《一级建造师真题及答案(2004-2010年 (三科)).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
2004一级建造师考试工程经济试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初C．在箭线上下流明现金流量的数值D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。A．PtPc，FNPV0，FIRRicB．PtPc，FNPV0，FIRRicC．PtPc，FNPV0，FIRRicD．PtPc，FNPV0，FIRRic6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。A．4.24B．4.31C．4.45D．5.247．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。A．1.56B．1.64C．3.08D．3.2011．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力C．项目风险的概率D．项目的偿债能力12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费14．价值工程中"价值"的含义是（）。A．产品的使用价值B．产品的交换价值C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。 16．在资金等值计算中，下列表述正确的是（）。A．P一定，n相同，i越高，F越大B．P一定，i相同，n越长，F越小C．F一定，i相同，n越长，P越大D．F一定，n相同，i越高，P越大17．某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069（A/P，8％，10）=0.149（P/F，8%，10）=2.159A．324B．447C．507D．64818．在下列关于设备磨损的表述中，错误的是（）。A．有形磨损造成设备的功能性陈旧B．有形磨损引起设备价值的贬值C．无形磨损的原因是技术进步D．无形磨损的设备不能继续使用19．设备使用年限越长，每年所分摊的资产消耗成本（）。A．越多，运行成本越少B．越少，运行成本越少C．越多，运行成本越多D．越少，运行成本越多20．已知某新技术应用方案的投资额为100万元，年工程成本为20万元，基准投资收益率为12％，则该方案的折算费用为（）万元。A．32.00B．102.40C．266.67D．853.3321．对建设工程项目使用功能影响从大到小依次排列正确的是（）。A．设计阶段-施工阶段-决策阶段B．施工阶段-设计阶段-决策阶段C．决策阶段-设计阶段-施工阶段D．设计阶段-决策阶段-施工阶段22．在投资项目决策阶段，主要投入不包括（）。A．土地征用费B．市场调查分析费C．可行性研究费D．投资机会分析费23.按现行会计制度及有关规定，下列会计报表中属于静态会计报表的是（）。A．资产负债表B．利润分配表C．现金流量表D．利润表24．按现行会计制度及有关规定，短期投资属于（）。A．流动资产B．无形资产C．其他资产D．流动负债25．按现行会计制度及有关规定，下列各项中不属于企业无形资产的是（）。A．土地使用费B．非专利技术C．商誉D．企业计提的无形资产减值准备26．按现行会计制度及有关规定，下列各项中属于企业债权的是（）。A．应付票据B．应付账款C．预付账款D．预收账款27．企业有一台设备因事故提前报废，对该台设备的折旧处理应是（）。A．从下月起停止计提折旧B．补提折旧C．从开始停止计提折旧D．继续按月计提折旧，直到提足为止28．应付利润在尚未支付给投资者之前构成企业的一项（）。A．投入资本B．长期负债C．债权D．流动负债29．企业在筹集资金过程中，投资人的投入资本超过其注册资金的数额属于（）。A．资本公积B．盈余公积C．实收资本D．未分配利润30．在会计核算中，期间费用是指企业当期发生的（）的费用。A.应由几项工程共同负担，分配计入工程成本核算对象B．可直接计入工程成本核算对象C．应当直接计入当期损益D．应当通过分配计入当期损益31.企业购入小汽车一辆，按照现行企业财务制度及相关规定，该汽车的购置费用属于企业的（）支出。A．投资性B．资本性C．期间费用D．营业外32．下列关于成本和费用的表述中正确的是（）。A．费用是针对一定的期间而言的B．费用是针对一定的成本核算对象而言的C．费用是指不能计入成本而应当直接计入当期损益的耗费D．成本是针对一定的期间而言的 33．某工程合同总收入8000万元，本期末止累计完成工程进度80％，上年完成工程进度30％，本期实际收到工程款3000万元，按完工百分比法计算当期的合同收入是（）。A．2400万元B．3000万元C．4000元D．8000元34．在下列关于施工企业利润总额的公式中，正确的是（）。A．利润总额=主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用B．利润总额=主营业务利润+其他业务利润C．利润总额=主营业务利润+其他业务利润+投资净收益D．利润总额=营业利润+投资净收益+补贴收／k+营业外收入-营业外支出35．企业对当期可供分配的利润，应首先提取（）。A．普通股股利B．法定盈余公积金C．优先股股利D．资本公积36．企业购买某大酒店的股份，属于（）。A．筹资活动B．生产活动C．投资活动D．分配活动37．企业按期支付利息体现了企业与（）之间的财务关系。A．投资者B．债权人C．债务人D．政府38．反映企业盈利能力的核心指标是（）。A．净资产收益率B．总资产周转率C．销售增长率D．资本积累率39．速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的关系。其中，速动资产=（）。A．货币资金+短期投资+应收账款+其他应收款B．货币资金+应收账款+应收票据+其他应收款C．短期投资+应收票据+应收账款+其他应收款D．流动资产-存货40．在下列各项中，反映企业经营成果的会计要素有（）。A．资产B．负债C．所有者权益D．费用41．企业的收入确认后，与其相关的成本、费用也应在同期确认，这体现了会计核算应遵循的（）。A．权责发生制原则B．配比原则C．实际成本原则D．及时性原则42．会计的基本职能是会计核算与会计（）。A．分析B．管理C．监督D．控制43．按我国现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，建筑安装工程费用的组成为（）。A．直接费、间接费、计划利润、税金B．直接工程费、间接费、利润、税金C．直接费、规费、间接费、税金D．直接费、间接费、利润、税金44．按建标[2003]206号文的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（）费用。A．工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险B．住房公积金、工程排污、环境保护C．社会保障、安全施工、环境保护D．住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工45．按建标[2003]206号文的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于（）。A．其他直接费B．现场经费C．研究试验费D．直接工程费46．按建标[2003]206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费=（）安全施工费费率。A．人工费B．直接工程费C．材料费D．直接费47．在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的（）。A．3.00％B．3.41％C．5.00％D．5.50％48．某工程采用工料单价法计价程序，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费率为12％，利润率为4%，计税系数为3.41％，则该工程的含税造价为（）万元。A．12821.03B．12109.77C．10238.42D．9886.8249．某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为75％，该地区原费用定额测算所选典型工程材料 费占人、料、机费用合计的比例为60%，根据综合单价法计价程序，宜采用（）为计算基础计算含税造价。A．直接工程费B．人工费和机械费合计C．人工费D．材料费和机械费合计50．在《建设工程工程量清单计价规范》中，其他项目清单一般包括（）。A．预备金、分包费、材料费、机械使用费B．预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费C．总承包管理费、材料购置费、预留金、风险费D．预留金、总承包费、分包费、材料购置费51．按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价应采用（）。A．工料单价法B．综合单价法C．扩大单价法D．预算单价法52．某进口设备的离岸价为20万美元，到岸价为22万美元，人民币与美元的汇率为8.3:1，进口关税率为7％，则该设备的进口关税为（）万元人民币。A．1.54B．2.94C．11.62D．12.7853．进口设备外贸手续费=（）人民币外汇牌价外贸手续费率。A．到岸价B．离岸价C．出厂价D．组成计税价格54．在建设工程投资估算中，建设期贷款利息按（）年利率计算。A．年初借款本息累计+本年借款额B．年初借款本息累计+本年借款额/2C．年初借款本息累计-本年借款额D．年初借款本患累计-本年借款额/255．某工程的设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1300万元，工程建设其他费为600万元，基本预备费率为5％。该项目的基本预备费为（）万元。A．80B．95C．115D．14556．单台设备安装后的调试费属于（）。A．安装工程费B．建筑工程费C．设备购置费D．工程建设其他费57．建设工程定额和指标中分项最细、定额和指标子目最多的是（）。A．预算定额B．施工定额C．概算定额D．概算指标58．建筑安装工程材料损耗率一般采用（）计算确定。A．技术测定法B．比较类推法C．观察法D．经验估计法59．建设工程项目投资控制的最高限额是指经批准的（）。A．项目建议书中的投资估算B．可行性研究报告中的投资估算C．设计概算D．修正概算60．在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用（）进行计算。A．定额估价法B．框算估价法C．作业估价法D．概算指标法二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．在工程经济分析中，下列各项中属于经营成本的有（）。A．外购原材料、燃料费B．工资及福利费C．修理费D．折旧费E．利息支出62．根据评价的角度、范围、作用，建设项目经济效果的评价可分为（）等层次。A．社会效益评价B．环境效益评价C．财务评价D．国民经济评价E．综合评价63．基准收益率的确定一般应综合考虑的因素有（）。A．资金成本B．投资风险C．方案的收益率D．机会成本E．通货膨胀64．对于承租人来说，设备租赁相对于设备购买的优越性有（）。A．可以将承租的设备用于担保、抵押贷款B．可用较少的资金获得生产急需的设备 C．可以自主对调备进行改造D．租金可在税前扣除，享受税费上的利益E．可避免通货膨胀和利率波动的)中击65．在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有（）。A．通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本B．通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能C．施工单位通过严格履行施工合同，提高其社会信誉D．在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本E．适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用性66．按现行会计制度及有关规定，下列各项中属于施工企业存货的有（）。A．在建施工产品B．未使用固定资产C．低值易耗品D．不需用的固定资产E．委托加工物资67．按现行会计制度及有关规定，固定资产按经济用途和使用情况可分为七大类，其中包括（）。A．经营用固定资产B．非经营用固定资产C．自有固定资产D．经营租入固定资产E．未使用固定资产68．按现行会计制度及有关规定，长期负债核算的内容包括（）。A．长期应付款B．专项应付款C．长期投资D．应付债券E．长期借款69．所有者权益是指所有者在企业中享有的经济利益，包括（）。A．实收资本B．长期投资C．资本公积D．盈余公积E．未分配利润70．按现行会计制度及有关规定，下列收入项目中属于施工企业其他业务收入的有（）。A．产品销售收入B．施工承包合同收入C．劳务销售收入D．材料销售收人E．机械销售收入71．在下列指标中，属于反映企业营运能力的指标有（）。A．总资产周转率B．流动资产周转率C．速动比率D．资本积累率E．存货周转率72．在下列各项中，属于原始凭证必须具备的基本内容有（）。A．原始凭证的名称B．接受凭证单位名称C．会计科目和金额D．业务内容及金额E．盖章73．按建标[2003]206号文的规定，直接工程费中人工费包括生产工人（）的工资。A．修建临时设施B．因气候影响停工期间C．病假6个月以内D．调动工作期间E．休假期间74．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于直接工程费中材料费的有材料的（）。A．原价B．运杂费C．检验试验费D．二次搬运费E．不可避免的运输损耗费75．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。A．折旧费B．大修理费C．大型机械设备进出场及安拆费D．经常修理费E．机械操作人员的工资76．按建标[2003]206号文的规定，下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A．劳动保护费B．职工教育经费C．劳动保险费D．财务费E．工会经费77．建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上（）。A．营业税B．增值税C．城市维护建设税D．车船使用税E．教育费附加78．按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应按统一的（）进行编制。A．项目编码B．项目名称C．项目特征D．计量单位E．工程量计算规则79．在下列各项中，属于工程项目建设投资的有（）。A．建设期利息B．设备及工器具购置费C．预备费D．流动资产投资E．工程建设其他费80．按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为（）。A．建筑工程定额B．安装工程定额C．人工定额D．材料消耗定额E．机械台班定额 2004年一级建造师考试工程经济答案参考答案：一、单项选择题1、D2、B3、D4、C5、A6、B7、C8、B9、A10、C11、B12、C13、D14、D15、C16、A17、B18、D19、D20、A21、C22、A23、A24、A25、D26、C27、A28、D29、A30、C31、B32、A33、C34、D35、B36、C37、B38、A39、D40、D41、B42、C43、D44、A45、D46、B47、A48、C49、A50、B51、B52、D53、A54、B55、D56、A57、B58、C59、B、60、C二、多项选择题61、ABC62、CD63、ABDE64、BDE65、ABDE66、ACE67、ABE68、ABDE69、ACDE70、ADE71、ABE72、ABDE73、BCDE74、ABCE75、ABDE76、BCDE77、ACE78、ABD79、ABCE80、CDE2005年一级建造师考试工程经济试题及答案一、单项选择题[共60题，每题1分，总计60分]1、现金流入与现金流出之差称为（）。A．现金流量B．净现金流量C．净现金D．纯现金2、（）是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种货币形式。A．税金B．市场C．利润D．保险3、财务现金流量表按其评价的角度不同分类，其中不包括（）。A．项目财务现金流量表B．资本金财务现金流量表C．投资各方财务现金流量表D．项目差额财务现金流量表4、动态投资回收期是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率（）之后，再来推算投资回收期，这是它与静态投资回收期的根本区别。A．直接加减B．动态加减C．动态变化D．折成现值5、某建设项目估计总投资2800万元，项目建成后各年净收益为320万元，利率为10%则该项目的静态投资回收期为：（）年。A．11B．8.75C．9.95D．7.56、偿债能力指标主要有：借款偿还期、（）、偿债备付率。A．利息备付率B．利息偿还期C．借款偿还期D．偿债额7、基准收益率应（）单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。A．高于B．低于C．等于D．不低于8、敏感系数高，表示项目效益对该不确定因素的影响（）。A．敏感程度低B．敏感程度高C．不会有影响D．敏感程度与之无关9、价值工程涉及到价值、（）和寿命周期成本等三个基本要素。A．价格B．成本C．功能D．费用10、某项目期望在2年后获得一笔100万的投资额，在年利率为10%情况下，每年年末应提存的金额是（）。A．40万B．50万C．47.6万D．45万11、设备的（）就是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。 A．经济寿命B．技术寿命C．自然寿命D．物质寿命12、设备的经济寿命是指从开始投入到（）的使用年限。A．经常发生故障B．设备报废C．维修费大于其收益D．其年度费用最小13、增量（），就是增量投资所带来的经营成本上的节约来补偿其增量投资的年限。A．效益B．投资率C．投资收益率D．投资回收期14、在利润表中，纳入分部报表的各个部分最多有（）个。A．8B．9C．12D．1015、下列不属于现金流量表基本内容的是（）。A．生产活动产生的现金流量表B．经营活动产生的现金流量表C．投资活动产生的现金流量表D．筹资活动产生的现金流量表16、目前，我国采用的利润表的结构主要形式为（）。A．多步式利润表B．单步式利润表C．报告式利润表D．账户式利润表17、在编报中期和年度财务会计报告时，应将数栏改成（）。A．"今年数"栏B．"数"栏C．"上年数"栏D．"上月数"栏18、由过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益的一项经济资源是指（）。A．现金B．银行存款C．资产D．资本19、企业通过让渡资产从而拥有被投资单位的股权，成为被投资单位的股东，按所持股份比例享有权益并承担相应责任的对外投资是指（）。A．长期债权投资B．短期债权投资C．长期股权投资D．发放债券20、施工企业在销售、结算过程中产生的债权是（）。A．应收账款B．短期债券C．主营销售收入D．应付账款21、某企业有带息票据5000元，上面标明利息为10％，期限为3年，按单利计算企业可收回现金为（）元。A．5000B．5500C．6000D．650022、某企业的银行存款期限为10年，到期时可得到现金10000元，但由于意外事故需钱，5年时就必须取回，设贴现率为10％，则企业可取回现金为（）元。A．4660B．7500C．5000D．620023、固定资产最基本的特征是（）。A．可供企业营业使用B．使用期限长C．成本能够可靠地计量D．单位价值较高具有可衡量的未来经济利益24、企业在销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流人称为（）。A．营业收入B．主营业务收入C．其他业务收入D．基本业务收入25、在利润计算过程中，下列不属于营业外收入的是：（）。A．固定资产盘盈B．处置固定资产净收益C．处置无形资产净收益D．吸收投资26、企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下所述正确的是（）。(1)弥补以前年度亏损(2)可供分配的利润及其分配(3)可供投资者分配的利润及其分配(4)未分配利润A．(1)→(2)→(3)→(4)B．(4)→(2)→(3)→(1)C．(2)→(3)→(1)→(4)D．(1)→(3)→(2)→(4)27、在商品交易中以延期付款或预收货款的方式进行购销活动所形成的借贷关系为（）。A．延期付款B．商业信用C．周转信贷D．长期借款28、在商品交易中，最典型、最常见的商业信用形式为（）。A．预收账款B．应付票据C．应付账款D．周转信贷 29、延期付款，但早付款可享受现金折扣，如"2/10，1/20，0/30"表示的意思是（）。A．表示在信用期间10天内付款可享受2折的折扣，20天内付款可享受1折的折扣，超过20天则全额付款B．表示在信用期间10天内付款可享受2天的回旋余地，20天内付款可享受1天的回旋余地，超过20天则无回旋余地C．表示如果在超过信用期限10天内就交2％的滞纳金，超过20天就交1％的滞纳金D．表示在信用期间10天内付款可享受2％的折扣，20天内付款可享受1％的折扣，超过20天则全额付款30、已知某企业的税前利润为500万元，所得税为50万元，平均资产总额为1000万元，求企业的总资产报酬率（）。A．50％B．45％C．5％D．49.7％31、反映企业盈利能力的核心指标是（）。A．利润B．净资产收益率C．总资产报酬率D．平均净资产32、表示与上年相比，企业销售(营业)收入的增减变化情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标是指（）。A．净资产收益率B．资产负债率C．资本积累率D．营业增长率33、（）是企业当年所有者权益总的增长率，反映了企业所有者权益在当年的变动水平。A．净资产收益率B．资产负债率C．资本积累率D．营业增长率34、借贷记账法的记账规则是（）。A．有借必有贷，借贷必相等B．一借一贷C．一借多贷D．一贷多借35、专用记账凭证按其反映的经济业务内容不同分类，下列选项不属于专用记账凭证的是（）。A．收款凭证B．付款凭证C．转账凭证D．原始凭证36、以下各项说法正确的是（）。A．材料费是指直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用B．人工费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品的费用C．施工机械使用费是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值D．直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用37、仓储损耗费属于下列中的（）费用。A．运输损耗费B．检验试验费C．采购及保管费D．材料运杂费38、公式∑(施工机械台班消耗量机械台班单价)是（）的计算公式。A．机械台班单价B．台班折旧费C．运输损耗率D．施工机械使用费39、大修理费指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其（）功能所需的费用。A．全部B．部分C．正常D．主要40、经常修理费不包括（）。A．为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用B．机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用C．为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用D．机械停滞期间的维护和保养费用41、规费的内容不包括（）。A．住房公积金B．危险作业意外伤害保险C．社会保障费D．劳动保险费42、企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用计入（）。A．财务费B．固定资产使用费C．办公费D．工具用具使用费43、下列各选项中不属于差旅交通费的是（）。A．工伤人员就医路费B．六个月以上的病假人员工资C．退职一次性路费D．管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费 44、（）是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。A．办公费B．工具用具使用费C．财产保险费D．固定资产使用费45、下列各选项中不计入劳动保险费的是（）。A．住勤补助费B．抚恤费C．易地安家补助费D．职工退职金46、公式：(直接费＋间接费＋利润)税率，计算的是（）。A．措施费B．利润C．税金D．人工费47、如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以（）为基数计算该分项的间接费和利润。A．人工费和机械费合计B．人工费、材料费、机械费合计C．人工费D．材料费、机械费合计48、工程量清单一个最基本的功能是（）。A．为计价和询标、评标的基础B．为施工过程中支付工程进度款提供依据C．为办理竣工结算及工程索赔提供了重要依据D．作为信息的载体，为潜在的投标者提供必要的信息49、清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的（）费用。A．大部分B．主要C．全部D．一小部分50、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)》是（）工程量清单编制的依据。A．措施B．分部分项工程量清单C．其他项目名称和相应数量D．以上均正确51、封面由（）填写、签字、盖章。A．投标人B．标底编制人C．建筑设计单位D．招标人52、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的（）费用。A．主要B．全部C．一大部分D．一小部分53、于2003年7月1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003，规定工程量清单应采用（）。A．工料单价法计价B．综合复计价C．综合单价法计价D．工料复计价54、办公和生活家具购置费按照设计定员人数乘以（）计算。A．单项指标B．差旅交通费C．综合指标D．职工福利费55、建筑安装工程费用定额是按（）划分的。A．按照投资的费用性质B．按照专业性质C．按照主编单位和管理权限D．按同一性质的施工过程56、全国统一定额是由（）综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制。A．国家建设行政主管部门B．行业建设行政主管部门C．地区建设行政主管部门D．施工企业57、不属于计时测定的方法的有（）等。A．写实记录法B．测时法C．背诵法D．工作日写实法58、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位质量（）产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准。A．低劣B．合格C．高档D．抵档59、涨价预备费估算一般是以（）为基数。A．设备购置费B．基本预备费C．分年工程涨价费用D．分年工程费用60、总包商在投标时还要考虑总包商的（）。A．管理费B．保险费C．临时设施工程费D．施工单位人工费二、多项选择题[共20题，每题2分，总计40分] 61、关于临界点的叙述不正确的是（）。A．临界点是指项目不允许不确定因素向不利方向变化的极限值B．超过极限，项目的效益指标将不可行C．如当产品价格下降到某一值时，财务内部收益率将刚好等于基准收益率，此点称为产品价格下降的临界点D．临界点可用临界点百分比或者临界值分别表示某一变量的变化达到一定的百分比或者一定数值时，项目的效益指标将从不可行转变为可行临界点E．通过计算临界点来进行敏感性分析62、为了引导和启发进行创造性的思考，常用的方案创造方法有以下几种：（）。A．头脑风暴法B．歌顿法(模糊目标法)C．专家意见法(德尔菲法)D．专家检查法E．ABC法63、价值工程研究对象的选择一般说来有以下几个原则：（）。A．从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值B．从生产方面看，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料消耗高和废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得总的经济效果就大C．从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低的，生命周期较长的，市场上畅销但竞争激烈的、新产品、新工艺等进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额D．从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的，如材料费、管理费、人工费等，推行价值工程就是要降低成本，以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能E．从功能方面看，产品要符合用户的要求，而且使成本控制在最低64、影响资金时间价值的因素很多，其中主要有：（）。A．资金的使用时间B．资金的形态C．资金投入和回收的特点D．资金数量的大小E．资金周转的速度65、对新技术、新工艺和新材料应用方案技术经济比较分析的方法有（）。A．折算费用法B．ABC分析法C．其他指标分析D．增量投资分析法E．歌顿法66、对于施工企业来说资产负债表的附表内容应包括（）。A．利润分配表B．资产减值准备明细表C．股东权益增减变动表D．应交增值税明细表E．现金流量表67、下面选项中，在现金流量表中属于现金的是：（）。A．库存现金B．其他货币资金C．通知金融企业便可提取的定期存款D．不能随时支取的定期存款E．银行存款68、在财务报表中，利润表的主要结构形式分为（）。A．多步式利润表B．单步式利润表C．报告式利润表D．账户式利润表E．年计利润表69、在资产分类中，属于其他资产的有：（）。A．流动资产B．长期投资C．无形资产D．临时设施E．长期待摊费用70、下列形式适合长期借款利率的有（）。A．固定利率B．变动利率C．浮动利率D．单利率E．复利率71、企业应当组织工程、技术、财会等部门的相关专业人员对编制的概预算重审查（）等是否真实、完整、准确。A．编制依据B．定额套用C．单价的计算方法 D．项目内容E．工程量的计算72、会计核算具有（）。A．有效性B．完整性C．连续性D．系统性E．综合性73、采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括（）。A．采购费B．仓储费C．工地保管费D．保健费用E．修理费74、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程（）和（）的非工程实体项目的费用。A．施工前B．施工过程中C．施工后D．竣工验收时E．生产准备时75、措施费包括（）所需要的各项费用。A．环境保护费B．大型机械设备进出场及安拆费C．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费D．工程排污费E．已完工程及设备保护费76、规费是指（）规定必须缴纳的费用(简称规费)A．政府B．团体C．企业D．有关权力部门E．学校77、下列各项中不正确的是（）。A．以直接费为计算基础，规费费率＝人工占直接费的比例B．以人工费为计算基础，规费费率＝100%C．以直接费为计算基础，规费费率＝100%D．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝100%E．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝人工占直接费的比例78、下列各选项中正确的是（）。A．行业统一定额一般只在本行业的范围内使用B．全国统一定额在全国范围内执行C．地区统一定额仅在本地区范围内使用D．企业定额只在本企业内部使用E．补充定额只能在指定的范围内使用79、关于各选项正确的是（）。A．每工产量＝1/单位产品时间定额(工日)B．时间定额产量定额＝1C．综合时间定额＝∑各单项(工序)时间定额D．综合产量定额＝1/综合时间定额(工日)E．时间定额＋产量定额＝180、估算工作按投资决策过程的进展的阶段的三个不同是（）A．阶段B．操作人C．工作深度D．工作性质E．估算的准确度2005年一级建造师考试工程经济试题参考答案：第1题：B第2题：A第3题：D第4题：D第5题：B2800/320=8.75第6题：A第7题：D第8题：B第9题：C第10题：C试题解析：100/(11.1)=47.6第11题：B第12题：D第13题：D第14题：D第15题：A第16题：A第17题：C第18题：C第19题：C第20题：A第21题：D(本利和＝本金(1＋年利率)年数)第22题：B(现值＝本利和－本利和贴现率年数)第23：A第24：A第25：D第26：A第27题：B第28题：C第29题：D第30题：B第31题：B第32题：D第33题：C第34题：A第35题：D第36题：D第37题：C第38题：D第39题：C第40题：C第41题：D第42题：C第43题：B第44题：D第45题：A第46题：C第47题：C第48题：D第49题：C第50题：B第51题：D第52题：B第53题：C第54：C第55：A第56：A第57：C第58题：B第59：D第60：A第61题：AD第62题：ABCD第63题：ABCD第64题：ACDE第65题：ABC第66题：BC第67题：ABC第68题：AB第69题DE第70题ABC第71题ABDE第72题BCDE第73题：ABC第74题AB第75题ABCE第76题AD第77题BCE第78题BCDE第79题ABCD第80题ACE 2006年一级建造师考试工程经济试题及答案一、单选[共60题，每题1分，总计60分]1、某项目投资来源中，项目资本金2000万元，借入银行资金1000万元，建设期借款利息200万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流出的投资应为（）万元。A.1200B.2000C.3000D.32002、年名义利率为i，一年内计息周期数为m，则年有效利率为（）。A.(1+i)m-1B.(1+i/m)m-1C.(1+i)m-iD.(1+i*m)m-i3、某项目现金流量如下：计算期0123456净现金流量-200606060606060若基准收益率大于零，则其动态投资回收期的可能值是（）年。A.2.33B.2.63C.3.33D.3.634、投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是（）。A.自建设年开始计算B.时间性指标C.反映偿债能力的指标D.动态评价指标5、某项目的财务净现值前5年为210万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.227B.237C.240D.2616、某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系如图所示。若基准收益率为6%，该项目的内部收益率和财务净现值分别是（）。A.3.0%,21万元B.3.0%,69万元C.7.7%,21万元D.7.7%,69万元7、项目计算期内累计净现金流量为A，项目财务净现值为B，固定资产现值为C，流动资金现值为D，则项目净现值率为（）。A.A/CB.B/CC.B/(C+D)D.A/(C+D)8、项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（）。A.生产工人工资B.外购原材料费用C.外购燃料动力费用D.固定资产折旧费9、某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。A.4.44B.5.00C.6.40D.6.7410、根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（）的方案实施。A.项目盈亏平衡点高，抗风险能力适中B.项目盈亏平衡点低，承受风险能力弱C.项目敏感程度大，抗风险能力强D.项目敏感程度小，抗风险能力强11、某租出设备价格50万元，租期为5年，折现率8%，附加率4%，采用附加率法计算租金时，则每年租金不能低于（）万元。A.11.2B.12.0C.14.0D.16.012、对建设工程项目进行价值工程分析，最关键的环节是（）。A.设计方案优化B.施工招标管理C.竣工结算管理D.材料采购控制13、利率与社会平均利润率两者相互影响，（）。A.社会平均利润率越高，则利率越高B.要提高社会平均利润率，必须降低利率 C.利率越高，社会平均利润率越低D.利率和社会平均利润率总是按同一比例变动14、下列关于现值P、终值F、年金A、利率i、计息期数n之间关系的描述中，正确的是（）。A.F一定、n相同时，i越高、P越大B.P一定、n相同时，i越高、P越小C.i、n相同时，F与P呈同向变化D.i、n相同时，F与P呈反向变化15、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干后内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)16、某施工企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（）万元。A.124.00B.125.97C.126.53D.158.6917、下列关于设备更新作用的描述中，错误的是（）。A.设备更新是对设备磨损的局部补偿B.设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C.设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D.设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿18、下列关于设备寿命概念的描述中，正确的是（）。A.设备使用年限越长，设备的经济性越好B.设备的经济寿命是由技术进步决定的C.搞好设备的维修和保养可避免设备的有形磨损D.设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的19、有两个均能满足生产要求的施工方案可供选择，在两方案均需增加投资时，应选择（）的方案。A.价值系数小B.工程成本低C.折算费用低D.台班产量高20、施工项目的施工准备工作主要依据施工图设计和（）进行安排和落实。A.施工企业管理模式B.项目施工组织设计C.施工准备工作成本预算D.施工现场场地条件21、关于建设项目可行性研究的概念，描述正确的是（）。A.建设项目可行性研究需要进行多学科的论证B.建设项目可行性研究主要目的是研究建设来主与施工机构目标的一致性C.建设项目可行性研究依据之一是项目初步设计方案D.建设项目可行性研究是拟定建设方案和技术方案的基础22、根据现行会计制度，反映企业财务状况的报表包括（）。A.利润表B.现金流量表C.资产负债表D.利润分配表23、下述现金流量中，属于筹资活动流出的是（）。A.偿还债务所支付的现金B.投资所支付的现金C.购建长期资产所支付的现金D.支付的各项税费24、房地产开发公司获得的土地使用权，属于该公司的（）。A.无形资产B.固定资产C.长期投资D.其他资产25、无形资产中的非专利技术包括（）A.技术规范B.产品名称C.商誉D.商标26、根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式称为（）A.托收承付B.汇兑C.委托收款D.商业汇票 27、按现行会计制度及有关规定，企业因征地而支付的补偿费应计入（）。A.营业外支出B.单独入账的土地价值C.与土地有关的房屋、建筑物的价值内D.企业管理费28、折旧基数随着使用年限变化而变化的折旧方法是（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法29、教育费附加应按照企业实际缴纳的（）的3%计算征收。A.营业税+所得税+增值税B.营业税+增值税+消费税C.营业税+所得税+房产税D.营业税+房产税+增值税30、施工企业接受的海外侨胞的现金捐赠应列入企业的（）A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润31、在会计核算中，管理费用（）。A.可直接计入当期成本B.可通过分配计入当期成本C可按其逐月摊入成本D不应在成本中列支32、会计核算中，企业支付的借款利息属于（）A．资本性支出B。投资性支出C。期间费用支出D。营业外支出33、某跨年度项目的合同总收10000万元，预计合同总成本8500万元，资产负债表日，以前会计年度累计已确认的收入为6000万元，该工程现已完成工程进度的80%，则当期应确认的合同收入为（）万元。A.1500B.2000C.3200D.400034、企业在资产负债表日，不能可靠地估计所提供劳务的交易成本，已经发生的劳务成本预计只能部分得到补偿，此时（）A.应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，不确认利润或损失B.应按预计确认收入，结转已发生的成本，暂不确认利润或损失C.应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本，将差额确认为损失D.不应确认收入，结转已发生的成本，暂不确认当期利润或损失35、某施工企业当期实际营业利润2000万元，其他业务利润1000万元，投资收益200万元，营业外收入50万元，营业外支出60万元，则该企业的利润总额为（）A.2150B.2900C.3190D.320036、企业筹资活动包括（）A.购买政府公债B.经营租赁设备C.建造厂房D.发行股票37、采用周转信贷协议向银行借款时，企业（）。A.可以周转使用信贷资金，贷款额度不受限制B.在有效期和最高限额内，可在任何时候借款C.可以周转使用信贷资金，不必偿还本金D.必须按规定的周期和固定的金额借款38、企业商业信用筹资包括（）A.应收帐款B.预付账款C.应收票据D.票据贴现39、某施工企业当期主营业务成本为9000万元，期初存货为4000万元，期末存货为2000万元，则存货周转次数为（）A.1.50B.2.25C.3.00D.4.5040、下列静态会计等式中，错误的是（）。A.资产=权益B.所有者权益=资产—债权人权益C.负债=资产—所有者权益D.资产=债权人权益 41、在借贷记账法下，账户的贷方应登记（）。A.资产的增加额B.费用的增加额C.收入的减少额D.利润的增加额42、借贷记账法的记账规则—“有借必有贷”，是指任何一笔经济业务的数据（）。A.都必须计计同一账户的借方和贷方B.计入的借方账户的数量等于贷方账户的数量C.所登记的借方账户类型与贷方账户类型相同D.都必须同时计入两个或两个以上相互联系账户的借方和贷方43、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于（）A.措施费B.直接工程费C.间接费D.工程建设其他费44、某施工机械预算价格为100万元，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，残值率为4%，则该机械台班折旧费为（）元。A.426.67B.444.44C.4266.67D.4444.4445、施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的（）。A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费46、施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的（）。A.社会保障费B.人工费C.企业管理费D.现场管理费47、某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%，城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率（综合计税系数）为（）。A.3.22%B.3.24%C.3.35%D.3.41%48、某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基数，已知该工程直接工程费为2000万元，措施费为200万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（）万元。A.2388.7710B.2605.9320C.2616.2730D.2627.648149、某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元，直接工程费中人工费为15万元；措施费为4万元，措施费中人工费为1万元；间接费费率为50%，利润率为30%，综合计税系数为3。41%，则该工程的含税造价为（）万元。A.64.1142B.68.2506C.69.0779D.83.348550、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单应按统一的（）进行编制。A.项目编码、项目名称、项目特征B.项目编码、项目名称、计量单位C.项目名称、项目特征、计量单位D.项目编码、计量单位、项目特征51、投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（）A.可根据企业自身情况作适当变更增减B.不得进行变更增减C.若要变更增减，应事先征得招标人同意D.若要变更增减，应事先征得工程师同意52、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费15万元，进口关税70万元，增值税税率17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（）万元。A.1260.00B.1271.90C.1321.90D.1330.4053、业主为验证桥梁的安全性，要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于（）。A.业主方的研究试验费B.业主方的建设单位管理费C.业主方的勘察设计费D.承包方的检验试验费54、进口设备增值税额的计税基数为（）。A.离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税B.