoSub-Clause20.1”构成第二个前提条件条款10“20.1……IftheContractorfailstocomplywiththisoranotherSub-Clauseinrelat

7、iontoanyclaim,anyextensionoftimeand/oradditionalpaymentshalltakeaccountoftheextent(ifany)towhichthefailurehaspreventedorprejudicedproperinvestigationoftheclaim,unlesstheclaimisexcludedunderthesecondparagraphofthisSub-Clause”.“20.1……如果承包商未能达到本款或有关任何索赔的其他条款的要求，除非该

8、索赔根据本款第二段的规定被拒绝，对给予任何延长期和（或）追加付款，应考虑承包商此项未达到要求对索赔的彻底调查造成的阻碍或影响（如果有）的程度”11FIDICCONS/P&DB4.12不可预见物质条件未能“尽快但不晚于28天”(assoonaspracticablebutnolaterthan28days)发出通知是致命的未能遵守其