离岸价*人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费 C.到岸价*人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D.到岸价*人民币外汇牌价+进口关税+消费税55、按人民币计算，某进口设备的离岸价1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费费率为1.5%，则设备的外贸手续费为（）万元。A.15.00B.15.75C.16.65D.17.3356、某项目的设备及工器具购置费2000万元，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费200万元，基本预备费费率5%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.100B.110C.140D.15057、材料消耗定额中不可避免的消耗一般以损耗率表示，（）A.损耗率=损耗量/材料消耗定额*100%B.损耗率=损耗量/净用量*100%C.损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）*100%D.损耗率=损耗量/（净用量—损耗量）*100%58、对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用（）制定人工定额。A.技术测定法B.统计分析法C.比较类推法D.经验估计法59、某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂，已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.6，价格调整系数为1.1，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的（）倍。A.0.78B.0.81C.1.44D.1.4960、在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是（）的备用金。A.承包方B。业主方C。供货方D。咨询方二、多选[共20题，每题2分，总计40分]61、项目经济评价时，若以总成本费用为基础计算经营成本，则应从总成本费用中扣除的费用项目有（）。A.折旧费用B.销售费用C.管理费用D.摊销费用E。利息支出62、项目投资者通过分析项目有关财务评价指标获取项目的（）等信息。A.盈利能力B.技术创新能力C.清偿能力D.抗风险能力E.生产效率63、进行项目偿债备付率分析时，可用于还本付息的资金包括（）。A.折旧费B.福利费C.摊销费D.未付工资E.费用中列支的利息64、下列有关基准收益率确定和选用要求的表述中，正确的有（）。A.基准收益率应由国家统一规定，投资者不得擅自确定B.从不同角度编制的现金流量表应选用不同的基准收益率C.资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础D.选用的基准收益率不应考虑通货膨胀的影响E.选用的基准收益率应考虑投资风险的影响65、施工企业经营租赁设备比购买设备的优越性有（）。A.可以改善自身的投权结构B.可获得出租方良好的技术服务C.不必承担设备维修和管理的责任D.可避免通货膨胀和利率波动的冲击E.可提高自身资金的流动性66、下列关于价值工程原理的描述中，正确的有（）。A.价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值B.运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值C.价值工程的核心是对研究对象进行功能分析D.价值工程是一门分析研究对象效益与费用之间关系的管理技术E.价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用67、企业下列活动中，属于经营活动产生的现金流量有（）A.承包工程收到的现金B。处置固定资产收回的现金 C．投资支付的现金D。收到的税费返还E．发包工程支付的现金68、在会计核算中，将一项包括建造多项资产的施工合同中的每项资产分立为单项合同处理，需要具备的条件有（）A.每项资产均有独立的建造计划B。承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款C．每项资产能够在一个会计年度完成并能确认收入D．每项资产的收入和成本、可以单独辨认E．各单项合同的结果能够可靠地估计69、适用于企业跨越不同票据交易区域使用的结算方式有（）A.支票B.银行汇票C.银行本票D.商业汇票E.委托收款70、企业应计提折旧的固定资产有（）。A．融资租赁方式租入的固定资产B。提前报废的固定资产C．提足折旧后的固定资产D。未使用的固定资产E．季节性停用的固定资产71、按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》，企业可以使用现金支付的有（）。A.向职工发放工资，总额100000元B.向兼职人员发放劳务报酬20000元C.到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元72、企业资本公积包括（）A.法定盈余公积B.任意盈余公积C.法定公益金D.股权投资准备E.资本溢价73、按建标[2003]206号文件的规定，规费包括（）A.环境保护费B.工程排污费C.工程定额测定费D.安全施工费E.文明施工费74、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人的（）A.工具用具使用费B.医疗保险费C.因气候影响的停工工资D.劳动保护费E.按规定标准发放的物价补贴、交通补贴75、按建标[2003]206号文件的规定，施工机械使用费包括（）A.大型机械设备进出场及安拆费B.机械操作人员工资C.机械经常修理费D.养路费E.危险作业意外伤害保险76、按建标[2003]206号文件的规定，措施包括（）A.脚手架费B。材料检验试验费C．钢筋混凝土模板及支架费D。夜间施工增加费E.二次搬运费77、按建标[2003]206号文件的规定，建筑安装工程企业管理费包括（）A.土地使用税B。财务费C．劳动保险费D.城市维护建设税E.文明施工费78、工程量清单由（）等组成。A．分部分项工程量清单B。综合单价分析清单C．措施项目清单D。其他项目价格清单E．主要材料价格清单79、建设工程项目总投资组成中，工程建设其他费包括（）A．失业保险费B。工程监理费C．研究试验费D。生活家具购置费E．生产家具购置费80、人工定额中的定额时间不包括（） A．工人下班前对搅拌机进行清洗时间B．工人由于施工工艺原因必需的中断时间C．由于设计错误造成的工人窝工时间D．工人必须的休息时间E．由于施工机械故障造成的工人窝工时间2006度全国一级建造师执业资格考试试卷答案１ＣＢＤＣＣＣＣＤＢＤ１１ＤＡＡＣＢＣＡＤＣＢ２１ＡＣＡＡＡＡＣＣＢＢ３１ＡＣＢＣＣＤＢＤＣＤ４１Ｄ４２Ｄ４３Ｂ４４Ａ４５Ｃ４６Ａ４７Ｃ４８Ｄ４９Ｃ５０Ｂ５１Ａ５２Ｄ５３Ａ５４Ｄ５５Ｂ５６Ｄ５７Ｂ５８Ｃ５９Ｄ６０Ｂ６１ＡＤＥ６２ＡＣＤ６３ＡＣ６４ＣＥ６５ＢＤＥ６６ＢＣＤ６７ＡＤＥ６８ＡＢＤ６９ＢＤＥ７０ＡＤＥ７１ＡＢＤ７２ＤＥ７３ＢＣ７４ＣＤＥ７５ＢＣＤ７６ＡＣＤＥ７７ＡＢＣ７８ＡＣＤ７９ＢＣＤ８０ＣＥ2007度全国一级建造师执业资格考试试卷（科目：《建设工程经济》）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在计算财务净现值率过程中，投资现值的计算应采用（）。A．名义利率B．财务内部收益率C．基准收益率D．投资收益率2．已知年利率12%，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A．1.003%B．3.00%C．3.03%D．4.00%3．每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次，2年末存款本息和为（）万元。A．8160.00B．8243.22C．8244.45D．8492.934．用于建设项目偿债能力分析的指标是（）。A．投资回收期B．流动比率C．资本金净利润率D．财务净现值率5．某常规投资方案，FNPV（i1=14%）=160，FNPV（i2=16%）=﹣90，则FIRR的取值范围为（）。A．﹤14%B．14%～15%C．15%～16%D．﹥16%6．某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4．5万台。若企业要盈利,生产能力要盈利，生产能力利用率至少应保持在（）以上。A．45%B．50%C．55%D．60%7．进行建设项目敏感性分析时，如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响，应选取的分析指标为（）。A．财务内部收益率与财务净现值B．投资回收期与财务C．投资回收期与财务净现值Ｄ．建设工期与财务净现值8．属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是（）。A．建设投资B．借款本金偿还C．流动资金D．调整所得税9．某建设项目建设期3年，生产经营期17年，建设投资5500万元，流动资金500万元。建设期第1年初贷款2000万元，年利率9%，贷款期限5年，每年复利息一次，到期一次还本付息，该项目的总投资为（）万元。A．6000B．6540C．6590D．707710．在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是（）A．编制项目建议书B．编制项目可行性研究报告C．进行初步设计D．进行施工图设计 11．可行性研究报告中的投资估算深度,应满足（）。A．金融机构信贷决策的需要B．设备订货合同谈判的要求C．施工图设计的需要D．投资控制准确度要求12．某设备一年前购入后闲置至今，产生锈蚀。此间由于制造工艺改进，使该种设备制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（）。A．第一种有形磨损和第二种无形磨损B．第一种有形磨损和第一种无形磨损C．第二种有形磨损和第一种无形磨损D．第二种有形磨损和第二种无形磨损13．某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元，并支付了定金200元，定金不可退还，此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选，则沉没成本为（）元。A．200B．300C．1700D．190014．某设备物理寿命为8年，各年的动态年平均成本AC如下表，则其经济寿命为（）年。年12345678AC2280019301175471589013143142391556216757A．5B．6C．7D．815．进行购置设备与租赁的方案比选，需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对（）的设备，可以考虑租赁设备的方案。A．技术过时风险小B．保养维修简单C．保养维修复杂D．使用时间长16．某施工企业拟租赁一施工设备，租金按附加率法计算,每年年末支付。已知设备的价格为95万元，租期为6年，折现率为8%，附加率为5%，则该施工企业每年年末应付租金为（）万元。A．17.89B．20.58C．23.43D．28.1817．已知建设某生产70万吨化工装置的投资额为110000万元，现拟建生产120万吨的同类装置，工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6，价格调整为1.2，则拟建装置的投资额估算为（）万元。A．151999.66B．182399.59C．188571.43D．26285.7118．某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算，则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算，设备及安装工程概算外，还应包括（）概算。A．工器具及生产家具购置费用B．工程建设其他费用C．给排水采暖工程D．特殊构筑物工程19．若初步设计有详细的设备清单，则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是（）。A．概算单价法B．扩大单价法C．概算指标法D．类似工程预算法20．某施工企业滥价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的（）。A．资本公积B．实收资产C．盈余公积D．未分配利润21．在下列企业财务活动中，属于投资活动的是（）。A．发行股票B．可转换债券转作资本C．赊购材料D．购买政府公债22．企业计提的存货跌价准备在会计核算中（）。A．可直接计如当期成本B．可通过分配计如当期成本C．可按期逐月摊如成本D．不应在成本中列支23．不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。A．直接费B．土地使用费C．铺底流动资金D．涨价预备费24．按人民币计算，某进口设备离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行财务费为10万元，外贸手续费为30万元，进口关税为147万元。增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（）万元。A．2551.99B．2644.00C．2651.99D．2668.9925．按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0．5%，则该设备的银行财务费为（）万元。A．5.00B．5.25C．5.33D．5.7826．某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其它费为300 万元，则该项目涨价预备费的计算技术为（）万元。A．1000B．1300C．1600D．190027．根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（）。A．措施费B．直接工程费C．企业管理费D．现场管理费28．某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为（）元。A．19.59B．155.20C．160.00D．164.8029．根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（）。A．建筑安装工程措施B．建筑安装工程直接工程C．建筑安装工程间接费D．建设单位管理费30．某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万，措施费为10万元，间接费费率为8%，利润率为3%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（）万元。A．122.36B．125.13C．126.26D．126.5431．编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（）。A．停工时间B．休息时间C．准备与结束工作时间D．不可避免中断时间32．预算定额是以（）为对象编制的。A．同一性质的施工过程工序B．建筑物或构筑物各个分部分项工程C．扩大的部分分项工程D．独立的单项程或完整的工程项目33．编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（）中。A．分部分项工程清单B．措施项目清单C．其他项目清单的招标人部分D．其它项目的投标人部分34．根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（）位。A．三至四B．五至六C．七至九D．十至十二35．《建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（），并考虑风险因素产生的费用。A．直接工程费、管理费、利润B．直接工程费、利润、税金C．直接费、利润、税金D．直接费、接费、利润36．借贷记账法的记账规则——"借贷必相等"，是指对于发生的任何一笔经济业务，记账时，（）。A．借方账户的数量要与贷方账户的数量相等B．借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C．借方账户的增加额等于贷方账户的增加额D．计入账户的借方金额等于贷方金额在数量上必须相等37．某施工企业从外省一家电子公司购进一批价值20万元的电脑，为了使货款快递、安全地汇入该电子公司的银行账户，两家公司可以采用的银行账户，两家公司采用的银行结算方式是（）结算。A．信用证B．银行汇票C．支票D．银行本票38．施工企业的库存材料包括（）。A．结构件B．模板C．安全网D．架料39．折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（）。A．平均年限法B．双倍余额递减法C．年数总和法D．工作量法40．企业处置无形资产净损失计入当期的（）。A．营业外支出B．期间费用C．财务费用D．管理费用41．某施工企业发行债券的票面利率为12%，发行时市场利率为8%，为协调购销双方利益，则企业应采用（）发行价格。A．折价B．溢价C．平价D．减价42．企业的非流动负债包括（）。A．应付票据B．应付债券C．应付工资D．应付股利43．某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批，合同约定该批材料的价值为300万元，则这批材料应作为企业的（）处理。A．资本公积B．盈余公积C．未分配利润D．实收资本44．施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入（）明细账。A．机械作业B．辅助生产C．工程成本D．预提费用45．某跨年度工程，施工合同总收入为10000万元，合同预计总成本为8500万元，以前年度累计已确定的毛利为600万元，当期期末累计完工进度为80%，当期确认的合同毛利为（）万元。 A．600B．900C．1200D．150046．某施工单位企业当期实现的主营业务收入为10000万元，主营业务成本为8000万元，主营业务税金及附加为960万元，其他业务利润为2000万元，管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为（）万元。A．1840B．2800C．3040D．400047．企业在资产负债表日，如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果，已经发生的劳务成本聚集全部不能得到补偿，应（）。A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润C．不确认收入，将已经发生的劳务成本确认当期损失D．按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失48．营运能力分析指标包括（）。A．总资产报酬率B．应收账款C．无担保借款D．应付银行承兑汇票49．银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指（）。A．借款人要对贷款限额未使用部分支付补偿费B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金50．某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（）。A．概算定额法B．概算指标法C．类似工程预算法D．修正的概算指标法51．根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（）。A．成本、预备费和利润B．成本、利润和税金C．直接成本、管理费、利润和税金D．直接成本、利润、风险费和税金52．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（）决定其使用发式和额度。A．计入承包商工程总报价，由承包商B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师53．属于扩张性财政政策措施的是（）构成。A．降低利率B．降低税收C．减少政府转移支付D．减少政府支出54．某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元，按季计算并支付利息,季度利率2%，则一年支付的利息总和为（）万元。A．8.00B．8.08C．8.24D．8.4055．以工序为编制对象的定额（）。A．施工定额B．基础定额C．概算定额D．概算指标56．下列各项中，属于财务费用的是（）。A．应付债券B．储备基金C．盈余公积D．利息支出57．建设项目财务评价中所涉及的营业税、增殖税、城市维护税和教育费附加，是从（）中扣除的。A．销售收入B．固定资产C．建设投资D．总成本费用58．使投资项目财务净现值为零的折现率称为（）。A．利息备付率B．财务内部收益率C．财务净现在率D．偿债备付率59．家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对（）。A．形磨损的局部补偿C．无形磨损的局部补偿B．有形磨损的完全补偿D．无形磨损的完全补偿60．建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（）。A．生产工人辅助工资B．工资性补贴C．职工福利费D．基本工资 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．已知折现率i>0，所给现金流量图表示（）。A．A1为现金流出B．A2发生在第3年年初C．A3发生在第3年年末D．A4的流量大于A3的流量E．若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值相等62．关于基准收益率的表述正确的有（）。A．基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B．测定基准收益率应考虑资金成本因素C．测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D．对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E．基准收益率体现了对项目风险程度的估计63．随着项目周期的阶段性进展，影响项目投资的因素有（）的变化规律。A．工作费用从小到大地变化，变化程度较小B．要素费用从大到小地变化，变化程度居中C．对项目使用功能的影响从大到小D．工作费用从小到大地变化，变化程度很大E．要素费用从小到大地变化，变化程度很大64．影响设备投资的因素，主要有（）。A．设备经济寿命期B．设备对工程质量的保证程度C．预付定金额D．设备的生产效率E．保险费65．应作为价值工程重点对象的是那些（）的功能。A．价值系数高B．功能价值低C．可靠性尚可D．改进期望值大E．复杂程度高66．建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有（）。A．增量投资内部收益率法B．增量投资收益率法C．净年值法D．折算费用法E．综合总费用法67．属于其他应收款的有（）。A．预付的保函押金B．应收的各种赔款C．销售产品应向购货单位收取的货款D．租入包装物支付的押金E．预付备料款68．固定资产的特点有（）。A．具有不可移动性B．使用期限长C．单位价值较高D．使用过程中价值量基本不变E．使用过程中保持原有实物形态不变69．属于企业实收资本的有（）。A．国家资本金B．股票收益C．接收现金捐赠D．法人资本金E．个人资本金70．列入企业营业外支出项目的有（）。A．捐赠支出B．固定资产盘亏C．非常损失D．所得税支出E．资产减值损失71．下列各项中，属于"存货"的有（）。A．周转材料B．低值易耗品C．临时设施D．施工产品E．在建施工产品72．筹资活动生产的现金流量有（）。A．资本溢价B．实收资本C．处置固定回收的现金净额D．收回投资所收到的现金E．取得投资收益所收到的现金73．属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（）。 A．材料二次搬运费B．材料检验实验C．钢筋混凝土模板及支架费D．脚手架费E．材料运输损耗费74．根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有（）。A．工程排污费B．检验试验费C．大型机械设备进出场及安拆费D．施工排水降水费E．安全施工费75．采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（）为计算基数。A．人工费B．人工费+材料费C．人工费+施工机械使用费D．直接费E．材料费+施工机械使用费76．建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（）。A．土地使用税B．营业税C．房产税D．城市维护建设税E．教育附加费77．编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（）。A．理论计算法B．图纸计算法C．比较类推法D．测定法E．经验法78．根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（）。A．预留金B．已完工程及设备保护费C．由招标人采购的材料购置费D．零星工作费E．文明施工费79．对施工单位而言，施工图预算是（）的依据。A．确定投标报价B．控制施工成本C．进行贷款D．编制工程概算E．进行施工准备80．项目融资的特点有，项目融资（）。A．是以项目本身为主体安排的融资B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求C．融资成本相对较低D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷《建设工程经济》试卷标准答案（满分100分）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1—5CCCBC6—10ACBDC11—15DBAAC26—30CBBCD31—35ABBDA36—40DBACB51—55CDBCA56—60DCBBB16—20DBBAA41—45BBDCA21—25DBCBA46—50CCABA二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61AB66DE71ABDE76BDE62ABE67ABD72AB77ABDE63CD68BC73BE78AD64AD69ADE74CDE79ABE65ADE70BCE75ABC80AD2009年度一级建造师执业-工程经济考试试卷一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（）。A．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法B．增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法C．净年值法、净现值法、年折算费用法D．年折算费用法、综合总费用法、净年值法2．某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（）。A．14.46%B．17.62%C．20.60%D．32.08%3．建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（）的各项费用。A．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B．施工现场的所有工作人员C．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D．直接从事建筑安装工程施工的生产工人4．固定资产的账面价值是固定资产原值扣减（）后的金额。A．累计折旧和累计减值准备B．预计净残值和累计减值准备C．累计折旧D．预计净残值5．某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应 视为项目的（）。A．权益资金B．一般现金流入C．债务资金D．一般现金流出6．股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应（）。A．计入资本公积B．计入盈余公积C．增加为注册资本D．作为利得7．建设工程人工定额是在（）的施工条件下测定和计算的。A．先进B．平均先进C．正常D．最差8．已知某项目的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该项目的年经营成本为（）万元。A．1750B．1650C．1350D．6509．已知某项目的净现金流量如下表。若ic＝8%，则该项目的财务净现值为（）万元。年份123456净现金流量－4200－27001500250025002500A．109.62B．108.00C．101.71D．93.3810．按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号--所得税》规定，企业采用（）对所得税进行会计处理。A．资产负债表债务法B．应付税款法C．递延法D．利润表债务法11．某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（）台。A．12500B．18750C．27272D．3750012．某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。A．财务费用B．营业费用C．管理费用D．工程成本13．根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（）。A．在产品成本不变的条件下，提高产品功能B．在保持产品功能不变的前提下，降低成本C．在提高产品功能的同时，降低产品成本D．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高14．某项目建设投资为1000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A．2.35B．2.94C．3.53D．7.1415．既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（）。A．项目建议书B．资金申请报告C．设计概算文件D．开工报告16．某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（）万元。A．120B．180C．182D．19017．企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时间应是（）。A．购货方首次付款时B．收到最后一笔销售货款时C．商品运到并开始安装时D．商品安装完毕并检验合格时18．资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金（）的数额。A．高于其评估价值B．高于其账面价值C．超出企业其他投资人投入的资金D．超出其在企业注册资本中所占份额19．工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（）阶段的投资估算额。A．项目规划B．项目建议书C．详细可行性研究D．初步可行性研究20．费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是（）。A．财务费B．材料费C．管理费D．营业费21．招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（）。A．分部分项工程量清单B．规费清单C．税金清单D．措施项目清单22．价值工程分析阶段的工作步骤是（）。A．功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析一确定改进范围 B．功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价一确定改进范围C．功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析一确定改进范围D．功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价一确定改进范围23．资产负债表是反映企业的某一特定日期（）的报表。A．财务状况B．现金流量C．经营成果D．利润分配24．某设备在不同的使用年限（从1年到7年）下，年资产消耗成本和年运行成本如下表（单位：万元）。则该设备的经济寿命为（）年。使用年限1234567年资产消耗成本90503523201815年运行成本20253035404560A．3B．4C．5D．625．中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是（）。A．实出有价证券B．提高法定准备率C．降低利率D．买入有价证券26．某项目贷款筹资总额18万元，筹资费率为10%，贷款年利率为9%，不考虑资金的时间价值，则该项贷款的资金成本率为（）。A．11.10%B．10.00%C．9.00%D．8.10%27．债务人以非现金资产清偿债务时，应将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额计入（）。A．资本公积C．盈余公积B．股本（或实收资本）D．当期损益28．某设备三年前购买的原始成本是90000元，目前的账面价值为40000元，经过评估，该设备现在的净残值为18000元。则该设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是（）元。A．90000B．50000C．40000D．1800029．工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是（）。A．按施工图图示尺寸计算工程净量B．按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量C．按施工方案计算工程总量D．按施工方案加允许误差计算工程量30．某企业生产所需的一种材料单价为200元/吨，一次订货总成本为400元，其中订货固定成本为320元，每吨材料的年储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800吨，则该企业该种材料的年度采购总量为（）吨。A．4000B．3200C．1600D．80031．生产性建设项目流动资金估算的基本方法有分项详细估算法和（）。A．生产能力指数法B．概算指标估算法C．扩大指标估算法D．类似工程预算法32．编制建设工程项目设计概算时，在收集原始资料后应进行的工作有：①确定有关数据；②单位工程概算书编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书编制。其正确顺序是（）。A．③①②④C．③②①④B．①③②④D．①②③④33．在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算材料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是（）。A．标准审查法C．对比分析法B．分组计算审查法D．查询核实法34．测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可避免的（）。A．施工现场内运输损耗和场外运输损耗C．保管过程中的损耗B．采购过程中的计量误差D．施工现场内运输损耗35．能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的资金流量表是（）。A．项目资本金现金流量表B．投资各方现金流量表C．财务计划现金流量表D．项目投资现金流量表36．建设项目决策阶段可行性研究的依据包括（）。 A．项目建议书B．委托监理合同C．项目初步设计文件D．材料采购合同37．某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入（）万元。A．4700B．4000C．3700D．330038．在建设工程定额计价模式下，投标人投标报价中的间接费内容和取费标准是由（）。A．国家法律规定的B．招标人事先限定的C．主管部门规定的D．企业经营部门测定的39．生产性建设工程项目投资中的积极部分是指（）。A．设备工器具投资B．安装工程投资C．工程建设其他费用D．建设工程投资40．施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（）。A．建筑安装工程材料费B．工程建设其他费用C．建筑安装工程措施费D．研究试验费41．在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是（）。A．敏感性分析法C．现金流量分析法B．投入产出分析法D．盈亏平衡分析法42．具有审查全面、审查效果好等优点，但只适宜于规模小、工艺较简单的工程预算审查的方法是（）。A．分组计算审查法C．逐项审查法B．对比审查法D．标准预算审查法43．已知年名义利率为10%，每季度计息1次，复利计息。则年有效利率为（）。A．10.00%B．10.25%C．10.38%D．10.47%44．企业或行业投资者以动态的观点确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平称为（）。A．基准收益率B．社会平均收益率C．内部收益率D．社会折现率45．某工程的施工总承包商甲承揽了2000万元的见在施工合同。经业主同意，甲将其中200万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%，则甲应缴纳的营业税为（）万元。A．66B．60C．54D．646．为有效提高建设项目的经济效果，在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在（）阶段。A．竣工验收B．施工C．设计D．保修47．应收账款的机会成本一般按（）计算。A．银行贴现率B．有价证券利息率C．坏账损失率D．银行贷款利率48．建设项目投资估算的内容，从费用构成来讲应包括建设工程项目（）的全部费用。A．从筹建到竣工投产C．从施工到竣工投产B．从设计到竣工投产D．从筹建到设计前49．根据《企业会计准则第15号--建造合同》，下列费用中，不应计入工程成本的是（）。A．企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用B．在施工过程中发生的材料二次搬运费C．为订立施工合同而发生的有关费用D．为工程施工所耗用的材料费用50．国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按（）。A．材料设备出场价格C．当地市场价格B．投标人所在国预算价格D．施工现场交货价格51．施工总承包企业为扩大生产购买大型塔式起重机产生的现金流量属于（）。A．投资活动产生的现金流量C．经营活动产生的现金流量B．筹资活动产生的现金流量D．生产活动产生的现金流量52．按照流动负债产生的原因，下列负债中，由于利润分配而产生的流动负债是（A．应付工资B．应付账款C．短期借款D．应付股利53．在建设项目决策阶段，投资主体产生投资意向后紧接着进行的工作是（）。A．进行市场研究C．编制项目建议书B．编制初步可行性研究报告D．进行投资准备54．某采用装运港船上交货价的进口设备，货价为1000万元人民币，国外运费为90万元人民币，国外运输保险费为10万元人民币，进口关税为150万元人民币。则该设备的到岸价为（）万元人民币。 A．1090B．1100C．1150D．125055．某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量。已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本20万元。设备报废时净残值为10万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可标示为（）。A．向上的现金流量，数额为50万元C．向上的现金流量，数额为30万元B．向下的现金流量，数额为30万元D．向下的现金流量，数额为50万元56．某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是（）。A．按自己核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明B．按孰有利的原则选择招标文件的工程量或自己核算的工程量报价C．按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明D．按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明57．某施工企业因生产经营急需资金，于2008年7月1日将一张2008年6月1日本地签发的期限为5个月、票面金额为1000000元的不带息商业汇票向银行贴现，银行要求的年贴现率为6%。则该施工企业的贴现所得金额为（）元。A．980000.33B．980000.00C．940000.33D．940000.0058．企业向某厂购入价值3000元的材料，货已收到，款已支付。采用复式记账法记账时，除在有关材料账户做增加3000元的记录外，还应（）。A．在利润账户做减少3000元的记录C．在收入账户做增加3000元的记录B．在银行存款账户做减少3000元的记录D．在预付账款账户做增加3000元的记录59．投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（）的比率。A．年净收益额与方案固定资产投资C．年净收益额与方案总投资B．年销售收入与方案固定资产投资D．年销售收入与方案总投资60．正常情况下，同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是（）。A．租赁费﹥租金＝购置原价C．租赁费﹤租金﹤购置原价B．租赁费＝租金﹥购置原价D．租赁费﹥租金﹥购置原价二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中;有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．以"产品支付"为基础的项目融资模式的特点有（）。A．债务资金可以用于项目的建设和日常经营B．它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的C．融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的D．贷款偿还期短于项目的经济寿命E．贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式62．在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（）。A．正常负荷下的工作时间B．不可避免的中断时间C．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间D．有根据地降低负荷下的工作时间E．不可避免的无负荷工作时间63．建筑安装工程费用包括（）。A．建设管理费B．直接费C．间接费D．利润E．税金64．下列关于企业利润的描述中，正确的有（）。A．净利润＝利润总额－所得税费用B．利润总额＝营业利润＋营业外收入－营业外支出C．利润总额体现企业的最终经营成果D．营业利润是企业利润的主要来源E．营业利润包括企业对外投资收益65．下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有（）。 A．设备安装费＝设备安装工程量×预算单价B．设备安装费＝设备原价×设备安装费率C．设备安装费＝设备吨数×每吨设备安装费D．设备安装费＝设备台数×每台设备安装费E．设备安装费＝建筑面积×单位面积安装费66．在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（）。A．功能现实成本计算B．方案创造C．功能整理D．功能定义E．方案评价67．建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（）。A．评价精度要求较高B．项目年收益大致相等C．项目寿命期较短D．项目现金流量变动大E．可以不考虑资金的时间价值68．影响资金等值的因素有（）。A．资金的数量B．资金发生的时间C．利率（或折现率）的大小D．现金流量的表达方式E．资金运动的方向69．动态会计等式是由（）等会计要素构成的。A．负债B．收入C．费用D．利润E．资产70．对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有（）。A．日常保养B．大修理C．更新D．经常性修理E．现代化改装71．会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法有（）。A．水平分析法B．趋势分析法C．交叉分析法D．垂直分析法E．因素分析法72．下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费C．当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费＝联合试运转费用支出－联合试运转收入D．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费E．联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用73．新设法人融资项目的资本金筹措方式有（）。A．股东直接投资B．发行股票C．政府投资D．股东增资扩股E．发行债券74．下列企业资产中，属于无形资产的有（）。A．非专利技术B．低值易耗品C．出让的土地使用权D．专利权E．著作权75．下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有（）。A．实收资本B．盈余公积C．资本公积D．未分配利润E．利得76．采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（）。A．分部分项实物工程量B．投标企业的企业定额C．预算定额项目中所列的用工数量D．当时当地的市场价格信息E．预算定额项目中所列的材料数量77．根据《企业会计准则第15号-建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（）。A．材料二次搬运费B．施工机械安装、拆卸和进出场费C．临时设施摊销费D．工程定位复测费E．场地清理费78．下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有（）。A．土地使用费B．建设管理费C．建筑安装工程费D．流动资金E．生产准备费79．建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有（）。A．先进C．超前E．适用B．合理D．可靠80．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号文）规定，下列费用中属于建筑安装工程措施费的有（）。A．材料二次搬运费B．新材料试验费C．材料检验试验费D．夜间施工增加费E．安全施工费 2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷《建设工程经济》试卷标准答案（满分100分）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1-5BDDAA6-10ACCAA11-15DCCBC26-30BDAAD31-35CBDDD36-40ACCDA51-55DDABA56-60CBBCD16-20DDDCB41-45ACCAB21-25DBABB46-50CAACD二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61BDE66ACD71ABD76ACE62ABDE67BE72BCD77AB63BCDE68ABC73ABE78ABE64ABDE69BCD74ACDE79ABDE65BCDE70CE75AC80ADE2010年一级建造师《建设工程经济》考试试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。A.6.00B.6.O5C.12.00D.12.272.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。A.104.80B.106.00C.107.49D.112.743.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。A.4.00%B.4.04%C.4.07%D.4.12%4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。A.资金成本B.通货膨胀C.投资机会成本D.投资风险5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。A.价格临界点B.财务净现值C.总投资收益率D.敏感度系数6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表计算期012345678净现金流量（万元）-800-1000400600600600600600累计净现金流量（万-800-1800-1400-800-20040010001600元）A.5.33B.5.67C.6.33D.6.677.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.5.22%B.5.67%C.5.64%D.6.67%8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。A.直接费用B.期间费用C.间接费用D.工程成本9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.7210.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。A.筛选审查法B.对比审查法C.分组计算审查法D.逐项审查法11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。A.措施费B.规费C.企业管理费D.人工费12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。A.施工方案计算出来的数值B.实际完成的全部工程量C.工程完成后的净值D.工程实体量与耗损量之和13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。A.5820B.7275C.6000D.750014.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率B.贴现率C.法定准备金D.贷款利率15.某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上，拟采用鞥等主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算进度较高的方法是（P290）。A.指标估算法B.比例估算法C.资金周转法D.生产能力指数法16.下列会计要素中，属于流动负债的是（P138）。A.短期投资B.预付账款C.应付账款D.应付债券17.在传统计价模式下，编制施工图预算的要素价格是根据（）确定的。A.企业定额B.市场价格C.要素信息价D.预算定额18.某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（P46）。A.100%B.40%C.80%D.55%19.根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为（）予以确认。A.当期费用B.待摊费用C.直接费用D.维持运营投资20.根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，在编制财务报表时，主要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从（P172）加以判断。A.报表是否对外公告角度B.企业是否上市角度C.项目在财务报告中的排列位置D.项目的性质和金额两个方面21.在财务评价中，应计入经营成本的费用是（P61）。A.折旧费B.摊销费C.利息支出D.修理费22.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（P200）筹资。A.融资租赁B.短期借口C.长期借款D.商业信用23.某建筑工程直接工程费200万元，措施费为直接工程费的55%，间接费费率8%，利润率10%，综合计税系数3.41%，以直接费为基础计算建设安装工程造价，则该工程含税总造价为（）万元。A.256B.258C.257D.248 24.某建设项目投资规模较大，土建部分工程量较小，从国外引进的可对该项目概算进行审查最适合的方法是（P306）。A.联合会审法B.查询核实法C.分组计算审查法D.对比分析法25.产品的寿命周期成本由产品生产成本和（P86）组成。A.使用及维护成本B.使用成本C.生产前准备成本D.资金成本26.对于我国投资项目（P70）。A.备案制B.审批制C.报告制D.核准制27，施工定额研究的对象是（P241）。A.工序B.整个建筑物C.扩大的分部分项工程D.分部分项工程28.某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是（P296）。A.类似工程预算法B.概算预算法C.概算定额法D.生产能力指数法29.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），工程量清单应由（P262）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.具有招标代理资质的中介机构D，项目管理公司合同管理机构30.借贷记账法记账规则中，“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时，（P110）。A.两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等B.一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额C.两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值D.两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值31.某施工企业以1000万元买入一块土地的使用权，准备建设自用办公大楼，该块土地使用权应作为企业的（P135）核算。A.其他资产B.流动资产C.投资性资产D.无形资产32.设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到（P76）而被更新所经历的时间。A.加工精度下降导致产品质量不合格B.运行经济效益开始下降C.继续使用在经济上不合理D.因磨损严重而无法正常运行33.计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是（P238）。A.应纳营业税额和城市维护建设税之和B.建筑安装工程直接工程费C.建造合同收入D.应纳营业税额 34.工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由（）负责。A.监理人B.招标人C.招投标管理部门D.投标人35.在我国，投资估算是指在（P242/）阶段对项目投资所作的预估算。A.施工图设计B.施工准备C.项目决策D.初步设计36.项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入（P231）。A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费37.设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至（P292）所需全部费用的文件。A.竣工交付使用B.办理完竣工决算C.项目报废D.施工保修期满38.反映企业一定经营期间经营成果的会计等式是（P108）。A.资产=收入+所有者权益B.收入-费用=利润（或亏损）C.资产=负债+所有者权益D.收入-负债=利润（或亏损）39.应作为价值工程优先改进对象的是（P93）。甲乙丙丁现实成本（元）11002350目标成本（元）10002000功能价值0.9090.8311.0890.921A.丙B.丁C.甲D.乙40.根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》，下列业务不能使用现金支付的是（P115）。A.企业支付材料供应商货款3000元B.支付个人劳务报酬4000元C.向职工发放工资50000元D.出差人员随身携带差旅费800元41.某施工企业拟租赁一台施工机械，已知该施工机械的价格为72万元，租期为7年，每年末支付租金，租金按附加率法计算，折现率为10%，附加率为4%，则每年应付租金为（P83）万元。A.13.44B.20.37C.12.27D.14.7942.项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的（P54）。A.偿债能力B.财务生存能力C.财务盈利能力D.不确定性 43.杜邦财务分析体系中的核心指标是（P191）。A.销售净利率B.净资产收益率C.总资产报酬率D.总资产周转率44.某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为（P229）万元。A.1900B.1200C.700D.180045.下列建设投资中，属于项目静态投资的是（P220）。A.基本预备费B.建设期间新增税费C.涨价预备费D.建设期利息46.（）元。A.109.59B.155.20C.160.OOD.164.8047.国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（P328）决定其用途。A.计入承包商工程总报价，由承包商B.不计入承包商工程总报价，由项目设计方C.不计入承包商工程总报价，由业主工程师D.计入承包商工程总报价，由业主工程师48.企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和（P214）之和。A.购置成本B.存货保险税费C.订货成本D.缺货成本49.某设备4年前的原始成本为10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元，在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值（P75）元。A.2500B.8500C.10000D.150050.企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和（P114）等。A.短期借款B.预收账款C.应付账款D.预付账款51.对于合同结果不能可靠地估计，合同成本能够确认的施工合同，其合同收入应按照（P163）确认。A.合同初始收入B.实际合同成本+合理利润C.已经发生的全部成本D.得到确认的实际合同成本52.根据我国《企业会计准则》，利润总额的计算公式为（P168）。A.营业利润+营业外收入-营业外支出B.营业收入-营业成本+营业外收支净额 C.营业利润+投资收益+营业外收支净额D.营业利润+投资收益53.施工企业成本核算或投标报价时，周转性材料消耗量指标应根据（P248）来确定。A.第二次使用时需要的补充量B.摊销量C.最终回收量D.一次使用量54.企业收到某机构的捐赠款50万元，该捐赠款应计入企业的（P146）。A.实收资本B.营业外收入C.资本公积D.留存收益55.根据我国《企业会计准则》，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，但编制的财务会计报告应当（P103）。A.根据其作为记账本位币的外币列示B.按照人民币和外币分别列示C.将外币折算为美元列示D.将外币折算为人民币列示56.某工艺设备原方案的投资额为10万元，经营成本为4.5万元，新方案的投资额为14万元，经营成本为3万元，则增量投资收益率为（）。A.26.1%B.26.7%C.37.5%D.23.6%57.采用预算单价法编制施工图预算时，出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中规定的材料不一致时，正确的处理方式是（）。P312A.不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料编制补充单位估算表B.直接套用预算单价，不考虑材料品种差异的影响C.直接套用预算单价，根据实际使用材料对材料数量进行调整D.不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价58.企业的应收账款增加将导致企业（）。P125A.时段净资产减少B.流动资产减少C.总资产减少D.坏账的风险增加59.国际工程投标中，投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析，其目的是（）。P332A.从宏观上把握标价的合理性B.分析报价的竞争力C.预测报价的利润水平D.检查标价计算是否存在错误60.某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为26000立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为（）元/立方米。P270A.36.15B.29.23C.39.23D.23.18 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有（P23）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.财务净现值率D.动态投资回收期E.投资收益率62.建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算（P48）来判断。A.盈亏平衡点B.评价指标变动率C.部确定因素变动率D.临界点E.敏感度系数63.绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有（P7）。A.现金流量的大小B.绘制比例C.时间单位D.现金流入或流出E.发生的时点64.企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有（P171/172）。A.普通股股利B.转作股本的普通股股利C.转作资本的普通股股利D.优先股股利E.法定盈余公积金65.公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有（P354）。A.发起人根据股东协议认购合资公司股份B.发起人在项目中的利益都是间接的C.合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体D.发起人直接拥有项目资产的产权E.发起人在项目中的利益都是直接的66.估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括（P223）。A.交货地点至工地仓库的运费和装卸费B.设备出厂价格中未包含的包装材料费C.供销部门手续费D.采购与仓库保管费E.设备进场费 67.工业项目初步设计的主要工作有（P68）。A.确定建设规模B.确定生产组织形式C.确定融资方案D.编制总概算E.编制施工组织进度计划68.编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括（P243）。A.由于材料供应不及时引起的停工时间B.工人擅自离开工作岗位造成的时间损失C.准备工作时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间E.工人下班前清洗整理工具的时间69.反映企业财务状况的会计要素有（P106）。A.收入B.所有者权益C.资产D.费用E.负债70.关于企业净资产收益率指标的说法，正确的有（P192）。A.该指标反映了企业偿付到期债务的能力B.指标值越高，说明企业盈利能力越好C.指标值越高，表明资产的利用效率越高D.该指标是企业本期利润总额和净资产的比率E.该指标反映企业全部资产运用的总成果71.单位建筑工程概算的常用编制方法有（P296）。A.概算定额法B.预算定额法C.概算指标法D.类似工程预算法E.生产能力指标法72.施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（P160）。A.财会人员的工资B.短期借款的利息C.财务部门的办公费D.应付票据的利息E.汇兑损失73.工程量清单是（P262）的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工程进度款E.办理竣工结算74.建设项目投资组成中，建设管理费包括（P225、226）。A.工程勘察费B.工程监理费C.工程设计费D.施工管理费E.建设单位管理费 75.对承包人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优点有（P80/81）。A.可以避免设备的第一种无形磨损B.可缓解短期内资金不足的困难C.可以根据需要随时处置设备D.可以享受税费上的利益E.可以用租赁设备进行抵押贷款76.建筑安装工程材料费包括（P232）。A.材料原价B.材料运杂费C.采购与保管费D.新材料试验费E.运输损耗费77.造成设备无形磨损的原因有（P74）。A.通货膨胀导致货币贬值B.自然力的作用使设备产生磨损C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备D.设备使用过程中的磨损、变形E.社会劳动生产率水平提高使同类设备的再生产价值降低78.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），分部分项工程综合单价包括完成规定计量单位清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费以及（P269）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.一定范围内的风险费79.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号文），建筑安装工程直接工程费包括（）。A.其他直接费B.人工费C.措施费D.材料费E.机械使用费80.施工企业其他业务收入包括（）。A.产品销售收入B.建造合同收入C.材料销售收入D.固定资产盘盈收入E.固定资产出租收入试卷答案：一、单选题：1A2C3C4B5C6A7C8B9A10C11D12B13A14A15C16D17C18B19C20A 21C22D23B24A25C26A27C28B29B30D31C32A33A34C35B36D37B38A39D40D41C42D43A44C45B46B47C48D49A50B51D52D53A54B55B56A57A58B59D60B二、多选题：61ABC62ABE63CD64ABDE65BDE66BDE67ABD68BCE69ADE70ABC71ABDE72AB73BE74CDE75ACD76BDE77ABDE78ACD79ABE80AD2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。A．省级建设行政主管部门B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．建设部或其授权机构2国家一级建造师的主要执业范围是（）。A．担任建设工程项目施工的项目经理B．担任建设工程项目评估人员C．从事建设工程项目咨询工作D．从事建设工程项目预算工作3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）。A．言行要有法律根据B．作出承诺C．语言规范D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4以下关于时效中止的正确表述是（）。A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B．因原告起诉，诉讼时效中止C．因被告应诉，诉讼时效中止D．因证人要求，诉讼时效中止5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。 A．注册资本．专业技术人员和技术装备B．流动资金．专业技术人员和突出业绩C．注册资本．专业管理人员并依法设立D．流动资金．专业管理人员和资格证书7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B．分包单位可以不承担法律责任C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D．工程监理单位可以转让工程监理业务9．建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A．建设行政主管部门B．行业协会C．监理单位D．建设单位10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。A．50B．100C．200D．50011．招标投标活动应当遵循的原则是（）。A．公开、公平、公正和最低价中标B．自愿、公平、公正和等价有偿C．公开、公平、公正和诚实信用D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（）的规定。A．招标人B．投标人C．评标人D．招标人和投标人13．《招标投标法》规定的招标方式是（）。A．公开招标．邀请招标和议标B．公开招标和议标C．邀请招标和议标D．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（）的能力。A．编制标底B．组织评标C．承担招标项目D．融资15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。A．资质等级较高的B．资质等级较低的C．联合体主办者的D．承担主要任务的16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A．有效B．无效C．经澄清说明后有效D．在招标人同意接受的情况下有效17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）。进行。A．当天公开B．当天不公开C．同-时间公开D．同一时间不公开18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。A．同时设计，同时施工，同时竣工验收B．同时设计，同时施工，同时投入使用C．同时论证，同时评价，同时投资D．同时投资，同时施工，同时评价19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。A．专业检测机构检测合格，取得安全标志B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证D．健立专门安全管理制度，定期检测评估20．安全生产监督检查人员的职权之一是（）。A．财务报表审查权B．责令紧急避险权C．现场调解裁决权D．设备物资检验权21．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。A．专职B．兼职C．专职和兼职相结合 D．消防单位22．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A．编制安全技术措施及专项施工方案B．审查安全技术措施及专项施工方案C．报告安全生产事故隐患D．承担建设工程安全生产监理责任23．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A．办公区与生活区B．备料区与作业区C．办公、生活区与备料区D．办公、生活区与作业区24．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A．１次B．2次C．3次D．4次25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A．使用许可证和产品合格证B．产品许可证C．生产许可证D．生产许可证和产品合格证26．建设工程质量，（）实行政府监督管理。A．可以B．必须C．不必要D．不需要27．建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（）。A．质量保证书B．咨询评估书C．使用说明书D．质量保修书28．《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。A．监理单位与分包单位B．建设单位与分包单位C．总承包单位与分包单位D．设计单位与分包单位29．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。A．法律直接规定B．发包人与承包人自主决定C．法律规定和发承包人双方约定D．发包人规定 30．《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A．2年和3年B．5年和合理使用年限C．2年和5年D．2年和合理使用年限31．工程建设标准是指建设工程设计．施工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语、符号、代号、制图方法的一般原则。A．常用的技术规定B．特殊的技术要求C．统-的技术要求D．强制的技术要求32．涉及保障人体健康，人身财产安全的标准应当是（）。A．国家标准B．行业标准C．强制性标准D．推荐性标准33．《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A．2年B．3年C．4年D．5年34．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。A．分别B．同时C．交叉D．顺序35．建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A．2004年3月1日B．2004年3月20日C．2004年3月10日D．2004年3月18日36．下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。A．电路短路．过电压B．离心力引起的结构断裂C．结构缺陷及合同罚款D．一般性盗窃37．某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。A．10日B．20日C．15日以书面形式 D．30日以书面形式38．安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。A．执行国家劳动安全卫生规程和标准B．为劳动者办理意外伤害保险C．对劳动者进行劳动安全卫生教育D．对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查39．对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（）。A．谁污染，谁治理B．付费即可免责C．谁开发，谁保护D．污染者必须承担治理污染．保护环境的责任40．下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。A．向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物C．向水体排放热水D．向水体排放、倾倒放射性固体废物41．下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。A．境外废物进境倾倒.堆放.处置B．进口不能用做原料的固体废物C．进口可以用做原料的废物D．经中国境内转移危险废物42．在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。A．经附近居民所在单位的同意B．在居民小区代表监视下施工C．公告附近居民D．经居民小区业主委员会同意43．《消防法》未作持证上岗要本的人员是（）。A．电焊作业人员B．气焊作业人员C．消防器材经销人员D．自动消防系统操作人员44.《消防法》未作禁止性规定的是（）。A．携带火种进人生产，储存易燃易爆危险物品的场所B．使用明火作业C．销售未经合法检验机构检验的消防产品D．使用不符合标准的消防器材45．《建设工程勘察设计管理条例》规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。A．勘察文件B．设计方案C．施工图设计文件D．施工组织设计文件 46．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。A．企业分立B．法定代表人更换C．对外投资D．公司破产47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。A．3人B．5人C．7人D．9人48．纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A．千分之三B．千分之五C．万分之三D．万分之五49．承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B．承诺中增加的建议性条款C．承诺中要求增加价款D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张50．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B．可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权C．可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权D．行使代位权的必要费用，由债权人负担51．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。A．有权中止合同的履行B．有权终止合同的履行C．无权中止履行合同D．有权变更合同的履行52．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B．视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D．直接要求甲承包人赔偿53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A．过错责任B．严格责任C．损害赔偿D．公平合理54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。 A．只能采用违约金B．由违约一方选择采用违约金或定金C．由非违约方选择采用违约金或定金D．同时采用违约金和定金55．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A．5B．6C．7D．856．依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A．建设资金未能按计划到位的施工暂停B．发包人改变项目建设方案的工程停建C．传染病流行导致施工暂停D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误57．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。A．合同订立B．合同开始履行C．一方向仲裁机构申请撤销合同D．仲裁机构裁定为可撤销合同58．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A．保证B．抵押C．留置D．定金59．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A．甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D．甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任60．按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A．建筑物B．构筑物C．依法可以转让的股票D．土地61．下列选项，属债权合同的是（）。A．监护合同B．买卖合同C．行政合同D．劳动合同62．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。 A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成63．当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。A．鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B．鉴定程序严重违法的C．鉴定结论经过质证认定的D．鉴定结论明显依据不足的64．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A．可以委托工商行政管理部门执行B．不可以强制执行C．授权人民法院强制执行D．移交检察机关强制执行65．中国仲裁协会是（）。A．国家行政机关的组成部分B．国家司法机关的组成部分C．国家事业单位的组成部分D．依法成立的社团法人66．以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。A．建筑材料没有注册商标B．监理制度不严格C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期D．施工单位在施工过程中偷工减料67．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照68．行政处分的方式是（）。A．没收非法财产B．吊销营业执照C．行政拘留D．记过、撤职、开除等69．下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A．有期徒刑B．警告C．没收违法所得D．拘留70．下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A．有损害事实发生B．违反职业道德规范C．存在违法或损害行为D．违法行为与损害事实有因果关系 二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A．合同B．志愿服务C．侵权行为D．不当得利E．无因管理72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。A．主体B．形式C．客体D．内容E．目标73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A．著作权B．专利权C．商标权D．商业秘密E．肖像权74．实用新型取得专利权的条件包括（）。A．新颖性B．竞争性C．创造性D．垄断性E．实用性75.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。A．将建筑工程肢解发包B．承包人将其承包的建筑工程分包他人C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D．分包人将其承包的工程再分包E．两个不同资质等级的单位联合共同承包76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。A．取得建设工程规划许可证B．确定建筑施工企业C．已签订委托监理合同D．办理工程质量、安全监督手续E．审查通过施工图设计文件77．《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。A．逾期送达的B．未送达指定地点的C．未按规定格式填写的D．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E．未按招标文件要求密封的78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。A．投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B．投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C．两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D．投标者借用其他企业的资质证书参加投标E．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（）的培训。A．取得专业技术资格证书B．必要的安全生产知识C．有关的安全生产规章制度D．岗位的安全生产操作技能E．专业学历教育80．从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。A．正确佩戴和使用劳动防护用品B．掌握本岗位工作所需的安全生产知识C．制定安全生产事故的处理程序D．绝对服从作业指挥E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露81.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。A．由专人管理B．堆放在特定位置C．定期检查.维修和保养D．建立相应的资料档案E．按照国家规定及时报废82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（）。A．建设项目立项批准文件B．工程竣工验收备案表C．工程竣工验收报告D．施工单位签署的工程质量保修书E．施工中有关质量检测数据和试验资料83．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（）。A．检举权B．处理权C．控告权D．投诉权E．检验权84．施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A．建筑材料B．周转材料C．建筑构配件D．设备 E．商品混凝土85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。A．验收程序是否合法B．施工单位质量行为是否合法C．竣工验收资料是否齐全D．实体质量是否存有严重缺陷E．竣工结算是否完成86．《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A．拍卖公告B．招标公告C．递交投标文件D．招股说明书E．寄送价目表87.《合同法》规定，合同内容一般包括（）等条款。A．标的B．数量.质量C．价款或者报酬D．签订地点E．解决争议的方法88．当事人对合同质量约定不明确的．（）。A．有国家标准的，按国家标准执行B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C．没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D．没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E．国家鼓励企业采用国际质量标准89．当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A．不履行合同意向B．假借订立合同，恶意进行磋商C．因经营状况严重恶化而不签订合同D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E．有其他违背诚实信用原则的行为90.《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B．恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．损害社会公共利益E．违反法律.行政法规的强制性规定91．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 92．《合同法》规定，合同效力表述正确的有（）。A．不得约定解除合同的条件B．可以约定合同生效的条件C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D．附解除条件的合同，自条件成就时失效E．附生效期限的合同，自期限届至时生效93．《合同法》规定，合同变更表述正确的有（）。A．变更必须采用书面形式B．当事人可以将合同转让给他人C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E．变更的条款对当事人双方有约束力94．《合同法》规定，解除合同表述正确的有（）。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B．当事人协商一致可以解除合同C．因不可抗力致使不能实现合同目的D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E．合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任一、单选1-20DADABADBDCCADCBCCBAB21-40BADADBDCCDCCDBCCDBBC41-60CCCBCCABBAADBBDCAAAC61-70BACCDADDAB二、多选71-75ACDEACDABCDACEACD76-80ABCEABABEBCDAB81-85ACDEBCDEACDACDEACD86-90ABDEABCEABCEBDEBCDE91-94ABDBCDEACEBCD04年一级建造师建设工程项目管理真题及答案一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）1、项目管理的核心任务是（）。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）。A．政府主管部门B．质量监督机构C．项目法人D．项目总承包方3、我国《建筑法》规定，（）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院 C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（）个。A．1B．2C．3D．45、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（）联系。A．合同B．经济C．逻辑D．指令6、项目管理最基本的方法论是（）。A．项目目标的策划B．项目目标的动态控制C．项目管理的目标D．项目管理的的信息化7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。A．组织B．合同C．经济D．技术8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。A．项目总监理工程师B．派驻施工现场的业主代表C．施工企业项目经理D．施工现场技术负责人9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（）决定。A．政府主管部门B．业主C．施工企业D．行业协会10、施工企业人力资源管理的任务包括（）。A．团队建设B．信息发布C．变更控制D．沟通规划11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（）实施全过程现场跟班的监督活动。A．施工安全B．施工进度C．施工成本D．施工质量12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（）前，应当书面通知监理企业 派驻工地的项目监理机构。A．24hB．48hC．72hD．5D13、建设工程项目策划的最终目的是为了（）。A．分析和论证项目的投资目标B．选择项目的融资方式C．使项目建设的决策和实施增值D．确定项目管理的组织形式14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（）。A．施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（）。A．编制施工成本控制工作流程图B．制定施工方案并对其进行分析论证C．进行工程风险分析并制定防范性对策D．防止和处理施工索赔16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。A．直接费、间接费、利润、税金B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D．建筑工程费和安装工程费17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）。提出。A．监理工程师B．承包人C．发包人D．工程造价管理部门18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A．台班费B．台班折旧费C．折算租金D．折管租金乘以规定的降效系数19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（）。A．工期与施工方法B．施工方法与施工组织措施C．工期与合同价款D．合同价款与施工组织措施20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（）。天。A．7B．14 C．28D．3021、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（）的材料信息价。A．国家工程造价管理机构公布B．当时当地工程造价管理机构公布C．发包人自行采集的市场D．项目管理咨询公司所确定22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（）的工程价格的计算方法决定。A．设计概算B．投标报价中C．发包人和承包人事先约定D．发包人和监理工程师事先约定23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（）。A．纠偏B．分析C．比较D．检查24、建设工程项目施工成本偏差是指（）之差。A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（）。A．因素分析法和比较法B．曲线法和表格法C．连环置换法和比率法D．连环置换法和曲线法26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。A．相关比率法B．比重分析法C．连环置换法D．动态比率法27、横道图进度计划的优点是（）。A．便于确定关键工作B．工作之间的逻辑关系表达清楚C．表达方式直观D．工作时差易于分析28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（）。A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。 A．0B．3C．5D．830、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。A．自由时差最小B．总时差最小C．工作持续时间最长D．时距为零31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）。A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（）。A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（）。A．进度计划不必过早形成计划系统B．应对进度计划进行动态控制B．应对进度计划进行多方案比较与优化D．应增大影响进度风险的敏感度系数34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。A．（3）（2）（1）B．（1）（3）（2）C．（2）（1）（3）D．（1）（2）（3）36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。A．施工承包企业B．建设工程项目目标C．国家工程质量验收标准D国家工程建设强制性标准37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）。A．施工程序和工艺顺序 B．施工工艺和施工方法C．工艺顺序和施工方法D．施工流向和施工工艺38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（）进行。A．单位工程竣工验收阶段B．项目施工全过程各阶段C．隐蔽工程验收阶段D．分部工程验收阶段39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。A．设计图纸错误B．勘察资料失实C．监理机构验收失误D．试桩检测有误40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位C．工程监理单位审核并报请建设单位D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。A．办理施工许可B．确定检验批C．编制施工组织设计文件D．办理质量监督手续42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方能使用。A．建设单位B．设备供应部门C．安全管理部门D．专业管理部门43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（）。资料为重点检查内容。A．检验批抽检B．弧度试验C．功能性试验D．垂直度检测44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）。A．封样鉴定B．见证取样检测C．模拟试件检测D．同条件养护检测45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。A．验收B．保证 C．监督D．规范46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A．位置B．形状C．比例D．大小47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（）。A．职务任务B．岗位职责C．操作要求D．签字及意见48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）。A．保护建设工程产品生产者的健康与安全B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（）。A．I--可忽略风险B．II--可容许风险C．III--中度风险D．IV--重大风险50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（）。A．增加设备安全系数，提高可*性B．消除危险源，限制危险物质B．进行故障---安全设计D．设置安全监控系统51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（）事故。A．死亡B．重大伤亡C．特大伤亡D．一般伤亡52、在职业健康安全管理体系（GB/T28001--2001）的一级要素“实施和运行”中，属于该体系核心要素的是（）。A．文件、运行控制B．结构和职责、运行控制C．培训、意识和能力D．应急准备和响应53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。A．管理规定、法规B．操作规程、活动准则 C．程序文件、法律条款D．文字、表格、流程图54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。A．评标细则已经审查并获批准B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准D．施工招标文件及标底已编制完成55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（）等内容。A．资格预审文件B．政府法律文件C．商务和技术编差表D．评标办法56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工、监理B．设计、施工、材料和设备采购C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由（）三部分组成。A．协议书、合同条款和工程图纸B．协议书、合同条款和专用条款C．合同条款、专用条款和工程图纸D．协议书、通用条款和专用条款59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（）。A．落实项目资金B．办理规划许可证C．办理篱工许可证D．完成设计文件60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）。万元人民币。A．50B．80C．100D．12061、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。A．仅限发包方B．仅限承包方C．发包方和承包方均可D．仅限监理方 62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）。A．解除了承包人的所有责任B．承包人即可获得全部工程价款C．承包人工程施工任务的完成D．承包人和发包人所有关系的解除63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）。A．分析合同文件的组成B．分析合同执行差异的原因C．分析合同的计价方法D．分析合同的承包范围64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）。A．洪涝灾害B．百年不遇的暴风雪C．暴动D．海啸65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A．招标B．直接发包C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择D．在工程师推荐名单中随机抽取66、建设工程监理合同标准条件中应包括（）等内容。A．合同适用的法律B．监理业务执行的起止时间C．监理的工作范围和内容D．合同生效、变更与终生67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。A．业主方编制统一的信息管理职能分工表B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册C．业主方制定统一的信息安全管理规定D．业主方制定统一的信息管理保密制度68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）。A．服务于信息处理的应用软件B．收发电子邮件的专用软件C．基于网络的信息处理平台D．基于企业内部信息管理的网络系统69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。A．计算和分析投标估算数据B．编制投资使用计划C．查询和统计合同执行情况D．编制资源需求量计划70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。A．信息检索和查询B．目标控制 C．人、财、物的管理D．信息收集和存储二、多项选择题（每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分）71、建设工程项目的实施阶段包括（）。A．设计阶段B．设计准备阶段C．可行性研究性阶段D．施工阶段E、动用前准备阶段72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）。A．业主方B．设计方C．施工方D．供货方E．项目总承包方73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（）。A．指令路径较短B．指令湖泊是惟一的C．不能跨部门下达指令D．只适用于大型工程项E．允许越级指挥74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（）对各项工作的管理职能分工。A．项目经理B．各工作部门C．各工作岗位D．总包与专业分包E．专业分包与劳务分包75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（）。A．业主方自行完成其项目管理任务B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（）编制。A．业主方B．业主方的项目管理单位C．设计方D．施工监理方E．项目总承包方77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（）报告。A．项目业主代表 B．项目业主C．施工方项目经理D．监理工程师E．总监理工程师78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（）编制。A．施工成本组成B．人力资源需求C．子项目组成D．工程进度E．材料种类79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用C．法定人工费增长费用D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B．因政策调整导致材料价格上涨的费用C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E．由业主原因造成的材料损耗费81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E．由于完成额外工作增加的机械使用费82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料B．能够准确表达施工成本的绝对偏差C．能够准确表达施工成本的相对偏差D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差E．能够直观地显示偏差的严重程序83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（）。A．工程合同总价B．实耗人工和材料C．施工预算D．工程概算E．实际工程量84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（）。A．总进度规划B．设计透度计划C．项目子系统进度计划 D．施工进度计划E．业主方项目实施进行计划85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（）。的标识。A．计划层B．计划对象C．工作类别D．计划方式E．计划目标86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（）。A．总进度纲要B．二级进度计划C．进度计划审批程序D．进度计划实施效果分析E．工程实际进度信息87、建设工程项目的施工方案包括（）。A．材料采购方案B．技术方案C．人员培训方案D．组织方案E．质量管理认证方案88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成验收报告。A．施工单位B．检测单位C．设计单位D．监理单位E．质量监督机构89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（）。A．制定行业质量管理规程B．确认检测单位资质等级C．监督工程各方主体的质量行为D．认证施工企业的质量管理体系E．检查工程实体质量90、GB/T19000-IS9000（2000级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。A．质量第一B．事前控制C．领导作用D．过程方法E．基于事实的决策91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（）。DB。A．各种打桩机昼间为85B．吊车、升降机等昼间为65C．推土机昼间和夜间分别为75和50 D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和5592、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素“规划”中，包含的二级要素有（）。A．环境因素B．法律和其他要求C．信息交流D．目标和指标E．环境管理方案93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）。方式确定下来作为合同的附件。A．合同补遗B．会议纪要C．协议书D．投标补充文件E．工程变更文件94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。A．勘察、设计或施工总承包合同B．总价合同C．工程项目总承包合同D．工程监理合同E．建设工程物资采购合同95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承担的保险费用有（）。A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（）。A．合同所采用的计价方法B．工程计量程序C．合同价格的调整D．拖欠工程款的合同责任E．定额的编制方法97、国际工程施工中的质量管理由（）主管。A．发包人B．承包人的项目经理C．承包人指定的技术副经理D．工程师E．承包人指定的总工程师98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（）。A．协商B．调解C．仲裁 D．诉讼E．单方解除合同99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（）。A．投资估算B．概预算C．合同价D．工程款支付E．计价程序100、建设工程项目信息可以按（）。进行分类。A．项目管理工作的对象B．项目实施的工作过程。C．项目规模的大小D．项目管理工作的任务E．项目信息的内容属性2004年一级建造师建设工程项目管理答案一、单项选择题1．C2．C3．B4．B5．C6．B7．A8．C9．C10．A11．D12．A13．C14．D15．A16．C17．B18．B19．A20．A21．B22．C23．A24．C25．B26．C27．C28．D29．B30．B31．D32．A33．C34．A35．A36．B37．A38．B39．C40．A41．C42．D43．C44．B45．C46．B47．D48．D49．C50．B51．A52．B53．D54．B55．C56．D57．B58．D59．D60．B61．C62．C63．B64．C65．A66．D67．B68．C69．D70．B二、多选择题71．ABDE72．ABE73．BC74．ABC75．ABC76．AE77．DE78．ACD79．ACDE80．ABE81．BCE82．ABE83．ABCE84．AC85．ABC86．AB87．BD88．ACD89．CE90．CDE91．ABCE92．ABDE93．AB94．AC95．ADE96．ABCD97．BCE98．ABCD99．BCD100．ABDE建设工程项目管理参考答案及解析一、单项选择题1C【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。2C【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。 7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。8C【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。9C【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。13C【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。15A【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。16C【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。17B【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。21B【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。22C【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。23A【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。24C【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。25B【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。26C【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。27C【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。28D【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。 29B【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。30B【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。31D【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。32A【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。33C【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。34A【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。35A【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。36B【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。37A【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。38B【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。39C【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。40A【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。41C【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。42D【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。43B【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。44B【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。45C【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。46B【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。47D【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。48D【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。49C【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。50B【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。 51A【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。52B【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素"实施和运行"中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材P107。53D【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。54B【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或者资金来源已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。55C【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。56D【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。57B【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。58D【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。59D【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高不得超过80万人民币。见教材P137。61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。62C【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材P143。63B【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。64C【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。65A【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。66D【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。67B【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。68C【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。69D【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。二、多项选择题：71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。72ABE【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。73BC【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织 指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。74ABC【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。75ABC【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。76ABE【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。77DE【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。78ACD【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。79ACD【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。80ABE【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P3281BCE【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。83BCE【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。84AC【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。85ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。86AB【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。87BD【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。88ACDE【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。89CE【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。90CDE【解析】GB/TI9000-ISO9000（2000版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。91ABE【解析】我国GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。92ABDE【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素"规划"中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。93AB【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。94AC【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。95ADE【解析】根据GF-2003-0214《建设工程劳务分包合同（示范文本）》，需由劳务分包人承担的 的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。96ABCD【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。97BCE【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。98ABCD【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。99BCD【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。2005年一级建造师建设工程经济试题及答案一、单选[共60题，每题1分，总计60分]1、现金流入与现金流出之差称为（）。A．现金流量B．净现金流量C．净现金D．纯现金2、（）是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种货币形式。A．税金B．市场C．利润D．保险3、财务现金流量表按其评价的角度不同分类，其中不包括（）。A．项目财务现金流量表B．资本金财务现金流量表C．投资各方财务现金流量表D．项目差额财务现金流量表4、动态投资回收期是把投资项目各年的净现金流量按基准收益率（）之后，再来推算投资回收期，这是它与静态投资回收期的根本区别。A．直接加减B．动态加减C．动态变化D．折成现值5、某建设项目估计总投资2800万元，项目建成后各年净收益为320万元，利率为10%则该项目的静态投资回收期为：（）年。A．11B．8.75C．9.95D．7.56、偿债能力指标主要有：借款偿还期、（）、偿债备付率。A．利息备付率B．利息偿还期C．借款偿还期D．偿债额 7、基准收益率应（）单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。A．高于B．低于C．等于D．不低于8、敏感系数高，表示项目效益对该不确定因素的影响（）。A．敏感程度低B．敏感程度高C．不会有影响D．敏感程度与之无关9、价值工程涉及到价值、（）和寿命周期成本等三个基本要素。A．价格B．成本C．功能D．费用10、某项目期望在2年后获得一笔100万的投资额，在年利率为10%情况下，每年年末应提存的金额是（）。A．40万B．50万C．47.6万D．45万11、设备的（）就是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。A．经济寿命B．技术寿命C．自然寿命D．物质寿命12、设备的经济寿命是指从开始投入到（）的使用年限。A．经常发生故障B．设备报废C．维修费大于其收益D．其年度费用最小13、增量（），就是增量投资所带来的经营成本上的节约来补偿其增量投资的年限。A．效益B．投资率C．投资收益率D．投资回收期14、在利润表中，纳入分部报表的各个部分最多有（）个。A．8B．9C．12D．1015、下列不属于现金流量表基本内容的是（）。A．生产活动产生的现金流量表B．经营活动产生的现金流量表 C．投资活动产生的现金流量表D．筹资活动产生的现金流量表16、目前，我国采用的利润表的结构主要形式为（）。A．多步式利润表B．单步式利润表C．报告式利润表D．账户式利润表17、在编报中期和年度财务会计报告时，应将"本月数"栏改成（）。A．“今年数”栏B．“本月数”栏C．“上年数”栏D．“上月数”栏18、由过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益的一项经济资源是指（）。A．现金B．银行存款C．资产D．资本19、企业通过让渡资产从而拥有被投资单位的股权，成为被投资单位的股东，按所持股份比例享有权益并承担相应责任的对外投资是指（）。A．长期债权投资B．短期债权投资C．长期股权投资D．发放债券20、施工企业在销售、结算过程中产生的债权是（）。A．应收账款B．短期债券C．主营销售收入D．应付账款21、某企业有带息票据5000元，上面标明利息为10％，期限为3年，按单利计算企业可收回现金为（）元。A．5000B．5500C．6000D．650022、某企业的银行存款期限为10年，到期时可得到现金10000元，但由于意外事故需钱，5年时就必须取回，设贴现率为10％，则企业可取回现金为（）元。A．4660B．7500C．5000D．620023、固定资产最基本的特征是（）。A．可供企业营业使用B．使用期限长 C．成本能够可靠地计量D．单位价值较高具有可衡量的未来经济利益24、企业在销售商品、提供劳务以及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流人称为（）。A．营业收入B．主营业务收入C．其他业务收入D．基本业务收入25、在利润计算过程中，下列不属于营业外收入的是：（）。A．固定资产盘盈B．处置固定资产净收益C．处置无形资产净收益D．吸收投资26、企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下所述正确的是（）。(1)弥补以前年度亏损(2)可供分配的利润及其分配(3)可供投资者分配的利润及其分配(4)未分配利润A．(1)→(2)→(3)→(4)B．(4)→(2)→(3)→(1)C．(2)→(3)→(1)→(4)D．(1)→(3)→(2)→(4)27、在商品交易中以延期付款或预收货款的方式进行购销活动所形成的借贷关系为（）。A．延期付款B．商业信用C．周转信贷D．长期借款28、在商品交易中，最典型、最常见的商业信用形式为（）。A．预收账款B．应付票据C．应付账款D．周转信贷29、延期付款，但早付款可享受现金折扣，如“2/10，1/20，0/30”表示的意思是（）。A．表示在信用期间10天内付款可享受2折的折扣，20天内付款可享受1折的折扣，超过20天则全额付款B．表示在信用期间10天内付款可享受2天的回旋余地，20天内付款可享受1天的回旋余地，超过20天则无回旋余地C．表示如果在超过信用期限10天内就交2％的滞纳金，超过20天就交1％的滞纳金D．表示在信用期间10天内付款可享受2％的折扣，20天内付款可享受1％的折扣，超过20天则全额付款30、已知某企业的税前利润为500万元，所得税为50万元，平均资产总额为1000万元，求企业的总资产报酬率（）。A．50％ B．45％C．5％D．49.7％31、反映企业盈利能力的核心指标是（）。A．利润B．净资产收益率C．总资产报酬率D．平均净资产32、表示与上年相比，企业销售(营业)收入的增减变化情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标是指（）。A．净资产收益率B．资产负债率C．资本积累率D．营业增长率33、（）是企业当年所有者权益总的增长率，反映了企业所有者权益在当年的变动水平。A．净资产收益率B．资产负债率C．资本积累率D．营业增长率34、借贷记账法的记账规则是（）。A．有借必有贷，借贷必相等B．一借一贷C．一借多贷D．一贷多借35、专用记账凭证按其反映的经济业务内容不同分类，下列选项不属于专用记账凭证的是（）。A．收款凭证B．付款凭证C．转账凭证D．原始凭证36、以下各项说法正确的是（）。A．材料费是指直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用B．人工费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品的费用C．施工机械使用费是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值D．直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用37、仓储损耗费属于下列中的（）费用。A．运输损耗费B．检验试验费C．采购及保管费D．材料运杂费38、公式∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)是（）的计算公式。A．机械台班单价B．台班折旧费C．运输损耗率D．施工机械使用费 39、大修理费指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其（）功能所需的费用。A．全部B．部分C．正常D．主要40、经常修理费不包括（）。A．为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用B．机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用C．为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用D．机械停滞期间的维护和保养费用41、规费的内容不包括（）。A．住房公积金B．危险作业意外伤害保险C．社会保障费D．劳动保险费42、企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用计入（）。A．财务费B．固定资产使用费C．办公费D．工具用具使用费43、下列各选项中不属于差旅交通费的是（）。A．工伤人员就医路费B．六个月以上的病假人员工资C．退职一次性路费D．管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费44、（）是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。A．办公费B．工具用具使用费C．财产保险费D．固定资产使用费45、下列各选项中不计入劳动保险费的是（）。A．住勤补助费B．抚恤费C．易地安家补助费D．职工退职金46、公式：(直接费＋间接费＋利润)×税率，计算的是（）。A．措施费B．利润C．税金D．人工费47、如该分项的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费时，可采用以（）为基数计算该分项的 间接费和利润。A．人工费和机械费合计B．人工费、材料费、机械费合计C．人工费D．材料费、机械费合计48、工程量清单一个最基本的功能是（）。A．为计价和询标、评标的基础B．为施工过程中支付工程进度款提供依据C．为办理竣工结算及工程索赔提供了重要依据D．作为信息的载体，为潜在的投标者提供必要的信息49、清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的（）费用。A．大部分B．主要C．全部D．一小部分50、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2003)》是（）工程量清单编制的依据。A．措施B．分部分项工程量清单C．其他项目名称和相应数量D．以上均正确51、封面由（）填写、签字、盖章。A．投标人B．标底编制人C．建筑设计单位D．招标人52、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的（）费用。A．主要B．全部C．一大部分D．一小部分53、于2003年7月1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003，规定工程量清单应采用（）。A．工料单价法计价B．综合复计价C．综合单价法计价D．工料复计价54、办公和生活家具购置费按照设计定员人数乘以（）计算。A．单项指标B．差旅交通费C．综合指标D．职工福利费55、建筑安装工程费用定额是按（）划分的。A．按照投资的费用性质B．按照专业性质 C．按照主编单位和管理权限D．按同一性质的施工过程56、全国统一定额是由（）综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制。A．国家建设行政主管部门B．行业建设行政主管部门C．地区建设行政主管部门D．施工企业57、不属于计时测定的方法的有（）等。A．写实记录法B．测时法C．背诵法D．工作日写实法58、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位质量（）产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准。A．低劣B．合格C．高档D．抵档59、涨价预备费估算一般是以（）为基数。A．设备购置费B．基本预备费C．分年工程涨价费用D．分年工程费用60、总包商在投标时还要考虑总包商的（）。A．管理费B．保险费C．临时设施工程费D．施工单位人工费二、多选[共20题，每题2分，总计40分]61、关于临界点的叙述不正确的是（）。A．临界点是指项目不允许不确定因素向不利方向变化的极限值B．超过极限，项目的效益指标将不可行C．如当产品价格下降到某一值时，财务内部收益率将刚好等于基准收益率，此点称为产品价格下降的临界点D．临界点可用临界点百分比或者临界值分别表示某一变量的变化达到一定的百分比或者一定数值时，项目的效益指标将从不可行转变为可行临界点E．通过计算临界点来进行敏感性分析62、为了引导和启发进行创造性的思考，常用的方案创造方法有以下几种：（）。A．头脑风暴法B．歌顿法(模糊目标法)C．专家意见法(德尔菲法)D．专家检查法E．ABC法63、价值工程研究对象的选择一般说来有以下几个原则：（）。 A．从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值B．从生产方面看，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料消耗高和废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得总的经济效果就大C．从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低的，生命周期较长的，市场上畅销但竞争激烈的、新产品、新工艺等进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额D．从成本方面看，选择成本高于同类产品、成本比重大的，如材料费、管理费、人工费等，推行价值工程就是要降低成本，以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能E．从功能方面看，产品要符合用户的要求，而且使成本控制在最低64、影响资金时间价值的因素很多，其中主要有：（）。A．资金的使用时间B．资金的形态C．资金投入和回收的特点D．资金数量的大小E．资金周转的速度65、对新技术、新工艺和新材料应用方案技术经济比较分析的方法有（）。A．折算费用法B．ABC分析法C．其他指标分析D．增量投资分析法E．歌顿法66、对于施工企业来说资产负债表的附表内容应包括（）。A．利润分配表B．资产减值准备明细表C．股东权益增减变动表D．应交增值税明细表E．现金流量表67、下面选项中，在现金流量表中属于"现金"的是：（）。A．库存现金B．其他货币资金C．通知金融企业便可提取的定期存款D．不能随时支取的定期存款E．银行存款68、在财务报表中，利润表的主要结构形式分为（）。A．多步式利润表B．单步式利润表C．报告式利润表D．账户式利润表E．年计利润表69、在资产分类中，属于其他资产的有：（）。A．流动资产B．长期投资 C．无形资产D．临时设施E．长期待摊费用70、下列形式适合长期借款利率的有（）。A．固定利率B．变动利率C．浮动利率D．单利率E．复利率71、企业应当组织工程、技术、财会等部门的相关专业人员对编制的概预算重审查（）等是否真实、完整、准确。A．编制依据B．定额套用C．单价的计算方法D．项目内容E．工程量的计算72、会计核算具有（）。A．有效性B．完整性C．连续性D．系统性E．综合性73、采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括（）。A．采购费B．仓储费C．工地保管费D．保健费用E．修理费74、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程（）和（）的非工程实体项目的费用。A．施工前B．施工过程中C．施工后D．竣工验收时E．生产准备时75、措施费包括（）所需要的各项费用。A．环境保护费B．大型机械设备进出场及安拆费C．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费D．工程排污费E．已完工程及设备保护费76、规费是指（）规定必须缴纳的费用(简称规费)A．政府B．团体C．企业 D．有关权力部门E．学校77、下列各项中不正确的是（）。A．以直接费为计算基础，规费费率＝×人工占直接费的比例B．以人工费为计算基础，规费费率＝×100%C．以直接费为计算基础，规费费率＝×100%D．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝×100%E．以人工费和机械费合计为计算基础，规费费率＝×人工占直接费的比例78、下列各选项中正确的是（）。A．行业统一定额一般只在本行业的范围内使用B．全国统一定额在全国范围内执行C．地区统一定额仅在本地区范围内使用D．企业定额只在本企业内部使用E．补充定额只能在指定的范围内使用79、关于各选项正确的是（）。A．每工产量＝1/单位产品时间定额(工日)B．时间定额×产量定额＝1C．综合时间定额＝∑各单项(工序)时间定额D．综合产量定额＝1/综合时间定额(工日)E．时间定额＋产量定额＝180、估算工作按投资决策过程的进展的阶段的三个不同是（）A．阶段B．操作人C．工作深度D．工作性质E．估算的准确度答案：第1题试题答案：B考点：请参见书中IZ101011现金流量的概念第2题试题答案：A考点：请参见书中IZ101012财务现金流量表及其构成的基本要素第3题试题答案：D考点：请参见书中IZ101012财务现金流量表及其构成的基本要素第4题试题答案：D考点： 请参见书中IZ101033投资回收期指标的概念、计算与判别第5题试题答案：B试题解析：2800/320=8.75考点：请参见书中IZ101034偿债能力指标的概念、计算与判别准则第6题试题答案：A考点：请参见书中IZ101034偿债能力指标的概念、计算与判别准则第7题试题答案：D考点：请参见书中IZ101038基准收益率的概念及其确定的影响因素第8题试题答案：B考点：请参见书中IZ101052单因素敏感性分析的步骤第9题试题答案：C考点：请参见书中IZ101071价值工程的概念第10题试题答案：C试题解析：100/(11.1)=47.6考点：请参见书中IZ101082利息与利率的概念第11题试题答案：B考点：请参见书中IZ101101设备寿命的概念第12题试题答案：D考点：请参见书中IZ101101设备寿命的概念第13题试题答案：D考点：请参见书中IZ101112新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法第14题试题答案：D考点： 请参见书中IZ102011会计报表及其构成试题答案：B考点：请参见书中IZ102112商业信用筹资第28题试题答案：C考点：请参见书中IZ102112商业信用筹资第29题试题答案：D考点：请参见书中IZ102112商业信用筹资第30题试题答案：B考点：请参见书中IZ102131盈利能力分析第31题试题答案：B考点：请参见书中IZ102132营运能力分析第32题试题答案：D考点：请参见书中IZ102134发展能力分析第33题试题答案：C考点：请参见书中IZ102134发展能力分析第34题试题答案：A考点：请参见书中IZ102144借贷记账法第35题试题答案：D考点：请参见书中IZ102145会计凭证第36题试题答案：D考点：请参见书中IZ103012直接工程费第37题试题答案：C考点： 请参见书中IZ103012直接工程费第38题试题答案：D考点：请参见书中IZ103012直接工程费第39题试题答案：C考点：请参见书中IZ103012直接工程费第40题试题答案：C考点：请参见书中IZ103012直接工程费第41题试题答案：D考点：请参见书中IZ103014规费第42题试题答案：C考点：请参见书中IZ103015企业管理费第43题试题答案：B考点：请参见书中IZ103015企业管理费第44题试题答案：D考点：请参见书中IZ103015企业管理费第45题试题答案：A考点：请参见书中IZ103015企业管理费第46题试题答案：C考点：请参见书中IZ103017税金第47题试题答案：C考点：请参见书中IZ103018建筑安装工程费用计价程序第48题试题答案：D考点： 请参见书中IZ103021工程量清单的作用第49题试题答案：C考点：请参见书中IZ103022工程量清单编制第50题试题答案：B考点：请参见书中IZ103022工程量清单编制第51题试题答案：D考点：请参见书中IZ103022工程量清单编制第52题试题答案：B考点：请参见书中IZ103023工程量清单计价格式第53题试题答案：C考点：请参见书中IZ103023工程量清单计价格式第54题试题答案：C考点：请参见书中IZ103033工程建设其他费的组成第55题试题答案：A考点：请参见书中IZ103041建设工程定额的分类第56题试题答案：A考点：请参见书中IZ103041建设工程定额的分类第57题试题答案：C考点：请参见书中IZ103042人工定额第58题试题答案：B考点：请参见书中IZ103043材料消耗定额第59题试题答案：D考点： 请参见书中IZ103053建设工程项目估算的编制方法第60题试题答案：A考点：请参见书中IZ103064分包费第61题试题答案：AD考点：请参见书中IZ101052单因素敏感性分析的步骤第62题试题答案：ABCD考点：请参见书中IZ101073价值工程的工作步骤第63题试题答案：ABCD考点：请参见书中IZ101073价值工程的工作步骤第64题试题答案：ACDE考点：请参见书中IZ101081资金时间价值的概念第65题试题答案：ABC考点：请参见书中IZ101112新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法第66题试题答案：BC考点：请参见书中IZ102011会计报表及其构成第67题试题答案：ABC考点：请参见书中IZ102011会计报表及其构成第68题试题答案：AB考点：请参见书中IZ102013利润表的结构及其编制方法第69题试题答案：DE考点：请参见书中IZ102022资产的分类第70题试题答案：ABC考点： 请参见书中IZ102113长期借款筹资第71题试题答案：ABDE考点：请参见书中IZ102124概预算控制第72题试题答案：BCDE考点：请参见书中IZ102141会计的职能第73题试题答案：ABC考点：请参见书中IZ103012直接工程费第74题试题答案：AB考点：请参见书中IZ103013措施费第75题试题答案：ABCE考点：请参见书中IZ103013措施费第76题试题答案：AD考点：请参见书中IZ103014规费第77题试题答案：BCE考点：请参见书中IZ103014规费第78题试题答案：BCDE考点：请参见书中IZ103041建设工程定额的分类第79题试题答案：ABCD考点：请参见书中IZ103042人工定额第80题试题答案：ACE考点：2005年一级建造师法规及相关知识试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。）1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A、质量事故处理制度 B、质量事故统计报告制度C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。A、群防群治制度B、伤亡事故处理报告制度C、事故预防制度D、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、30日B、60日C、15日D、90日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政部门D、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。A、全部责任B、次要责任C、主要责任D、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。本题前后括号的搭配为（）A、安全性要求，卫生标准B、强制性标准，生活标准 C、建设单位要求，规定标准D、安全标准，最低标准9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。A、特殊防护B、专项防护C、强制性保护D、法定保护10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（）支付。A、施工单位B、建设单位C、总承包单位D、用工单位11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A、施工结束B、竣工验收合格C、工程投入使用D、工程保修期结束12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A、检测合格证明B、生产（制造）许可证明C、产品合格证明D、建筑机械使用许可证明13、建设工程质量必须实行（）监督管理。A、建设单位B、建立单位C、工商行政管理部门D、政府14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。A、工程建设各方主体的质量行为B、主体结构C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为D、环境质量15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。A、行政审批B、施工许可制度和竣工验收备案制度C、竣工验收D、质量考核与抽查16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天 B.30天C.45天D.60天17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.建设单位的负责人B.施工单位主要负责人C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。A.10天B.15天C.20天D.30天19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。A.立即B.在12小时内C.在24小时内D.在48小时内20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.组织竣工验收B.工程建设完成C.订立施工监理合同D.领取施工许可证或者开工报告21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。A.变更工程竣工日期B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程一般结构22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。A.单位负责人B.勘察人、设计人C.注册执业人员D.项目负责人23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等B.建设单位有特殊要求的C.建设单位申请使用的D.施工单位申请使用且质量合乎要求的24、建设工程的保修期，自（）起计算。A.工程竣工B.竣工验收合格之日 C.投入使用D.合同约定25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。A.质量缺陷的责任方B.施工单位C.建设单位D.修理方26、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。A.国务院B.国家发改委C.国务院建设行政主管部门D.国务院质量技术监督部门27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准28、（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。A.工程建设通用标准B.《工程建设标准强制性条文》C.《工程建设强制标准》D.《工程建设标准实用指南》29、按属性分类，工程建设标准不包括（）。A.技术标准B.工作标准C.建设定额D.管理标准30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。A.环境影响报告书B.环境影响报告单C.环境影响登记表D.环境影响报告表31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。A.水土保持方案B.水土安全规划C.水利用方案D.水土利用标准32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。（）。A.国务院建设行政主管部门 B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。A.10日B.15日C.30日D.90日34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。A.分期B.最终一次性C.同时D.分阶段36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书37、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。A.临时工程，如引水、保护堤B.脚手架C.租赁物资D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C.一般性盗窃和抢劫D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（）。A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失B.灭火或其他救助所造成的损失C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失40、建筑工程一切险自（）开始生效。A.开工之日 B.卸载工程物料C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准D.交清保费41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。A.工程竣工验收之日B.工程验收合格之日C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D.合同双方约定的终止日42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最高43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付44、由（）承担的损失额为免赔额。A.被保险人B.投保人C.施工单位D.损害责任人45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%--2%，但（）没有免赔额。A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。A.一年内B.两年内C.三年内D.工程完工前半年47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（）。A.降低投保限额B.提前交纳保费C.交纳补充保险费D.重填保单48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。A.3个月B.6个月C.12个月 D.18个月49、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。A.7日B.10日C.30日D.60日50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。A.无害化B.减轻污染的C.再生利用D.消除污染的52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A.10天B.15天C.20天D.30天53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计，（）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。A.设计单位B.建设单位C.施工企业D.承包单位54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（）分配和分担。A.按照出资比例B.重新协议 C.请求法院D.平均56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月57、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.作出B.送达双方当事人C.双方当事人签收D.双方当事人同意执行58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。A.串通投标罪B.合同诈骗罪C.侵犯商业秘密罪D.受贿罪二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）1、建造师的执业范围包括（）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.从事其他施工活动的管理工作C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标E.开展建设项目施工管理的培训工作2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同 3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）A.公民甲从路上检到一个钱包B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊E.教师戊购买的一张彩票中了大奖4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（）A.船工张某冒险救人而损坏了船浆B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋5、著作权的主体包括（）A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人D.作者工作的辅助人E.出版社6、专利权的客体包括（）A.技术秘密B.计算机软件C.发明D.实用新型E.外观设计7、发明和实用新型取得专利权的条件是（）A.具有经济价值B.创造性C.实用性D.新颖性E.先进性8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料E.对发现质量问题的现场进行查封检查9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。A.买卖合同B.无偿合同C.经过法定代理人追认的合同D.纯获利益的合同E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（）。A.有仲裁协议B.有和解协议C.有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范围E.得到法院的许可13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭B.被申请人与申请人达成调解协议C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭D.被申请人与申请人自行和解E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。A.离婚案件B.涉及国家秘密的案件C.涉及个人隐私的案件D.当事人申请再审的案件E.涉及商业秘密的案件15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）A.只能向原审法院申请再审B.只能向上一级法院申请再审C.可以向原审法院申请再审D.可以向上一级法院申请再审E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。A.申请人表示可以延期执行B.申请人撤销申请的 C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）。A、因承包商资质不够导致的纠纷B、因无权代理与表见代理导致的纠纷C、因联合体承包导致的纠纷D、因"挂靠"问题而产生的纠纷E、因履约范围不清而产生的纠纷18、下列行为中，导致中标无效的有（）。A、招标代理机构与招标人、投标人串通B、招标人限制投标人之间的竞争C、以他人名义进行投标、骗取中标的D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判E、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（）。A、责令停止违法行为B、没收违法所得C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任E、追究刑事责任20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。A、取得建造师执业资格证书B、无犯罪记录C、无行政处罚记录D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作E、经所在单位考核合格参考答案一、单项选择题1C；2C；3C；4B；5B6C；7B；8A；9B；10.A11B；12A；13D；14C；15B；16A；17；B18B；19C；20D；21B；22C；23A；24B；25A；26C；27C；28B；29C；30D；31A；32D；33A；34C；35A；36B；37D；38C；39A；40C；41C；42D；43B；44A；45A；46D；47C；48B；49C；50B；51D；52B；53B；54D；55D；56B；57A；58D；59C；60B二、多项选择题1.ABC2.ABE3.AD4.CD5.ABC6.CDE7.BCD8.ABC9.ABD10.ABC11.CDE12.ACD13.AC14.BC15.CD16.ACDE17.ABCD18.ACDE19.ABCD20.ABDE2005年一级建造师考试建设工程项目管理试题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分）1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）P2A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段 答案：D2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系P5A．代理与被代理B．合同C．委托和被委托D．监理和被监理答案：D3、建设工程项目结构图描叙的是（）P8A．组织系统中各部门的职责分工B．工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D．项目参与各方的关系答案：B4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件P12A．标准性B．操作性C．示范性D．纲领性答案：D5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式A．CM发包B．分包C．再分包D．转包答案：A6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）P15A．项目决策策划B．制定纠偏措施C．目标分解D．收集实际数据答案：C7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）P16A．调整采购部门管理人员B．调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入D．变更材料采购合同答案：A8、建造师有权担任项目经理P179、达到增值的目的。P2010、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。P2211、组织风险：安全管理人员的能力品512、成本分析：是对比评价和总结工作P2813、三种方法可以结合P30 14、承包人提出，发包人确认。P30-3115、预付款额度；工期和合同价款P3516、一道小计算，5万元。17、工程进度款：计量和计价方法P3618、核心是：分析P3819、投资偏差计算：1500020、施工成本曲线：进度拖延21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（）P42A．资产、负债、利息B．负债、存货、折旧C．资产、负债、所有者权益D．利息、存货、所有者权益答案：C22、对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（）P42A．会计核算B．业务核算C．动态核算D．统计核算答案：B23、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（）P42A．因素分析法B．差额分析法C．差率法D．比较法答案：D24、以下关于综合成本分析方法的表叙中，正确的是（）P44A．进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本B．月度成本分析的依据是当月的成本报表C．企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度D．单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较答案：B25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）P47A．在项目的前期决策阶段建立B．在项目的初步设计阶段完善C．在项目的进展过程中逐步形成D．在项目的准备阶段建立答案：C26、下面关于工程网络计划的表叙中，正确的是（）P49A．单代号搭结网络计划属于肯定型网络计划B．双代号网络计划属于非肯定型网络计划C．双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划D．双代号网络计划属于事件网络计划答案：A 27、某分部工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方的数字为该工作的持续时间，单位：天。其关键线路有（）条A．1B．2C．3D．4答案：B28、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），工程E可以利用的机动时间是（）A．1B．2C．3D．4答案：B29、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B．双代号时标网络计划中无波形线C．单代号搭结网络计划中时间间隔为零D．双代号网路计划中两端节点均为关键节点答案：B30、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度（）A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行B．将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天C．不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天D．不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天答案：D31、建设工程项目进度控制的技术措施是（）P55-56A．选择工程承发包模式B．调整施工方法C．设立进度控制工作部门D．编制工程风险应急计划答案：B32、论证建设工程项目总进度目标，需要进行①总进度计划的编制；②进度计划系统结构分析；③项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（）P57A．1-2-3B．2-3-1C．3-1-2D．3-2-1答案：D33、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（）P56A．里程碑事件的计划进度目标B．工程项目总进度计划B．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划 答案：A34、根据GB/T19000，在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程成为（）P59A．质量保证B．质量控制C．质量管理D．质量活动答案：B35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指（）P61A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制答案：A36、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）P63A．属于一次性的系统B．需要进行第三方认证C．仅涉及施工承包单位D．需要通过业主认证答案：A37、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（）P66A．需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任B．需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任C．不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D．需要进行知道和审核，并承担施工质量的全部责任答案：38、建设工程项目的施工质量计划应经（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位P67A．施工项目经理B．企业法定代表人C．建设主管部门D．企业技术领导答案：D39、单位工程完工后，（）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请P70A．施工单位B．设计单位C．建设主管部门D．质量监督机构答案：A40、房屋建筑工程和市政基础设施工程验收合格后，建设单位应将验收报告报送政府管理部门（）P70A．确认B．审核C．备案 D．复评答案：C41、政府质量监督部门对施工中发生言中问题的单位可以发出（）P71A．吊销营业执照通知单B．吊销企业资质通知单C．临时吊销资质证书通知书D．企业资质降级通知书答案：C42、采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以（）的方式进行P72A．技术攻关B．QC小组活动C．质量检查D．操作比赛答案：B43、当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，进行重点管理P74A．0-50％B．0-70％C．0-80％D．0-90％答案：C44、在GB/T19000质量管理体系文件中，用来规定企业组织监理质量管理体系的文件是（）P78A．质量手册B．程序文件C．作业指导书D．质量记录答案：A45、在GB/T19000质量管理体系中，质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，达到（）的效果P79A．事中控制B．持续改进C．可追溯D．可存档答案：C46、获得ISO9000质量管理体系认证的企业，若质量体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认证机构可以作出（）的决定P80A．认证注销B．认证暂停C．认证撤销D．重新认证答案：C47、设计单位会同施工单位、建设单位和监理单位，对设计意图进行交底，并吸取有关各方对图纸提出的问题称为（）P81A．图纸交底 B．图纸会审C．图纸审核D．图纸会签答案：B48、建设工程环境管理的经济性是指（）P85A．应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约B．应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和C．工程应追求低成本、高利润D．应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等处理的费用答案：B49、属于第一类危险源的是（）A．氧气瓶、炸药、电线绝缘层B．炸药、电缆绝缘层、管道闸门C．氧气瓶、炸药、起重物体D．氧气瓶、电缆绝缘层、管道闸门答案：C50、控制第二类危险源的方法有（）P90A．消除危险源B．设置隔离设施C．设置薄弱环节D．增加安全系数答案：D51、施工项目经理部确定安全检查内容的依据是（）P93A．施工过程的特点和安全目标的要求B．安全培训叫许的规定C．安全事故处理的规定D．安全技术交底工作的基本要求答案：A52、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是在一次事故中死亡（）的事故P95A．1人及以上B．3人及以上C．3至5人D．10人及以上答案：B53、在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）P103A．晚8：00至次日早8：00B．晚9：00至次日早7：00C．晚10：00至次日早7：00D．晚10：00至次日早6：00答案：D54、在职业健康安全管理体系的一级要求"实施和运行"中，属于核心要素的是运行控制和（）P107A．协商和沟通B．培训、意识和能力 C．文件和资料控制D．结构和职责答案：D55、职业健康安全管理体系和环境管理体系中作业文件是指（）P119A．管理手册、作业指导书B．程序文件、管理规定C．作业指导书、程序文件引用的表格D．管理手册、程序文件答案：C56、经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是（）P121A．涉及国家安全而不适宜招标的项目B．施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目D．在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目答案：C57、根据我国《招标投标法》，招标人和中标人订立书面合同的时候是（）滞后起30日内P124A．合同谈判开始B．开标C．评标D．中标通知书发出答案：D58、根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截至时间的（）日，以书面形式通知所有投标文件收受人。P122A．14B．15C．28D．30答案：B59、在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式P130A．协商B．调解C．仲裁D．行政部门裁决答案：C60、按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设（）个等级，60个资质类别。P132A．1至2B．1至3C．2至3D．2至4答案：C61、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人的义务之一是（）P135A．负责编制施工组织设计B．组织编制年、季、月施工计划C．负责与监理、设计及有关部门联系 D．做好已完工程部分的成品保护工作答案：D62、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，应由（）负责供应P135-136A．劳务分包人B．工程承包人C．工程发包人D．安全生产监督管理部门答案：B63、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款P136A．7B．14C．28D．30答案：B64、根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期（）天P137A．14B．15C．28D．30答案：C65、建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保P140A．发包人向承包人B．承包人向发包人C．发包人向建设行政主管部门D．承包人向建设行政主管部门答案：A66、建设工程施工合同交底是指（）进行交底P143A．发包人向承包人合同管理人员B．监理人向承包人合同管理人员C．承包人合同管理人员向其内部项目管理人员D．承包人项目经理向现场操作人员答案：C67、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）P149A．向政府建设主管部门报告B．收集索赔证据、计算经济损失和工期损失C．以书面形式向工程师提出索赔意向通知D．向工程师提出索赔报告答案：C68、英国的NEC合同条件是一种（）P157A．标准的合同条件B．固定单价合同C．固定总价合同 D．内涵广泛的系列合同条件答案：D69、建设工程项目信息管理的最终目的是（）P159A．通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台B．通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务C．通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运行期的维护保养提供依据D．通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据答案：B70、编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包括概算、预算及（）P162A．标底、合同价和工程款的支付B．投标价、合同价和工程款的支付C．投标价、合同价和施工成本分析D．标底、投标价和施工成本分析答案：A二、多项选择题（共30题，每题2分）71、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行，但也会设计（）等阶段P3A．决策B．施工C．动用前准备D．保修E．运营答案：BCD72、下列关于项目管理组织结构模式的表述中，正确的有（）P6A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B．矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C．大型线性组织系统中的指令路径太长D．线性组织结构中可以跨部门下达指令E．职能组织结构适用于大型组织系统答案：BC73、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（）P16A．投资规划B．工程概算C．工程预算D．工程进度款E．工程决算答案：BC74、施工项目经理的职责包括（）P17-18A．确保项目建设资金的落实到位B．贯彻执行有关的法律法规C．确保工程质量D．预防重大工程质量安全事故的发生 E．确保工程工期答案：BCE75、在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括（）P19A．编制项目沟通计划B．明确项目参与各方职责C．建立健全项目管理团队D．项目管理人员绩效考评E．建立健全信息传输渠道答案：CD76、施工成本构成的内容包括（）P29A．人工费B．材料费C．利润D．税金E．设备工器具购置费答案：AB77、按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括（）P32A．现场管理费B．保函手续费C．管理人员工资D．差旅费E．办公费答案：CDE78、证明材料上涨：采购单，可靠订贷单，官方材料调整系数，这个我只选了2个79、可索赔：人员窝工费，机械窝工费80、动态结算：实际价值，主材计算价差，调值公式，调价系数法，这个我只选了3个。81、比率：相关比率、构成比率、动态比率。选3个82、关键线路：时间间隔为0，无波形线。83、总目标论证：我选总进度规划，还有一个总布署84、进度计划中运用计算机：保证计算准确性，有利于及时调整，有利于编制需求计划。85、建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（）P65A．施工各参与方B．设计方C．业主方D．监理方E．供货方答案：BCD86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内容包括（）P63A．建设标准B．质量方针C．质量总目标及其分解D．质量责任主体构成E．质量控制界面 答案：ABC87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（）P65A．控制原材料、半成品质量B．参与审核主体结构的施工方案C．对变更设计图纸进行控制D．纠正施工中发现的设计问题E．完善工程竣工图答案：CD88、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（）P70A．工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B．参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定C．工程外观质量通过现差检查后由质量监督机构确认D．隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件E．单位工程施工质量应该符合相关验收规范答案：ADE89、根据GB/T19000质量管理体系标准，各类企业都编制质量体系程序文件均应制定的程序文件有（）P78A．文件控制程序B．质量目标管理程序C．安全生产管理程序D．不合格品控制程序E．质量记录管理程序答案：ADE90、危险源控制约束的原则有（）P90A．尽可能消除有不可接受风险的危险源B．应考虑保护每个工作人员的措施C．将技术管理和程序控制结合起来D．尽可能使用个人防护用具E．应有可行、有效的应急方案答案：ABCE91、安全技术措施的内容包括（）P91A．防火、防毒、防爆、防洪、防尘B．防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击C．防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑D．防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒E．防高空坠落、防暴力、防酗酒答案：ABC92、职业健康安全管理体系的术语"不符合"是指任何与工程标准管理体系绩效等的偏离，其结果能直接导致（）P115A．疾病B．财产损失C．工作环境破坏D．资源浪费E．伤害 答案：ABCE93、职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（）等开展活动P119A．培训、意识和能力B．文件管理C．不符合、纠正和预防措施D．体系文件编写E．制定方针、目标答案：ABC94、担保：对承包方有利，双方较公平，有时效P12695、报酬：计时工资，计件工资，固定价。P13696、投标担保：选了现金，银行保函，汇票P13797、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》下列关于履约担保的表述中正确的有（）P139A．承包人应在收到中标函28天内提交履约担保B．银行保函的货币种类必须是本国货币C．提供机构必须经发包人同意D．在缺陷责任证书发出14天内应将履约担保退还承包人E．因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担答案：ACD98、索赔分类：发包人与承包人，承包人与分包人P14599、与诉讼相比采用纠纷审议委员会（DEB）方式解决工程纠纷的优点是（）P99A．更加公正B．费用较低C．及时解决纠纷D．裁决有更强的约束力E．终局性答案：ABC100、为了做好建设工程项目成本目标的动态控制,进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括（）P162A．概算B．标底C．预算D．施工成本分析E．决算答案：CD2006年一级《建设工程项目管理》试题一、单项选择题（共70题，每题1分）1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）P2A.。可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系P5A．代理与被代理B.合同 C．委托和被委托D。监理和被监理3、建设工程项目结构图描叙的是（）P8A．组织系统中各部门的职责分工B。工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D。项目参与各方的关系4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件P12A．标准性B。操作性C。示范性D。纲领性5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式A.CM发包B。分包C。再分包D2006一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所3.法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。A.事件B.行为C.法律事实D.事实5.法律规定合同的诉讼时效规定为2年。若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（）。A.延期以1次为限，不超过3个月 B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（）。A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当报告建设单位要求设计单位改正D.应当通知设计单位改正9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。A.3000万元B.1000万元C.500万元D.200万元10.联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。A.投标人的平均成本B.标底中估计的成本C.个别企业的成本D.报价最低的投标人的成本12.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A.开标过程应当记录B.开标应由公正机构主持C.开标应在投标有效期至少30天前进行D.开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行13.在下列表述中，正确的是（）。A.招标人可以完全按自己的意愿确定中标人B.对投标人报价进行评审时应当参考标底C.评标过程必须保密D.招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判14.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（）安全生产管理人员。A.兼职B.专职C.一定数量D.一定比例15.在下列内容中，属于安全监督检查人员职权的是（）。A.举报监督权B.批评控告权C.紧急避险权D.依法行政处罚权 16.安全生产检查制度是安全生产的（）。A.核心B.前提C.保障D.目标17.施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）。A.采取专项保护措B.采取安全加固措施C.编制安全技术措施D.编制专项施工方案18.政府对工程质量监督管理的目的是（）。A.保证工程使用安全和经济性B.保证工程使用安全和环境质量C.保证工程环境质量和经济性D.保证工程使用功能和安全性19.对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。A.工程监理单位B.总监理工程C.建设单位D.建设单位和工程监理单位共同20.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用21.《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（）。A.重要的参考指标B.必须绝对遵守的技术法规C.必须绝对遵守的管理标准D.必须绝对遵守的工作标准22.对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。A.报告书B.报告表C.登记书D.登记表23.环境保护设施的竣工验收，应当（）。A.单独申请并单独验收B.与主体工程一同申请并同时组织验收C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行D.在主体工程验收结束后单独组织24.存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。A.工地内现有的建筑物B.第三方财产 C.工程本身D.其他财产25.建筑工程一切险的保险费率（）。A.由保监会统一制定B.由工程保险行业协会统一制定C.由各保险公司自主确定D.没有固定的费率表26.一般而言，安装工程一切险的保险费率（）建筑工程一切险的保险费率。A.小于B.等于C.不等于D.大于27.安装工程一切险的保险期内应包括（）。A.为期3个月的试车考核期B.为期6个月的试车考核期C.为期3个月的维修期D.为期6个月的维修期28.采用欺诈、威协等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。A.有效B.无效C.可变更D.可撤销29.在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（）。A.市中心区B.中央商务区C.居住区D.噪声敏感区30.建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（）报送公安消防机构审核。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位31.企业变更和终止应分别办理（）。A.变更登记和终止登记B.重新登记和终止登记C.变更登记和注销登记D.重新登记和注销登记32.建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门但不得跨地区C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门、跨地区33.在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。A.决定公司经菅计划和投资方案 B.决定董事的报酬C.决定公司的经菅方针和投资计划D.修改公司章程34.股份有限公司的董事会为公司（）。A.权力机构和经菅决策机构B.经营决策机构和业务执行机构C.权力机构和监督机构D.监督决策机构和业务执行机构35.罚款属于（）。A.经济责任B.行政处分C.行政处罚D.刑事责任的附加刑36.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。A.该数据电文进入该特定系统的时间B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间37.承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达，称为（）。A.承诺延误B.承诺超期C.新要约D.再要约38.合同中关系到人民法院受理合同纠纷案件管辖地问题的内容是（）。A.履行期限B履行地点C.履行方式D.履行费用39.合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其含义是（）。A.主体合格和内容合法B.内容合法和形式合法C.内容合法和目的合法D.目的合法和形式合法40.当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（）。A.债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行B.债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C.债权人2006年一级建造师《电力工程管理与实务》真题2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（电力）应考人员注意事项本试卷科目代码“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上做答。其中第一、二大题为额观题，共30题，连续编号，请按题号在答 题卡上将所选项对庆的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.当工程地质勘察的主要任务之一是为了查明建筑场地不良地质现象的成因、分布范围、危害程度及其发展趋势，以便为场地内主要建筑物的布置及建筑总平面布置提供依据时，这种工程地质勘察通常称为（）。A.选址勘察B.场地勘察C.初步勘察D.详细勘察2.在电力系统中，变压器绕组的作用是（）。A.取得较高的导磁率B.改变电压和传递能量C.调节高低线圈的匝数比D.控制励磁电流和短路电流3.在混凝土施工中，为了使混凝土拌合物易于施工操作和获得均匀密实的混凝土，应控制混凝土拌合物的流动性、保水性和（）。A.抗渗性B.抗冻性C.抗侵蚀性D.黏聚性4.对于厂区道路的混凝土面层，为了防止混凝土由于温度和收缩变形引起过大应力而发生断裂，需要设置（）。A.施工缝B.伸缩缝C.沉降缝D.抗震疑5.锅炉钢架安装前，对安装的设备应进行（）次验收A.1B.2C.3D.46.正常情况下，在输电线路张力放线时，张力场地应置放（）。A.主张力机和小张力机B.主张力机和小牵引机C.主牵引机和小牵引机D.主牵引机和小张力机7.在电力工程建设设计阶段，初步设计工作的内容包括进行初步设计和编制（）。A.施工预算B.工程概算C.修正概算D.施工图预算8.火力发电厂的主要生产系统包括（）。A.输煤系统、汽水系统、发电系统和控制系统 B.燃烧系统、冷却系统、除尘系统和电气系统C.给水系统、汽水系统、发电系统和保护系统9.根据厂区围墙内的地下设施按地下沟管合槽一次施工的要求，主厂房锅炉外侧的地下沟、管、线应尽量与（）同时施工。A.厂房基础B.烟尘系统基础C.锅炉基础D.辅机基础10.核电厂建造质量不符合项为C1、C2、C3级，对C3级不符合项的处理措施必须得到（）的书面批准和确认。A.监理工程师B.总工程师C.业主D.项目经理11.按事故造成的后果划分，电力工程质量事故可以分为（）。A.一般事故和重大事故B.指导事故和操作事故C.无意事故和有意事故D.未遂事故和已遂事故12.在整体组立杆塔施工过程中，下列有关临时拉线的规定，正确的是（）。A.调整杆塔倾斜时，可以增设临时拉线B.安装一根永久拉线，方可拆除一根临时接线C.组立杆塔的临时拉线不得超过两天D.杆塔上有人时，仅可以微调临时拉线13.当电厂烟囱施工至110m高度时，应将烟囱周围（）颁发的相应资许可证。A.安全生产监督部门B.技术监督局C.核安全局D.核监督部门15.《起重机械安全监察规程》不适用于（）。A.浮式起重机B.门式起重式C.桥式起重机D.汽车起重机16.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验前，一般可进行一次压力控制在（）MPa范围内的风压试验。A.0.2～0.3B.0.4～0.5C.0.6～0.7D.0.8～0.917.我国《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定：在制定检验批的抽样的方案时，对于一般项目，合格质量水平的α、β值应控制在（）范围内。A.α不宜超过3%，β不宜超过5% B.α不宜超过3%，β不宜超过7%C.α不宜超过5%，β不宜超过10%D.α不宜超过7%，β不宜超过10%18.根据《电力建设安全工作规程》的规定，储存或加工易爆物品的场地周围（）m范围内，严禁进行焊接、切割与热处理作。A.10B.15C.20D.2519.根据《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定，低压电缆（不包括没浸电缆）需架空敷设时，其架设高度不应低于（）。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.020.根据《电力建设施工及验收技术规范》的规定，锅炉受热面系统安装完成后，在进行水压试验时，环境温度一般应在（）℃以上。A.-5B.0C.+1D+5二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个经上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.应用杆件强度条件公式N/A≤[σ]（式中N为杆件计算截面上的内力，A为杆件计算截面的面积，[σ]为杆件材料的许用应力），可以用来（）。A.校核杆件的刚度B.校核杆件的强度C.设计杆件的截面尺寸D.计算杆件的许可荷载E.计算杆件的纵向弯曲22.在开然地基中，软土的主要特征主要包括（）。A.强度较低B.透水性较差C.流变性不明显D.在荷载作用下较易固结E.具有显著的结构性23.送电线路复没（定位）的方法有（）。A.前视定位法B.平行定位法C.重转定位法D.矩形定位法E.趋近定位法24.硅酸盐水泥具有（）等性能。 A．强度发展快B.水化热低C.干缩大D.抗冻性好E.耐腐蚀性差25.在发电厂的一次设备中，可限制电流或过电压的设备包括（）。A.线路电抗器B.避雷线C.电压互感器D.电流互感器E.避雷针26.在炎力发是工程施工中，安装工程主要施工方案的范围一般包含（）。A.锅炉水压试验B.汽机台板就位C.主厂房结构吊装D.焊接与检验E.保温、没漆施工27.工程材料质量检验的方法通常有（）。A.书面检验B.外观检验C.对比检验D.理化检验E.无损检验28.在制定电力工程质量问题处理方案时，有些质量缺陷，虽已起出了国家标准及规范要求，但经过分析、论证，可以做出勿需处理的结论。其通常包括（）等情况。A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的质量问题B.检验中的质量问题C.通过后续工序可弥补的质量缺陷D.不影响工程造价的质量缺陷E.经复核验算仍能满足设计要求的质量缺陷29.根据《电建设安全工作规程》的规定，张力放线前应专人对（）等问题进行检查。A.牵引设备及张力设备的锚固B.通信联络点的缺失C.转角杆塔放线滑车的预倾措施是否可靠D.牵引强安全系数是否至少等230.根据《电力建设安全工作规程》的规定，对已充油变压器的微少渗漏进行补焊时，应遵守的规定包括（）。A.变压器顶部应有开启的洞口B.焊接部位应在油面以下C.应采用断续的电焊D.应向全体参加人员进行安全技术交底E.焊点部位允许有少量油污三、安全分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）背景资料 某电力施工单位承包了一火力发电厂的建筑工程项目，该工程由A监理单位承担工程监理工作。在施工过程中发生了下列事件：事件1:施工单位在施工期间配备了钢筋、木工、架子工、混凝土工、焊工、瓦工、电工和起重工8个专业工种的工作，监理工程师要求施工单位提供上述工种中的特殊工种上岗证。事件2：施工中某附属设备基础预埋螺栓按计划应采用钢架固定的方式，但由于赶工，施工单位项目经理指挥作业队改用简易的固定架支撑方案进行施工。结果在该附属设备基础混凝土拆模后，发现预埋螺栓的位置在施工中产生整体平移。为此监理工程师要求对该事故进行处理。施工单位在与设计单位协商后，认为该事故不影响设备今后的使用，因此施工单位决定对此事故不再处理。事件3：建设单位经与设计单位商定，对主要装饰材料指定了材质和颜色，并向施工单位推荐了供货厂家，施工单位与供货厂家就此签订了购货合同。当供货厂家将材料送达现场时，施工单位发现材料颜色不符合要求，并随即要求供货厂家退换材料。对此供货厂家要求施工单位支付退货运费，否则将要求建设单位在支付给施工单位的工程款中代扣。问题：1.对于事件1，施工单位应向监理工程师提供哪些特殊工种的上岗证？2.按质量事故的现任分类，事件2中的事故属于何种质量事做？3.对于事件2，施工单位采取与设计单位直接协商的方式，决定对此事故不作处理，这种作法是否妥当？为什么？4.对于事件3，施工单位要求供货厂家退换材料是否合理？为什么？5.对于事件3，材料供货厂家要求施工单位支付退货费是否合理？退货运费理应由谁承担？如果退货运费由施工单位承担，建设单位是否可代扣？为什么？（二）背景资料某送变电施式单位施工一队在组塔现场发现有一条10kV电力线路离施工区域很近，施工作业时很可能会触及。保证安全，施工负责人李某当即用手机与当地供电所联系，要求停电，经协商双方约定一小时后停电。过了约定的停电时间后，李某认为该10kV电力线路已停电，就指挥施工人员开始施工作业。在临时拉线过程中施工人员碰到了此电力线，造成在架设临时拉线的三名施工人员触电，一人当场死亡，二人被电击昏迷（经救治后痊愈）。接到事故报告后，施工项目部立即启动事故应急救援与处理预案：项目经理要求李某保护好现场和伤亡者，并要求在医护2006年一级建造师《电力工程管理与实务》真题答案2006年度全国一级建告师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案（电力）（满分160分）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.B8.C9.B10.C11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.D二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个经上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.BCD22.ABE23.ACDE24.ADE25.ABE26.ADE27.ABDE28.ABCE29.ABCE30.ABCD 三、案例分析题（共5题，（一）、（二）（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）1.（本小题4分）焊工（1分）架子工、（1分）电工、（1分）起重工。（1分）2.（本小题2分）属于指导责任事故。（2分）3.（本小题4分）不妥当。（2分）该事故的处理程序不正确（或“施工单位不应仅与设计单位协商就决定事故不作处理。”或“施工单位应通过监理工程师、建设单位与设计单位协商修改设计”）。（2分）4.（本小题4分）合理（2分）。因厂家提供的材料质量不符合合同要求。（2分）5.（本小题6分）不合理。（1分）退货运费应由供货厂家承担（2分）。建设单位不能代扣（1分），因材料购货合同与建设单位无关（2分）。（二）1.（本小题2分）按事故后果严重程度分类，该事故属死亡事故。（2分）2.（本小题6分）（1）李某及施工人员安全意识淡薄。（或施工人员自我保护意识不强）（2分）（2）李某违章指挥（或施人员违章作业；或工作前未现场验电，挂工作接地）（2分）。（3）李某采用口头约定停止送电（或未用书面形式约定停电；或未按规定办理停电手续。）（2分）。3.（本小题6分）（1）员工安全规定学习不够（或安全教育不够；或安全意识淡薄）（2分）（2）危险点作业无安全技术措施（或工作前未进行安全技术交底）（2分）；（3）未进行过救护知识培训（或发生安全事故后未马上抢求伤员）（2分）。4.（本小题6分）（1）有不妥之处（2分）。（2）事故发生后应马上抢救伤员，对触电昏迷者应马上人口呼吸、心脏按压等抢救，紧急送医院。（2分）事故发生后应马上联系当地医院或紧急救护中心抢求伤员，而不是等公司医护人员来现场救治（2分）。（三）1.（本小题5分）该工程造价中，直接费=人工费+材料费+施工机械设备使用费（3分）=400+1000+200=1600（万元）（2分）2.（本小题3分）建设单位应接受该项索赔（2分），因为修改设计造成的施工延误是由于建设单位原因造成的（1分）。3.（本小题8分）（1）人工费用损失的计算方法不能接受（1分），因为人工费用不应按工日费计算，此处可按劳动效率降低计算（1分）。（2）施工机械设备闲置费损失的计算方法不能接受（1分），因为该费用不能按台班费计算，此处可按设备折旧费计算（1分）。（3）施工现场管理费损失的计算方法也不能接受（1分），因为该费用不应以合同价为计算基数，一般以直接费用为计算基数（1分）。（4）利润损失计算方法也不能接受（1分），因为利润包含在合同价中，延期并不影响利润额（1分）。 4.（本小题4分）该索赔不应接受（2分），因为施工企业擅自更换材料，即不是建设单位要求，也未经建设单位同意（2分）。（四）1.（本小题12分）第（1）条、第（2）条、第（3）条正确，（3分）第（4）条、第（5）条、第（6）条不正确。（3分）第（4）条应改为“高100m以上的筒身顶部应装设航空指示灯”；（2分）第（5）条改为“施工平台上多余的钢筋、模板等杂物必须在交接班前清理干净”；（2分）第（6）条改为“砖砌烟囱施工时，严禁人员在筒身上站立或行走。”（2分）2.（本小题12分）为了避免类似事故再次发生，C施工单位应采取下列安全措施：（1）在烟囱施工时，工作平台下面应设兜底安全网；（2分）（2）烟囱施工时筒身周围应划定危险区，并设置围栏，悬挂警告牌；（2分）危险区进出口处应设专人值班；（2分）（3）材料应堆放在危险区外。（2分）电力施工单位发生人身残废和重伤事故后，应立即向上级主管部门、（1分）企业所在地方政府安全生产监督管理部门、（1分）公安部门（1分）工会报告。（1分）3.（本小题6分）在事件2中，A施工单位提供给C施工单位使用的机械设备，应由A施工单位办理保险，（2分）并支付相应费用；（2分）应由C施工单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。（2分）（五）1.（本小题8分）第（1）项正确（1分）；第（2）项正确（1分）；第（3）项错误（1分）；第（4）项正确（1分）；第（5）项正确（1分）；第（6）项错误（1分）；第（7）项正确（1分）；第（8）项正确（1分）；2.（本小题12分）（1）招标人对A施工单位的处理不妥当。（1分）理由：A施工单位的降价文件为其投标文件的组成部分，与原投标文件共同构成一份完整的投标文件，而不是两份独立的投标文件，投标人在截标之前可以修改其投标文件。（2分）（2）招标人对B施工单位的处理妥当。（1分）理由：依据招标法的规定，投标文件必须密封。（2分）（3）招标人对Ｃ施工单位的处理妥当。（1分）理由：企业法定代表人对投标代理人授权委托书必须为原件。（2分）（4）招标人对Ｄ施工单位的处理不妥当。（1分）理由：投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定标书是否有效的依据。（2分）3.（本小题10分）（1）E施工单位的投标为有效投标。（1分）理由：属于细微偏差。（2分）（2）F施工单位的投标为有效投标。（1分）理由：属于细微偏差。（2分）（3）G施工单位的投标为无效投标。（1分）理由：属于重大偏差。（3分2006一级《机电安装工程管理与实务》真题2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装)应考人员注意事项本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。 一、单项选择题(共20题．每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．活塞式压缩机主轴应采用()。A．直轴B．曲轴C．心轴D．挠性轴3．交流电路中，视在功率S的单位为()。A．瓦特(w)B．伏安(VA)C．焦耳(J)D．乏(Var)4．物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位()的导热量。A．长度B．体积C．重量D．时间5．自动控制系统中，闭环控制的目的是使被控变量与()达到一致。A．设定值B．控制值C．偏差值D．调节值6．缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是()选取。A．以主缆风绳的工作拉力B．以主缆风绳的初拉力C．比主缆风绳较小的直径D．以主缆风绳相同直径7．设备基础定位放线可依据()图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。A．设备布置B．工艺流程C．设备装配D．土建施工8．大型风机起动运转前应()迸、出口风阀。A．全开启B．开启2／3C．关闭2/3D．全关闭9．由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l．5倍，则系统强度试验压力可为()MPa。A．2.07B．2.25C．2.40D．2.7010．压缩空气系统中，空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装()oA．截止阀 B．球阀C．止回阀D．角阀11．净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封()密封。A．胶B．带C．填料D．圈12．为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置()oA．隔声罩B．隔声闯C．隔声屏D．隔声幕13．仪表的压力取源部件，其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于()℃，应带有冷凝附件。A．45B．50C．55D．6014．合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的()控制措施。A．设计因素B．施工方案C．工艺因素D．施工方法15．当管道及设备冷保温层的厚度大于()mm时，保温层应分层施工。A．60B．65C．70D．7516．机电安装工程总承包项目经理部应在工程()，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。A．总包合同签订后B．图纸设计交底中C．前期准备工作中D．施工组织总设计编制后17．机电安装工程的进口设备验收，首先应办理报关和通关手续，经过()合格后，再按设备进口的规定，进行设备进货验收工作。A．检测B．商检C．质检D．鉴定18．锅炉到货后，应检查锅炉的生产许可证明、随机()文件必须符合规定，设备零部件齐全无损坏。A．安全和质量B．工艺和质量C．技术和质量 D．安全和技术19．在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请()部门派员监管。A．设施管理B．电力管理C．设施使用D．建设管理20．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文规定：交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合()标准的规定，并应有合格证明。A．制造和工艺B．设计和工艺C．设计和产品D．制造和产品二、多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中．有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)21．链传动与齿轮传动相比，其主要特点是()。A．适用的圆周速度和功率范围广B．传动比大C．制造和安装精度要求较低D．传动平稳性较差E．传动结构简单22．滚动轴承与滑动轴承相比，其优点是()。A．抗冲击能力强B．摩擦阻力小C．起动灵敏D．润滑简便E．高速时噪声低23．造成流体在管路中阻力损失的原因包括()。A．流体的粘滞性B．流体的惯性C．管路断面突变D．流体静压力E．流体的化学特性24．机械设备零部件的主要形状误差包括()。A．垂直度B．直线度C．平面度D．圆度E．圆柱度25．火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括()。A．各项消防系统B．消防管线及连接C．各项消防设施D．安全疏散E．室内装修 26．智能建筑系统联动调试应包括()。A．单体调试检查B．系统的接线检查C．系统通信检查D．系统监控性能的测试E．系统联动功能的测试27．机电安装分项工程是按()等进行划分。A．专业性质B．主要工程材料C．施工工艺D．设备类别E．工种类别28．锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。A．普通碳素钢B．优质碳素钢C．普通低合金钢D．低温合金钢E．合金结构钢29．特种设备安装单位除具有独立法人资格外，还应具备相应的()条件。A．企业资质等级B．人员配备C．作业设备、工具和检测仪器D．管理体系E．业绩30．接地装置的接地电阻值由()等因素决定。A．接地体形状B．接地体敷设位置C．接地体数量D．接地体方向E．埋入处土壤的理化性质三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分，（四)、(五)题各30分)(一)背景资料某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。问题1．项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序? 2．项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?3．人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?4．项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。5．项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?(二)背景资料南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A施工单位承包安装。A施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈，编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。LCD生产线安装网络计划工作逻辑关系及持续时间表A施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，B施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为30天。LCD生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。问题1．按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。2．分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?3．基础检验工作增加到30天，是否影响总工期?说明理由。4．LCD生产线设备晚到7天，是否影响总工期?说明理由。5．如按合同工期完成，A施工单位如何进行工期调整?(三)背景资料某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度2006一级《机电安装工程管理与实务》真题答案2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案(机电安装) (满分l60分)一、单项选择题(共20题。每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1．B2．C3．B4．D5．A6．D7．A8．D9．C10.C11．Al2．Bl3．Dl4．Cl5．D16．Cl7．B，18．Cl9．A20．C二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选．本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)21．CDE22．BCD23．ABC24．BCDE25．ACDE26．BCDE27．BCD28．BCE29．BCDE30．ABCE三、案例分析题(共5题．（一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)（一)1．(本小题3分)合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的(1分)。应在采购前要经业主同意(1分)并在进场时填报验收单，报监理单位认可(1分)后才能安装。2．(本小题4分)项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控：(1)订立合同前供应商选择(1分)；(2)设备监造(1分)；(3)设备包装运输(1分)；(4)设备交付验收(1分)。3．(本小题3分)应采取的措施有：(1)根据工程量进行劳动力内部协调和补充(1分)；(2)项目部向公司申请增加劳动力(1分)；(3)如公司无力调入所需劳动力，则可提出将部分工程分包给其它施工企业(1分)。4．(本小题6分)(1)不正确(1分)。因为合成工段压缩机安装属于主要设备的安装(1分)，按规定不可以分包。如要分包也必须征得监理工程师或业主认可(1分)。(2)不正确(1分)。①项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底(1分)。②施工方案应由分包单位制订，并报总承包项目部批准后，才能组织施工(1分)。5．(本小题4分)提出合同变更的理由是：亘遘让缝趁(1分)，葳王蓝泓(1分)。可向业主提出签互塞蹙(1分)塑延翅塞蹙(1分)。（二)1．(本小题4分)LCD生产线安装进度双代号网络计划(图)(4分)2．(本小题5分)影响工期的关键工作是：生产线进场(1分)，生产线组装固定(1分)，生产线试车调整(1分)，联动调试、试运行、验收(1分)，总工期为180天(1分)。3．(本小题3分)基础检验工作增加到30天，不会影响总工期(1分)，因为基础检验在非关键线路上(1分)，出现的偏差小于总时差30天(1分)o4．(本小题3分)LCD生产线设备晚到7天，要影响总工期(2分)，因为该工作在关键线路上(1分)。5．(本小题5分)A施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间(1分)，改变施工方案(1分)和调整施工程序(1分)，在 生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工7天(2分)，使工期按合同约定完成。(三)1．(本小题4分)根据综合评价法公式：，吊车塔架法计算结果为0.85是最大值(2分)即最优方案。2．(本小题5分)绘制吊装施工平面图(1分)；高空作业安全技术措施(1分)；机械操作安全技术措施(1分)吊装作业安全技术措施(1分)；针对环境(风、雨)的施工安全技术措施(1分)。3．(本小题3分)根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)(1分)和臂长(1分)，确定吊机能够吊装的载荷(1分)进行重新调整。4．(本小题2分)因吊装前未按规定清洗维修滑轮(1分)或没有认真对滑轮进行检验(1分)即投入使用，致使滑轮出现故障。5．(本小题6分)吊装前交底(1分)。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底(1分)。内容有吊装工艺(1分)、操作方法要领(1分)、质量控制(1分)、安全措施(1分)。（四）1．(本小题7分)①先安装-ll.800层的设备、后安装-6.800层的设备(1分)；每层先安装远离吊装孔的设备；最终安装靠近吊装孔的设备(1分)；-2.600层冷却塔安装可作作业平衡调剂用(1分)。理由是使-6.800层吊装孔早日封闭，以利该层设备方便水平拖运(1分)，先远后近可避免发生因通道狭窄而使后装设备无法逾越现象(1分)。②-6.800层的流程：换热器→供热锅炉→各类水泵(2分)或-ll.800层的流程：离心冷水机组→变配电设备→柴油发电机组(2分)2．(本小题6分)可先安装以施工用电供电的照明工程(1分)、通风排气工程(1分)、集水坑排水工程(1分)。照明工程可节约临时用电设施(1分)、通风排气工程有利作业人员身体健康(1分)，集水坑排水工程有利于作业安全(1分)。3．(本小题7分)有汽车吊站位的地面承载力试验(1分)、大型设备拖运路经楼面承裁力核算(1分)、墙体上拖运用预埋锚点的强度计算(1分)。因为汽车吊站在经大开挖回填后的路面上(2分)；楼面或锚点的使用(1分)必须经设计单位书面认定(1分)。4．(本小题5分)宜采用横道图形式表示(2分)，其优点是简单直观(1分)、编制方便(1分)、便于对比检查(1分)。5．(本小题5分)变配电室首先受电并能供电(1分)、接通外部给水管路(1分)、连接排水总管(1分)、用油设备的贮油罐进油(1分)、输油管路连通(1分)经检查均合格便具备单机试运转的条件。(五)1．(本小题6分)主要的施工技术措施有：(1)在比赛大厅地面分段组装风管，经检测合格后保温，减少高空作业。(2分)(2)先安装地下室排风机，进行强制排风，降低作业环境湿度。(2分)(3)必要时，采取加热烘干措施。(2分)2．(本小题7分)地下室管道焊接质量预控方案；工序名称：焊接工序：(1分)可能出现的质量问题：产生气孔(1分)、夹渣(1分)、等质量缺陷提出质量预控措施：焊工备带焊条保温筒 (2分)、施焊前对焊口进行清理(1分)和烘干(1分)3．(本小题6分)．垫铁移位和松动的原因可能是操作违反规范要求，垫铁与基础间接触不好(1分)，垫铁间点焊不牢固(1分)，灌浆时固定垫铁的方法不对(1分)。联轴器同轴度超差原因可能是操作违反规范要求，检测方法不对(1分)检测仪表失准(1分)，被测数据计算错误(1分)。4．(本小题5分)(1)风管及部件进场时进行外观捡查(1分)；风管漏光法检测(1分)o(2)因该风管系统是属中压风管(1分)，应做严密性试验(1分)即：风管漏光法检测合格后做漏风量测试的抽检。(1分)5．(本小题6分)变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况(2分)，试验作业时应加强监护(2分)，检查排风设施和排水设施工作是否正常(2分)。2007年一级建造师考试建设工程经济真题12007一级建造师考试工程经济试题（真题）1.在计算财务净现值率过程中，投资现值的计算应采用(c)A.名义利率B.财务内部收益率C.基准收益率D.投资收益率2.已知年利率12%,每月复利计息一次.则季实际利率为(c)A.1.003%B.3.00%C.3.03%D.4.00%3.每半年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次.2年末存款本息和为(c)万元.A.8160.00B.8243.22C.8244.45D8492.934.用于建设项目偿债能力分析的指标是(b)A.投资回收期B.流动比率C.资本金净利润率D.财务净现值率5.某常规投资方案,FNPV(i1=14%)=160,FNPV(i2=16%)=﹣90,则FIRR的取值范围为(c)A.﹤14%B.14%～15%C.15%～16%D.﹥16%6.某建设项目年设计生产能力10万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台.若企业要盈利,生产能力要盈利,生产能力利用率至少应保持在(a)以上.A.45%B.50% C.55%D.60%7.进行建设项目敏感性分析时,如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响,应选取的分析指标为(c)A.财务内部收益率与财务净现值B.投资回收期与财务C.投资回收期与财务净现值D.建设工期与财务净现值8.属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是(b)A.建设投资B.借款本金偿还C.流动资金D.调整所得税9.某建设项目建设期3年,生产经营期17年,建设投资5500万元,流动资金500万元,建设期一次第1年初贷款2000万元,年利率9%,贷款期限5年,每年复利息一次,到期一次还本付息,该项目的总投资为(d)万元.A.6000B.6540C.6590D.707710.在建设项目设计工作阶段,与投资准备工作紧邻的前项工作是(c)A.编制项目建议书B.编制项目可行性研究报告C.进行初步设计D.进行施工图设11.可行性研究报告中的投资估算深度,应满足(d)A.金融机构信贷决策的需要B.设备订货合同谈判的要求C.施工图设计的需要D.投资控制准确度要求12.某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀.此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降.那么,该设备遭受了(b)A.第一种有形磨损和第二种无形磨损B.第二种有形磨损和第一种无形磨损C.第一种有形磨损和第一种无形磨损D.第二种有形磨损和第二种无形磨损13.某施工企业欲租用一种施工设备.与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还,此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备.如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为(a)元.A.200B.300C.1700D.190014.某设备物理寿命为8年,各年的动态年平均成本AC如下表,则其经济寿命为(a)年.A.5B.6 C.7D.815.进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对(c)的设备,可以考虑租赁设备的方案.A.技术过时风险小B.保养维修简单C.保养维修复杂D.使用时间长16.某施工企业拟租赁一施工设备,租金按附加率法计算,每年年末支付.已制设备的价格为95万元,租期为6年,折现率为8%,附加率为5%,则该施工企业每年年末应付租金为(d)万元.A.17.89B.20.58C.23.43D.28.1817.已知建设某生产70万吨化工装置的投资额为110000万元,现拟建生产120万吨的同类装置,工程条件与上述装置类似,生产能力指数为0.6,价格调整为1.2,则拟建装置的投资额估算为(b)万元.A.151999.66B.182399.59C.188571.43D.26285.7118.某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算,设备及安装工程概算外,还应包括(b)概算A.工器具及生产家具购置费用B.工程建设其他费用C.给排水采暖工程工程D.特殊构筑物工程19若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是(a)A.概算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.类似工程预算法20某施工企业滥价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的（a）。A．资本公积B.实收资产C．盈余公积D.未分配利润21.在下列企业财务活动中，属于投资活动的是（d）。A发行股票B.可转换债卷转作资本C．赊购材料D.购买政府公债22.企业计提的存货跌价准备在会计核算中（b）。A．可直接计如当期成本 B.可通过分配计如当期成本C．可按期逐月摊如成本D.不应在成本中列支23.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（c）。A．直接费B.土地使用费C．铺底流动资金D.涨价预备费24.按人民币计算，某进口设备离岸价为2000万元，到岸价为2100万元，银行财务费为10万元，外贸手续费为30万元，进口关税为147万元。增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（d）万元。A．2551.99B.2644.00C．2651.99D.2668.9925.按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为（a）万元。A．5.00B.5.25C．5.33D.5.7826.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其它费为300万元，则该项目涨价预备费的计算技术为（c）万元。A．1000B.1300C1600D.190027.根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（b）。A．措施费B.直接工程费C企业管理费D.现场管理费28.某施工机械预算价格为40万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为（b）元A．1.9.59B.155.20C160.00D.164.8029.根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（c）。A建筑安装工程措施B.建筑安装工程直接工程C．建筑安装工程间接费D.建设单位管理费 30.某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万，措施费为10万元，间接费费率为8%，利润率为3%，综合计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（d）万元。A．122.36B.125.13C126.26D.126.5431编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（a）。A．停工时间B.休息时间C准备与结束工作时间D.不可避免中断时间32预算定额是以（b）为对象编制的。A．同一性质的施工过程--工序B.建筑物或构筑物各个分部分项工程C．扩大的部分分项工程D.独立的单项程或完整的工程项目33.编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（b）中。A分部分项工程清单B措施项目清单C其他项目清单的招标人部分D.其它项目的投标人部分34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（d）位。A．三至四B．五至六C．七至九D.十至十二35.《建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（a），并考虑风险因素产生的费用。A．直接工程费、管理费、利润B．直接工程费、利润、税金C．直接费、利润、税金D.直接费、接费、利36.借贷记账法的记账规则--"借贷必相等"，是指对于发生的任何一笔经济业务，记账时，（d）。A．借方帐户的数量要与贷方账户的数量相等B．借方帐户的增加额等于贷方账户的减少额C．借方帐户的增加额等于贷方账户的增加额D．计入帐户的借方金额等于贷方金额在数量上必须相等。37.某施工企业从外省一家电子公司购进一批价值20万元的电脑，为了使货款快递、安全地汇入该电子公司的银行账户，两家公司可以采用的银行帐户，两家公司采用的银行结算方式是（b）结算。A．信用证B．银行汇票C．支票 D．银行本票38.施工企业的库存材料包括（a）A．结构件B．摸板C。安全网D．架料39.折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（c）A．平均年限法B．双倍余额递减法C．年数总和法D．工作量法40企业处置无形资产净损失计入当期的（b）A．营业外支出B．期间费用C．财务费用D．管理费用41.某施工企业发行债券的票面利率为12%，发行时市场利率为8%，为协调购销双方利益，则企业应采用（b）发行价格。A．折价B．溢价C．平价D．减价42.企业的非流动负债包括（b）A．应付票据B．应付债券C．应付工资D．应付股利43.某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批，合同约定该批材料的价值为300万元，则这批材料应作为企业的（d）处理。A.资本公积B.盈余公积C.未分配利润D.实收资本44.施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入（c）明细账。A．机械作业B．辅助生产C．工程成本D．预提费用45.某跨年度工程，施工合同总收入为10000万元，合同预计总成本为8500万元，以前年度累计已确定的毛利为600万元，当期期末累计完工进度为80%，当期确认的合同毛利为（a）万元。A．600B．900C．1200D．1500 46.某施工单位企业当期实现的主营业务收入为10000万元，主营业务成本为8000万元，主营业务税金及附加为960万元，其他业务利润为2000万元，管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为（c）万元。A．1840B．2800C。3040D．400047.企业在资产负债表日，如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果，已经发生的劳务成本聚集全部不能得到补偿，应（c）A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润C．不确认收入，将已经发生的劳务成本确认当期损失D．按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失48.营运能力分析指标包括（a）A．总资产报酬率B．应收账款C．无担保借款D．应付银行承兑汇票49.银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指（b）A．借款人要对贷款限额末使用部分支付补偿费B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人制服补偿金D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金50.某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（a）A概算定额法B概算指标法C类似工程预算法D修正的概算指标法51.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部107号令），施工图预算应由（c）构成。A成本、预备费和利润B成本、利润和税金C直接成本、管理费、利润和税金D直接成本、利润、风险费和税金52.国际工程投标报价中，赞定金额的处理方式是（d）决定其使用发式和额度。A计入承包商工程总报价，由承包商B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师53.属于扩张性财政政策措施的是（b）A降低利率B降低税收C减少政府转移支付D减少政府支出 54.某施工企业年初向银行贷款流动资金100万元,按季计算并支付利息,季度利率2%,则一年支付的利息总和为(c)万元.A.8.00B8.08C8.24D8.4055.以工序为编制对象的定额(a)A施工定额B基础定额C概算定额D概算指标56.下列各项中，属于财务费用的是(d)A应付债卷B储备基金C盈余公积D利息支出57.建设项目财务评价中所涉及的营业税、增殖税、城市维护税和教育费附加，是从(c)中扣除的。A销售收入B固定资产C建设投资D总成本费用58.使投资项目财务净现值为零的折现率称为(b)A利息备付率B财务内部收益率C财务净现在率D偿债备付率59.家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对(b)A形磨损的局部补偿B有形磨损的完全补偿C无形磨损的局部补偿D无形磨损的完全补偿60建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于(b)A生产工人辅助工资B工资性补贴C职工福利费D基本工资61一个现金流量图，我选的AB62基准收益率的有关问题，我选的ABE63影响项目投资的因素，我选的CD64影响设备投资的因素，我选的AD65价值工程的对象，我选的ADE66建筑进技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有（de）。A．增量投资内部收益率法 B．增量投资收益率法C．净年值法D．折算费用法E．综合总费用法67属于其他应收款的有（abd）A．预付的保函押金B．应收的各种赔款C．销售产品应向购货单位收取的货款D．租入包装物支付的押金E．预付备料款68固定资产的特点有（bc）A．具有不可移动性B．使用期限长C．单位价值较高D．使用过程中价值量基本不变E．使用过程中保持原有实物形态不变69属于企业实收资本的有（ade）。A．国家资本金B．股票溢价C．接收现金捐赠D．法人资本金E．个人资本金70列入企业营业外支出项目的有（bce）。A．捐赠支出B．固定资产盘亏C．非常损失D．所得税支出E．资产减值损失71下列各项中，属于"存货"的有（abde）。A．周转材料B．低值易耗品C．临时设施D．施工产品E．在建施工产品72筹资活动生产的现金流量有（ab）。A．资本溢价B．实收资本C．处置固定回收的现金净额净额D．收回投资所收到的现金E．取得投资收益所收到的现金73属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（be）。A．材料二次搬运费B．材料检验实验费C．钢筋混凝土摸板及支架费 D．脚手架费E．材料运输损耗费74根据建标[2003]206号文件，属于措施费的有（cde）。A．工程排污费B．检验试验费C．大型机械设备进出场及安拆费D．施工派水降水费E．安全施工费75采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（adc）为计算基数。A．人工费B．人工费+材料费C．人工费+施工机械使用费D．直接费E．材料费+施工机械使用费76建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（bde）。A．土地使用税B．营业税C．房产税D．城市维护建设税E．教育附加费77编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（abde）。A．理论计算法B．图纸计算法C．比较类推法D．测定法E．经验法78根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（ad）。A．预留金B．已完工程及设备保护费C．由招标人采购的材料购置费D．零星工作费E．文明施工费79对施工单位而言，施工图预算是（abe）的依据。A．确定投标报价B．控制施工成本C．进行贷款D．编制工程概算E．进行施工准备80项目融资的特点有，项目融资（ad）A．是以项目本身为主体安排的融资B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求C．融资成本相对较低D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件 2007一级建造师法规及相关知识试题及答案2007一级建造师法规考试试题一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)01根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）A．法律B.部门规章C．行政法规D.单行条例02某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理03甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归()享有。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同04某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉05监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。A．以要求施工单位修改设计B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计D．应当要求设计单位修改设计06某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。A．责令改正，并处以罚款B.令改正，可以处以罚款C．责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款07使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．50B.100C．200D。300008某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A．3月20日B。3月30日C．4月25日D。4月30日09甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（）A．一级B。二级C．三级D。暂定级10在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）A．投标人主要负责人的近亲属B。项目主管部门的人员C．项目行政监督部门的人员D。招标人代表11某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投 标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）A、评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包12某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）A．1020万元B。1010万元C．1000万元D。990万元13．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）A．100人B。200人C．300人D。500人14．安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时，提出了以下要求，其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（）A、应建立应急救援资金专款专用制度B、应建立应急久远组织，但应指定兼职应急救援人员C、应对应急救援器材进行经常性维护保养D、各级负责人应兼任应急救援人员15劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。A．兼职安全巡查员B。专业监理工程师C．发包人代表D。建设工程安全生产监督站16下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17根据〈〈建设工程安全生产管理条例〉〉的规定，属于施工单位安全责任的是（）A．提供相邻构筑物的有关资料B．编制安全技术措施及专项施工方案C．办理施工许可证时报送安全施工措施D．提供安全施工措施费用18下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（）A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B、明示施工单位在施工中应优化工期C、暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉签定合同D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20依照〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（） A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用21依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应于基础工程D.大型非标构件进行吊装22某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）A、丙设计单位直接对甲建设单位负责B、丙设计单位仅对乙设计单位负责C、乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D乙、2007年一级建造师《建设工程项目管理》试题含答案1、大中型工程项目是由多个(A)组成的。A、单项工程B、单体工程C、单位工程D、分项工程2、建设工程项目管理的核心任务是项目的(D)A、目标规划B、目标比选C、目标论证D、目标控制3、如图所示的组织工具是()A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、线性组织结构图4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的(B)关系A、静态组织B、动态组织C、工艺D、从属5、线性组织结构的特点是(B)A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C、谁的级别高,就听谁的指令D、可以越级指挥或请示6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于(B)B、总包单位对分包单位的管理责任C、业主对分包单位的付款方式D、业主对分包单位的选择和认可权限7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的(C)文件。A、操作性B、实施性C、纲领性D、作业性8、建设工程项目目标动态控制的核心是(D)A、合理确定计划值B、认真收集实际值C、适当调整工程项目目标D、比较分析,采取纠偏措施9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括(C)等。A、主持项目的投标工作B、组建工程项目经理部C、制订项目经理内部计酬办法D、选择具有相应资质的分包人10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理(B)A、是施工企业法定代表人B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人C、是一个技术岗位,而不是管理岗位D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作11、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经(B、)批准后执行。A、监理单位技术负责人B、总监理工程师C、专业监理工程师D、专业工程师12、旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为,首先应(A)A、责令施工单位立即整改B、立即下达工程暂停令C、立即报告政府主管部门D、立即报告业主代表和总监理工程师13、施工成本计划通常有三类指标,即(B)A、拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标B、成本计划的数量指标,质量指标和效益指标C、预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标D、人、财、物成本指标14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是(A)A、考核项目管理绩效B、寻求进一步降低成本的途径 C、考核企业经营效益D、分析成本偏差的原因15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据,采用(D)编制而形成的实施性施工成本计划。A、概算定额B、单位估价表C、预算定额D、施工定额16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下,施工成本计划总额应控制在(B)的范围内。A、固定成本B、目标成本C、预算成本D、实际成本17、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是(A)。A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子)分部)工程成本→分项工程成本C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本指出计划对(D、)的要求。A、成本目标B、项目目标C、成本分解D、项目划分19、根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增的工程量清单项目,其综合单价应(C、)A、由发包人提出,经工程师确认B、由工程师提出,经发包人确认C、由承包人提出,经发包人确认D、由发包人提出,经承包人确认20、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后(A、)天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。A、14B、21C、28D、3021、FIDIC合同条件所规定的工程支付中,属于暂付费用的是(A、)A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用B、迟付款利息、业主索赔费用C、动员预付款、材料预付款、保留金D、工程变更费用、成本增减费用22、施工成本控制工作的一般步骤是(B)A、检查---分析----比较----预测----纠偏 B、比较---分析---预测----纠偏---检查C、预测---比较---分析----检查----纠偏D、预测---检查----分析---比较---纠偏23、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为(A)A、拖后7500元B、提前7500元C、拖后12500元D、提前12500元24、施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有(A)A、横道图法、表格法、和曲线法B、网络图法、横道图法和表格法C、比较法、因素分析法和差额计算法D、网络图法、表格法和曲线法25、下列各项措施中，(C)是建设工程项目进度控制的技术措施A、确定各类进度计划的审批程序B、选择工程承发包模式C、优选项目设计、施工方案D、选择合理的合同结构26、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是(D、)A、①-②-③B、②-①-③C、②-③-①D、③-②-①27、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方(D)A、控制的目标相同、但控制的时间范畴不同B、控制的目标不同、但控制的时间范畴相同C、控制的目标和时间范畴均相同D、控制的目标和时间范畴各不相同28、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中错误的是()A、有多个起点节点B、有多个终点节点C、有双向箭头联线D、有循环回路29、某道路工程在进行基层和面层施工时,为了给面层铺设提供工作面和工作条件,需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺,这种时间间隔是(D、)时距。A、STSB、FTFC、STFD、FTS30、某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为(A、)天。 A、2B、3C、5D、631、根据《GB、/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行(D)的一系列工作。A、考核和评价B、评价和记录C、预测和评价D、评价和改进32、在PD、C、A、循环中，P阶段的职能包括(B)等。A、确定质量改进目标，制定改进措施B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案C、采取应急措施，解决质量问题D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底33、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是(A)的职能。A、建设单位B、设计单位C、项目管理咨询单位D、建设项目工程总承包单位34、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是(A)A、建设单位B、劳务分包单位C、施工单位D、材料供应单位35、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在(B)过程中形成。A、分析系统质量控制界面B、编制系统质量控制计划C、制定系统质量控制制度D、明确系统质量控制网络36、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即(D)机制。A、持续改进B、反馈C、约束D、动力37、关于施工质量计划，下列说法正确的是()A、施工质量计划应由业主组织编制B、施工质量计划应包括施工技术方案C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致38、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报(A) A、建设单位B、工程质量监督机构C、设计单位D、当地建设行政主管部门39、施工阶段质量事中控制的途径之一是()A、工程测量基准点的建立B、工程质量监督机构C、投料与检测计量D、已完工程成品保护40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-09年一级建造师考试《建设工程经济》真题精选（1）1.在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（）。A．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法B．增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法C．净年值法、净现值法、年折算费用法D．年折算费用法、综合总费用法、净年值法2.某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（）。A．14.46%B．17.62%C．20.60%D．32.08%3.建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（）的各项费用。A．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员。B．施工现场的所有工作人员C．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D．直接从事建筑安装工程施工的生产工人4.固定资产的账面价值是固定资产原值扣减（）后的金额。A．累计折旧和累计减值准备B．预计净残值和累计减值准备C．累计折旧D．预计净残值5.某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在项目财务评价中，该项补贴资金应视为项目的（）。A．权益资金B．一般现金流入C．债务资金D．一般现金流出6.股份有限公司溢价发行股票筹集的资金超过股票面值的溢价收入应（）。A．计入资本公积B．计入盈余公积C．增加为注册资本D．作为利得7.建设工程人工定额是在（）的施工条件下测定和计算的。 A．先进B．平均先进C．正常D．最差10.按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号——所得税》规定，企业采用（）对所得税进行会计处理。A．资产负债表债务法B．应付税款法C．递延法D．利润表债务法11.某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1500万元，单台产品销譬价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（）台。A．12500B．18750C．27272D．3750012.某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（）。A．财务费用B．营业费用C．管理费用D．工程成本13.根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（）。A．在产品成本不变的条件下，提高产品功能B．在保持产品功能不变的前提下，降低成本C．在提高产品功能的同时，降低产品成本D．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高14.某项目建设投资为1000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A．2.35B．2.94C．3.53D．7.1415.既是工程拨款或贷款的最高限额，也是控制单位工程预算的主要依据的文件是经过批准的（）。A．项目建议书B．资金申请报告C．设计概算文件D．开工报告16.某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（）万元。A．120B．180C．182D．19017.企业销售需要安装的商品时，若安装属于商品销售合同约定的卖方责任，则确认商品销售收入的时 间应是（）。A．购货方首次付款时B．收到最后一笔销售货款时C．商品运到并开始安装时D．商品安装完毕并检验合格时18.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金（）的数额。A．高于其评估价值B．高于其账面价值C．超出企业其他投资人投入的资金D．超出其在企业注册资本中所占份额19.工程设计任务书中规定的项目投资限额就是经审查批准的（）阶段的投资估算额。A．项目规划B．项目建议书C．详细可行性研究D．初步可行性研究20.费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是（）。A．财务费B．材料费C．管理费D．营业费21.招标方提供的工程量清单中，投标人可以根据拟建项目的施工方案进行调整的是（）。A．分部分项工程量清单B．规费清单C．税金清单D．措施项目清单22.价值工程分析阶段的工作步骤是（）。A．功能整理一功能定义一功能评价一功能成本分析一确定改进范围B．功能定义一功能整理一功能成本分析一功能评价一确定改进范围C．功能定义一功能评价一功能整理一功能成本分析一确定改进范围D．功能整理一功能定义一功能成本分析一功能评价一确定改进范围61.以“产品支付”为基础的项目融资模式的特点有（）。A．债务资金可以用于项目的建设和日常经营B．它是通过让贷款银行直接拥有项目产品的所有权来融资的C．融资的信用保证是通过项目抵押的方式实现的D．贷款偿还期短于项目的经济寿命E．贷款银行的融资容易被安排成无追索或有限追索的形式62.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必需的机械工作时间包括（）。A．正常负荷下的工作时间B．不可避免的中断时间C．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间D．有根据地降低负荷下的工作时间E．不可避免的无负荷工作时间63.建筑安装工程费用包括（）。A．建设管理费 B．直接费C．间接费D．利润E．税金64.下列关于企业利润的描述中，正确的有（）。A．净利润=利润总额一所得税费用B．利润总额=营业利润十营业外收入一营业外支出C．利润总额体现企业的最终经营成果D．营业利润是企业利润的主要来源E．营业利润包括企业对外投资收益65.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有（）。A．设备安装费=设备安装工程量×预算单价B．设备安装费=设备原价×设备安装费率C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费E．设备安装费=建筑面积×单位面积安装费66.在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（）。A．功能现实成本计算B．方案创造C．功能整理D．功能定义E．方案评价67.建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（）。A．评价精度要求较高B．项目年收益大致相等C．项目寿命期较短D．项目现金流量变动大E．可以不考虑资金的时间价值68.影响资金等值的因素有（）。A．资金的数量B．资金发生的时间C．利率（或折现率）的大小D．现金流量的表达方式E．资金运动的方向69.动态会计等式是由（）等会计要素构成的。A．负债B．收入C．费用D．利润E．资产70.对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有（）。A．日常保养B．大修理 C．更新D．经常性修理E．现代化改装71.会计分析过程中，对会计报表进行比较的方法有（）。A．水平分析法B．趋势分析法C．交叉分析法D．垂直分析法E．因素分析法72.下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（）。A．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程，不列联合试运转费C．当联合试运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试运转收入D．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费E．联合试运转费包括由设备安装工程费用开支的调试及试车费用73.新设法人融资项目的资本金筹措方式有（）。。A．股东直接投资B．发行股票C．政府投资D．股东增资扩股E．发行债券74.下列企业资产中，属于无形资产的有（）。A．非专利技术B．低值易耗品C．出让的土地使用权D．专利权E．著作权75.下列所有者权益中，属于所有者直接投入形成的权益有（）。A．实收资本B．盈余公积C．资本公积D．未分配利润E．利得一级建造师考试历年真题精讲2010年版建设工程项目管理 历年考试分值分布历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年1Z301000建设工程法律制度单多单多单多单多单多选选选选选选选选选选1Z301010建造师管理制度2111Z301020法律体系和法的形式11Z301030民法283612311Z301040建筑法543254221Z301050招标投标法846432621Z301060安全生产法442222311Z301070建设工程安全生产管理条例427434211Z301080安全生产许可证条例11Z301090建设工程质量管理条例587258421Z301100建设工程勘察设计管理条例11111Z301110标准化法212111Z301120环境保护法6323111Z301130节约能源法11Z301140消防法22121Z301150档案法11Z301160土地管理法11Z301170城市房屋拆迁管理条例11Z301180劳动法2422111Z301190保险法2211Z301200税法1121Z301210公司法111114730442428283332小计77685665历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年1Z302000合同法单多单多单多单多单多选选选选选选选选选选1Z302010合同法原则及合同分类12121211Z302020合同的订立162434411Z302030合同的效力14465221 1Z302040合同的履行245222311Z302050合同的变更和转让221111Z302060合同的权利义务终止22111Z302070违约责任51442111Z302080合同的担保321232211Z302090建设工程合同511Z302100与工程建设相关的其他合同111322162021142020小计35363540历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年1Z303000建设工程纠纷的处理单多单多单多单多单单选选选选选选选选选选1Z303010民事纠纷处理的方式22111Z303020证据14122211Z303030民事诉讼法21511Z303040仲裁法2322411Z303050行政复议法与行政诉讼法3365666146小计9111220历年考试所占分值2004年2005年2006年2007年2009年1Z304000建设工程法律责任单多单多单多单多单多选选选选选选选选选选1Z304010民事责任21211Z304020行政责任11111Z304030刑事责任11211Z304040责任主体相应法律责任1242432小计2465 2004年一级建造师建设工程项目管理一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）1、项目管理的核心任务是（）。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（）。A．政府主管部门B．质量监督机构C．项目法人D．项目总承包方3、我国《建筑法》规定，（）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（）个。A．1B．2C．3D．45、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（）联系。A．合同B．经济C．逻辑D．指令6、项目管理最基本的方法论是（）。A．项目目标的策划B．项目目标的动态控制C．项目管理的目标D．项目管理的的信息化7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。A．组织B．合同C．经济 D．技术8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（）。A．项目总监理工程师B．派驻施工现场的业主代表C．施工企业项目经理D．施工现场技术负责人9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（）决定。A．政府主管部门B．业主C．施工企业D．行业协会10、施工企业人力资源管理的任务包括（）。A．团队建设B．信息发布C．变更控制D．沟通规划11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（）实施全过程现场跟班的监督活动。A．施工安全B．施工进度C．施工成本D．施工质量12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．24hB．48hC．72hD．5D13、建设工程项目策划的最终目的是为了（）。A．分析和论证项目的投资目标B．选择项目的融资方式C．使项目建设的决策和实施增值D．确定项目管理的组织形式14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（）。A．施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（）。A．编制施工成本控制工作流程图B．制定施工方案并对其进行分析论证C．进行工程风险分析并制定防范性对策D．防止和处理施工索赔16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。 A．直接费、间接费、利润、税金B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D．建筑工程费和安装工程费17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）。提出。A．监理工程师B．承包人C．发包人D．工程造价管理部门18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。A．台班费B．台班折旧费C．折算租金D．折管租金乘以规定的降效系数19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（）。A．工期与施工方法B．施工方法与施工组织措施C．工期与合同价款D．合同价款与施工组织措施20、根据《建设工程施工合同示范文本》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（）。天。A．7B．14C．28D．3021、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（）的材料信息价。A．国家工程造价管理机构公布B．当时当地工程造价管理机构公布C．发包人自行采集的市场D．项目管理咨询公司所确定22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（）的工程价格的计算方法决定。A．设计概算B．投标报价中C．发包人和承包人事先约定D．发包人和监理工程师事先约定23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（）。A．纠偏B．分析C．比较D．检查24、建设工程项目施工成本偏差是指（）之差。A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本 C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（）。A．因素分析法和比较法B．曲线法和表格法C．连环置换法和比率法D．连环置换法和曲线法26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。A．相关比率法B．比重分析法C．连环置换法D．动态比率法27、横道图进度计划的优点是（）。A．便于确定关键工作B．工作之间的逻辑关系表达清楚C．表达方式直观D．工作时差易于分析28、根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（）。A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差29、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。A．0B．3C．5D．830、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。A．自由时差最小B．总时差最小C．工作持续时间最长D．时距为零31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）。A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（）。A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到 上述目的（）。A．进度计划不必过早形成计划系统B．应对进度计划进行动态控制B．应对进度计划进行多方案比较与优化D．应增大影响进度风险的敏感度系数34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。A．（3）（2）（1）B．（1）（3）（2）C．（2）（1）（3）D．（1）（2）（3）36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。A．施工承包企业B．建设工程项目目标C．国家工程质量验收标准D国家工程建设强制性标准37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）。A．施工程序和工艺顺序B．施工工艺和施工方法C．工艺顺序和施工方法D．施工流向和施工工艺38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（）进行。A．单位工程竣工验收阶段B．项目施工全过程各阶段C．隐蔽工程验收阶段D．分部工程验收阶段39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。A．设计图纸错误B．勘察资料失实C．监理机构验收失误D．试桩检测有误40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位C．工程监理单位审核并报请建设单位D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。A．办理施工许可B．确定检验批 C．编制施工组织设计文件D．办理质量监督手续42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方能使用。A．建设单位B．设备供应部门C．安全管理部门D．专业管理部门43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（）。资料为重点检查内容。A．检验批抽检B．弧度试验C．功能性试验D．垂直度检测44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）。A．封样鉴定B．见证取样检测C．模拟试件检测D．同条件养护检测45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。A．验收B．保证C．监督D．规范46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A．位置B．形状C．比例D．大小47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的（）。A．职务任务B．岗位职责C．操作要求D．签字及意见48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）。A．保护建设工程产品生产者的健康与安全B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（）。 A．I可忽略风险B．II可容许风险C．III中度风险D．IV重大风险50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（）。A．增加设备安全系数，提高可*性B．消除危险源，限制危险物质B．进行故障-安全设计D．设置安全监控系统51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属（）事故。A．死亡B．重大伤亡C．特大伤亡D．一般伤亡52、在职业健康安全管理体系（GB/T280012001）的一级要素"实施和运行"中，属于该体系核心要素的是（）。A．文件、运行控制B．结构和职责、运行控制C．培训、意识和能力D．应急准备和响应53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。A．管理规定、法规B．操作规程、活动准则C．程序文件、法律条款D．文字、表格、流程图54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。A．评标细则已经审查并获批准B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准D．施工招标文件及标底已编制完成55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（）等内容。A．资格预审文件B．政府法律文件C．商务和技术编差表D．评标办法56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工、监理B．设计、施工、材料和设备采购 C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理58、我国《建设工程施工合同示范文本》由（）三部分组成。A．协议书、合同条款和工程图纸B．协议书、合同条款和专用条款C．合同条款、专用条款和工程图纸D．协议书、通用条款和专用条款59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（）。A．落实项目资金B．办理规划许可证C．办理篱工许可证D．完成设计文件60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）。万元人民币。A．50B．80C．100D．12061、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。A．仅限发包方B．仅限承包方C．发包方和承包方均可D．仅限监理方62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）。A．解除了承包人的所有责任B．承包人即可获得全部工程价款C．承包人工程施工任务的完成D．承包人和发包人所有关系的解除63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）。A．分析合同文件的组成B．分析合同执行差异的原因C．分析合同的计价方法D．分析合同的承包范围64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）。A．洪涝灾害B．百年不遇的暴风雪C．暴动D．海啸65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A．招标B．直接发包C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择D．在工程师推荐名单中随机抽取66、建设工程监理合同标准条件中应包括（）等内容。 A．合同适用的法律B．监理业务执行的起止时间C．监理的工作范围和内容D．合同生效、变更与终生67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。A．业主方编制统一的信息管理职能分工表B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册C．业主方制定统一的信息安全管理规定D．业主方制定统一的信息管理保密制度68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）。A．服务于信息处理的应用软件B．收发电子邮件的专用软件C．基于网络的信息处理平台D．基于企业内部信息管理的网络系统69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。A．计算和分析投标估算数据B．编制投资使用计划C．查询和统计合同执行情况D．编制资源需求量计划70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。A．信息检索和查询B．目标控制C．人、财、物的管理D．信息收集和存储二、多项选择题（每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分）71、建设工程项目的实施阶段包括（）。A．设计阶段B．设计准备阶段C．可行性研究性阶段D．施工阶段E、动用前准备阶段72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）。A．业主方B．设计方C．施工方D．供货方E．项目总承包方73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（）。A．指令路径较短B．指令湖泊是惟一的C．不能跨部门下达指令D．只适用于大型工程项E．允许越级指挥 74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（）对各项工作的管理职能分工。A．项目经理B．各工作部门C．各工作岗位D．总包与专业分包E．专业分包与劳务分包75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（）。A．业主方自行完成其项目管理任务B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（）编制。A．业主方B．业主方的项目管理单位C．设计方D．施工监理方E．项目总承包方77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（）报告。A．项目业主代表B．项目业主C．施工方项目经理D．监理工程师E．总监理工程师78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（）编制。A．施工成本组成B．人力资源需求C．子项目组成D．工程进度E．材料种类79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用C．法定人工费增长费用D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B．因政策调整导致材料价格上涨的费用C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E．由业主原因造成的材料损耗费 81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E．由于完成额外工作增加的机械使用费82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料B．能够准确表达施工成本的绝对偏差C．能够准确表达施工成本的相对偏差D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差E．能够直观地显示偏差的严重程序83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料包括（）。A．工程合同总价B．实耗人工和材料C．施工预算D．工程概算E．实际工程量84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（）。A．总进度规划B．设计透度计划C．项目子系统进度计划D．施工进度计划E．业主方项目实施进行计划85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（）。的标识。A．计划层B．计划对象C．工作类别D．计划方式E．计划目标86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（）。A．总进度纲要B．二级进度计划C．进度计划审批程序D．进度计划实施效果分析E．工程实际进度信息87、建设工程项目的施工方案包括（）。A．材料采购方案B．技术方案C．人员培训方案D．组织方案E．质量管理认证方案88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成 验收报告。A．施工单位B．检测单位C．设计单位D．监理单位E．质量监督机构89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（）。A．制定行业质量管理规程B．确认检测单位资质等级C．监督工程各方主体的质量行为D．认证施工企业的质量管理体系E．检查工程实体质量90、GB/T19000-IS9000（2000级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。A．质量第一B．事前控制C．领导作用D．过程方法E．基于事实的决策91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（）。DB。A．各种打桩机昼间为85B．吊车、升降机等昼间为65C．推土机昼间和夜间分别为75和50D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和5592、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素"规划"中，包含的二级要素有（）。A．环境因素B．法律和其他要求C．信息交流D．目标和指标E．环境管理方案93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）。方式确定下来作为合同的附件。A．合同补遗B．会议纪要C．协议书D．投标补充文件E．工程变更文件94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。A．勘察、设计或施工总承包合同B．总价合同C．工程项目总承包合同D．工程监理合同E．建设工程物资采购合同95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，需由劳务分包人承担的保险费用有 （）。A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（）。A．合同所采用的计价方法B．工程计量程序C．合同价格的调整D．拖欠工程款的合同责任E．定额的编制方法97、国际工程施工中的质量管理由（）主管。A．发包人B．承包人的项目经理C．承包人指定的技术副经理D．工程师E．承包人指定的总工程师98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（）。A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼E．单方解除合同99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（）。A．投资估算B．概预算C．合同价D．工程款支付E．计价程序100、建设工程项目信息可以按（）。进行分类。A．项目管理工作的对象B．项目实施的工作过程。C．项目规模的大小D．项目管理工作的任务E．项目信息的内容属性答案一、单项选择题1．C2．C3．B4．B5．C6．B7．A8．C9．C10．A11．D12．A13．C14．D15．A16．C17．B18．B19．A20．A21．B22．C23．A24．C25．B26．C27．C28．D29．B30．B31．D32．A33．C34．A35．A36．B37．A38．B39．C40．A41．C42．D43．C44．B45．C46．B47．D48．D49．C50．B 51．A52．B53．D54．B55．C56．D57．B58．D59．D60．B61．C62．C63．B64．C65．A66．D67．B68．C69．D70．B二、多选择题71．ABDE72．ABE73．BC74．ABC75．ABC76．AE77．DE78．ACD79．ACDE80．ABE81．BCE82．ABE83．ABCE84．AC85．ABC86．AB87．BD88．ACD89．CE90．CDE91．ABCE92．ABDE93．AB94．AC95．ADE96．ABCD97．BCE98．ABCD99．BCD100．ABDE建设工程项目管理参考答案及解析一、单项选择题1C【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。2C【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。8C【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。9C【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。13C【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。15A【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。16C【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。 17B【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同示范文本》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。21B【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。22C【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。23A【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。24C【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材P39。25B【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。26C【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。27C【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材P48。28D【解析】考察工程网络计划。根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》，在双代号时标网络计划中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。29B【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。30B【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材P58。31D【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材P54。32A【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。33C【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。34A【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。35A【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。36B【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材P59。37A【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。38B【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。 39C【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。40A【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。41C【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。42D【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。43B【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。44B【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材P70。45C【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监督职能。见教材P70。46B【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。47D【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。48D【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见教材P83。49C【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。50B【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危险物质属于防止事故发生。见教材P90。51A【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。52B【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素实施和运行中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材P107。53D【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。54B【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或者资金已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。55C【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。56D【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金四个阶段进行。见教材P126。57B【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。58D【解析】我国1999年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成。见教材P133。59D【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高 不得超过80万人民币。见教材P137。61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。62C【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材P143。63B【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。64C【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。65A【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。66D【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。67B【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。68C【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。69D【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量计划属于之一。见教材P165。70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见教材P164。二、多项选择题：71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。72ABE【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计方、项目总承包方。见教材P2-4。73BC【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。74ABC【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。75ABC【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有3种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材P13。76ABE【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总承包方编制项目管理规划。见教材P12。77DE【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。78ACD【解析】常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、子项目组成、工程进度编制。见教材P27。79ACD【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。80ABE【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材P3281BCE【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。 82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。83BCE【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。84AC【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材P47。85ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材P57。86AB【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材P47。87BD【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。88ACDE【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人员进行验收，并形成验收报告。见教材P70。89CE【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行为、检查工程实体质量。见教材P71。90CDE【解析】GB/TI9000-ISO9000（2000版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、基于事实的决策等8个原则。见教材P77。91ABE【解析】我国GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材P103。92ABDE【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素规划中，包含的二级要素有四个，分别是：环境因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材P106。93AB【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材P127。94AC【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT合同。见教材P128。95ADE【解析】根据GF-2003-0214《建设工程劳务分包合同（示范文本）》，需由劳务分包人承担的的保险费用有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备等5项内容。见教材P136。96ABCD【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序，工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材P142。97BCE【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总工程师.主管.见教材P152。98ABCD【解析】考察国际工程承包合同争议解决的方式，包括协商/调解、仲裁、诉讼等四种方式。见教材P152。99BCD【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材P162。2005年一级建造师考试项目管理真题一、单项选择题（共70题，每题1分）1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）P2A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段答案：D2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系P5A．代理与被代理 B．合同C．委托和被委托D．监理和被监理答案：D3、建设工程项目结构图描叙的是（）P8A．组织系统中各部门的职责分工B．工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系D．项目参与各方的关系答案：B4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件P12A．标准性B．操作性C．示范性D．纲领性答案：D5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式A．CM发包B．分包C．再分包D．转包答案：A6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）P15A．项目决策策划B．制定纠偏措施C．目标分解D．收集实际数据答案：C7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）P16A．调整采购部门管理人员B．调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入D．变更材料采购合同答案：A8、建造师有权担任项目经理P179、达到增值的目的。P2010、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。P2211、组织风险：安全管理人员的能力品512、成本分析：是对比评价和总结工作P2813、三种方法可以结合P3014、承包人提出，发包人确认。P30-3115、预付款额度；工期和合同价款P3516、一道小计算，5万元。 17、工程进度款：计量和计价方法P3618、核心是：分析P3819、投资偏差计算：1500020、施工成本曲线：进度拖延21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（）P42A．资产、负债、利息B．负债、存货、折旧C．资产、负债、所有者权益D．利息、存货、所有者权益答案：C22、对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（）P42A．会计核算B．业务核算C．动态核算D．统计核算答案：B23、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（）P42A．因素分析法B．差额分析法C．差率法D．比较法答案：D24、以下关于综合成本分析方法的表叙中，正确的是（）P44A．进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本B．月度成本分析的依据是当月的成本报表C．企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度D．单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较答案：B25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）P47A．在项目的前期决策阶段建立B．在项目的初步设计阶段完善C．在项目的进展过程中逐步形成D．在项目的准备阶段建立答案：C26、下面关于工程网络计划的表叙中，正确的是（）P49A．单代号搭结网络计划属于肯定型网络计划B．双代号网络计划属于非肯定型网络计划C．双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划D．双代号网络计划属于事件网络计划答案：A27、某分部工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方的数字为该工作的持续时间，单位：天。其关键线路有（）条A．1 B．2C．3D．4答案：B28、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），工程E可以利用的机动时间是（）A．1B．2C．3D．4答案：B29、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B．双代号时标网络计划中无波形线C．单代号搭结网络计划中时间间隔为零D．双代号网路计划中两端节点均为关键节点答案：B30、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度（）A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行B．将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天C．不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天D．不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天答案：D31、建设工程项目进度控制的技术措施是（）P55-56A．选择工程承发包模式B．调整施工方法C．设立进度控制工作部门D．编制工程风险应急计划答案：B32、论证建设工程项目总进度目标，需要进行①总进度计划的编制；②进度计划系统结构分析；③项目结构的分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（）P57A．1-2-3B．2-3-1C．3-1-2D．3-2-1答案：D33、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（）P56A．里程碑事件的计划进度目标B．工程项目总进度计划B．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划答案：A34、根据GB/T19000，在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程成为（）P59 A．质量保证B．质量控制C．质量管理D．质量活动答案：B35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指（）P61A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制答案：A36、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）P63A．属于一次性的系统B．需要进行第三方认证C．仅涉及施工承包单位D．需要通过业主认证答案：A37、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（）P66A．需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任B．需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任C．不需要审核，但应承担施工质量的连带责任D．需要进行知道和审核，并承担施工质量的全部责任答案：B38、建设工程项目的施工质量计划应经（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位P67A．施工项目经理B．企业法定代表人C．建设主管部门D．企业技术领导答案：D39、单位工程完工后，（）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请P70A．施工单位B．设计单位C．建设主管部门D．质量监督机构答案：A40、房屋建筑工程和市政基础设施工程验收合格后，建设单位应将验收报告报送政府管理部门（）P70A．确认B．审核C．备案D．复评答案：C41、政府质量监督部门对施工中发生言中问题的单位可以发出（）P71A．吊销营业执照通知单 B．吊销企业资质通知单C．临时吊销资质证书通知书D．企业资质降级通知书答案：C42、采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以（）的方式进行P72A．技术攻关B．QC小组活动C．质量检查D．操作比赛答案：B43、当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为A类问题，进行重点管理P74A．0-50％B．0-70％C．0-80％D．0-90％答案：C44、在GB/T19000质量管理体系文件中，用来规定企业组织监理质量管理体系的文件是（）P78A．质量手册B．程序文件C．作业指导书D．质量记录答案：A45、在GB/T19000质量管理体系中，质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，达到（）的效果P79A．事中控制B．持续改进C．可追溯D．可存档答案：C46、获得ISO9000质量管理体系认证的企业，若质量体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认证机构可以作出（）的决定P80A．认证注销B．认证暂停C．认证撤销D．重新认证答案：C47、设计单位会同施工单位、建设单位和监理单位，对设计意图进行交底，并吸取有关各方对图纸提出的问题称为（）P81A．图纸交底B．图纸会审C．图纸审核D．图纸会签答案：B 48、建设工程环境管理的经济性是指（）P85A．应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约B．应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和C．工程应追求低成本、高利润D．应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等处理的费用答案：B49、属于第一类危险源的是（）A．氧气瓶、炸药、电线绝缘层B．炸药、电缆绝缘层、管道闸门C．氧气瓶、炸药、起重物体D．氧气瓶、电缆绝缘层、管道闸门答案：C50、控制第二类危险源的方法有（）P90A．消除危险源B．设置隔离设施C．设置薄弱环节D．增加安全系数答案：D51、施工项目经理部确定安全检查内容的依据是（）P93A．施工过程的特点和安全目标的要求B．安全培训叫许的规定C．安全事故处理的规定D．安全技术交底工作的基本要求答案：A52、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是在一次事故中死亡（）的事故P95A．1人及以上B．3人及以上C．3至5人D．10人及以上答案：B53、在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）P103A．晚8：00至次日早8：00B．晚9：00至次日早7：00C．晚10：00至次日早7：00D．晚10：00至次日早6：00答案：D54、在职业健康安全管理体系的一级要求实施和运行中，属于核心要素的是运行控制和（）P107A．协商和沟通B．培训、意识和能力C．文件和资料控制D．结构和职责答案：D55、职业健康安全管理体系和环境管理体系中作业文件是指（）P119 A．管理手册、作业指导书B．程序文件、管理规定C．作业指导书、程序文件引用的表格D．管理手册、程序文件答案：C56、经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是（）P121A．涉及国家安全而不适宜招标的项目B．施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目C．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目D．在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目答案：C57、根据我国《招标投标法》，招标人和中标人订立书面合同的时候是（）滞后起30日内P124A．合同谈判开始B．开标C．评标D．中标通知书发出答案：D58、根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标文件中规定的投标文件截至时间的（）日，以书面形式通知所有投标文件收受人。P122A．14B．15C．28D．30答案：B59、在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式P130A．协商B．调解C．仲裁D．行政部门裁决答案：C60、按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设（）个等级，60个资质类别。P132A．1至2B．1至3C．2至3D．2至4答案：C61、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人的义务之一是（）P135A．负责编制施工组织设计B．组织编制年、季、月施工计划C．负责与监理、设计及有关部门联系D．做好已完工程部分的成品保护工作答案：D62、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，应由（）负责供应P135-136 A．劳务分包人B．工程承包人C．工程发包人D．安全生产监督管理部门答案：B63、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款P136A．7B．14C．28D．30答案：B64、根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期（）天P137A．14B．15C．28D．30答案：C65、建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保P140A．发包人向承包人B．承包人向发包人C．发包人向建设行政主管部门D．承包人向建设行政主管部门答案：A66、建设工程施工合同交底是指（）进行交底P143A．发包人向承包人合同管理人员B．监理人向承包人合同管理人员C．承包人合同管理人员向其内部项目管理人员D．承包人项目经理向现场操作人员答案：C67、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）P149A．向政府建设主管部门报告B．收集索赔证据、计算经济损失和工期损失C．以书面形式向工程师提出索赔意向通知D．向工程师提出索赔报告答案：C68、英国的NEC合同条件是一种（）P157A．标准的合同条件B．固定单价合同C．固定总价合同D．内涵广泛的系列合同条件答案：D69、建设工程项目信息管理的最终目的是（）P159A．通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台 B．通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务C．通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运行期的维护保养提供依据D．通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据答案：B70、编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包括概算、预算及（）P162A．标底、合同价和工程款的支付B．投标价、合同价和工程款的支付C．投标价、合同价和施工成本分析D．标底、投标价和施工成本分析答案：A二、多项选择题（共30题，每题2分）71、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行，但也会设计（）等阶段P3A．决策B．施工C．动用前准备D．保修E．运营答案：BCD72、下列关于项目管理组织结构模式的表述中，正确的有（）P6A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B．矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C．大型线性组织系统中的指令路径太长D．线性组织结构中可以跨部门下达指令E．职能组织结构适用于大型组织系统答案：BC73、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（）P16A．投资规划B．工程概算C．工程预算D．工程进度款E．工程决算答案：BC74、施工项目经理的职责包括（）P17-18A．确保项目建设资金的落实到位B．贯彻执行有关的法律法规C．确保工程质量D．预防重大工程质量安全事故的发生E．确保工程工期答案：BCE75、在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括（）P19A．编制项目沟通计划B．明确项目参与各方职责 C．建立健全项目管理团队D．项目管理人员绩效考评E．建立健全信息传输渠道答案：CD76、施工成本构成的内容包括（）P29A．人工费B．材料费C．利润D．税金E．设备工器具购置费答案：AB77、按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括（）P32A．现场管理费B．保函手续费C．管理人员工资D．差旅费E．办公费答案：CDE78、证明材料上涨：采购单，可靠订贷单，官方材料调整系数，这个我只选了2个79、可索赔：人员窝工费，机械窝工费80、动态结算：实际价值，主材计算价差，调值公式，调价系数法，这个我只选了3个。81、比率：相关比率、构成比率、动态比率。选3个82、关键线路：时间间隔为0，无波形线。83、总目标论证：我选总进度规划，还有一个总布署84、进度计划中运用计算机：保证计算准确性，有利于及时调整，有利于编制需求计划。85、建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（）P65A．施工各参与方B．设计方C．业主方D．监理方E．供货方答案：BCD86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内容包括（）P63A．建设标准B．质量方针C．质量总目标及其分解D．质量责任主体构成E．质量控制界面答案：ABC87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（）P65A．控制原材料、半成品质量B．参与审核主体结构的施工方案C．对变更设计图纸进行控制 D．纠正施工中发现的设计问题E．完善工程竣工图答案：CD88、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（）P70A．工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B．参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定C．工程外观质量通过现差检查后由质量监督机构确认D．隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件E．单位工程施工质量应该符合相关验收规范答案：ADE89、根据GB/T19000质量管理体系标准，各类企业都编制质量体系程序文件均应制定的程序文件有（）P78A．文件控制程序B．质量目标管理程序C．安全生产管理程序D．不合格品控制程序E．质量记录管理程序答案：ADE90、危险源控制约束的原则有（）P90A．尽可能消除有不可接受风险的危险源B．应考虑保护每个工作人员的措施C．将技术管理和程序控制结合起来D．尽可能使用个人防护用具E．应有可行、有效的应急方案答案：ABCE91、安全技术措施的内容包括（）P91A．防火、防毒、防爆、防洪、防尘B．防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击C．防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑D．防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒E．防高空坠落、防暴力、防酗酒答案：ABC92、职业健康安全管理体系的术语不符合是指任何与工程标准管理体系绩效等的偏离，其结果能直接导致（）P115A．疾病B．财产损失C．工作环境破坏D．资源浪费E．伤害答案：ABCE93、职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（）等开展活动P119A．培训、意识和能力B．文件管理C．不符合、纠正和预防措施 D．体系文件编写E．制定方针、目标答案：ABC94、担保：对承包方有利，双方较公平，有时效P12695、报酬：计时工资，计件工资，固定价。P13696、投标担保：选了现金，银行保函，汇票P13797、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》下列关于履约担保的表述中正确的有（）P139A．承包人应在收到中标函28天内提交履约担保B．银行保函的货币种类必须是本国货币C．提供机构必须经发包人同意D．在缺陷责任证书发出14天内应将履约担保退还承包人E．因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担答案：ACD98、索赔分类：发包人与承包人，承包人与分包人P14599、与诉讼相比采用纠纷审议委员会（DEB）方式解决工程纠纷的优点是（）P99A．更加公正B．费用较低C．及时解决纠纷D．裁决有更强的约束力E．终局性答案：ABC100、为了做好建设工程项目成本目标的动态控制,进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括（）P162A．概算B．标底C．预算D．施工成本分析E．决算答案：CD2006年一级建造师《建设工程项目管理》试卷及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（）的时间目标。A．建安工程完成B．竣工验收C．动用D．保修期结束2．我国实行的建设工程监理，属于（）项目管理的范畴。A．政府主管部门B．业主方C．质量监督机构D．建设工程项目总承包方3．建设工程项目结构图描述的是（）。A．工作对象之间的关系B．组织系统中各部门的职责分工 C．项目各参与方之间的关系D．组织系统中各子系统之间的关系4．某建设工程项目业主委托工程咨询单位为其提供全过程项目管理服务，并委托工程监理单位实施监理，若采用建设工程项目总承包模式，则设计阶段项目质量目标的决策者应是（）。A．工程咨询单位B．工程监理单位C．项目总承包单位D．业主5．某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（）负责。A．业主B．项目总承包单位C．工程监理单位D．质量监督机构6．应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则可作为计划值的是（）。A．工程合同价B．工程变更款C．工程索赔款D．工程结算价7．在本企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（）。A．调配企业人力及机械设备B．调整项目投资目标C．审定危险性较大的工程专项施工方案D．调整项目技术负责人8．建设工程项目人力资源管理的目的是（）。A．减少项目管理班子人员数量B．调动所有项目参与人的积极性C．降低项目管理人工成本D．组建项目管理班子9．在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。A．构造B．施工图C．功能D．规模10．下列监理资料中，需要施工企业现场质检人员签字的是（）。A．监理日记B．监理平行检测资料C．监理巡视记录D．旁站监理记录11．建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是（）。A．事故防范计划B．现场防火设施 C．工程设计文件D．一般技工的能力12．作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（）的全过程。A．从项目策划开始到项目开始运营B．从项目设计开始到项目开始运营C．从项目投标开始到项目竣工验收D．从项目施工开始到项目竣工验收13．在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（）。A．过程控制措施B．经济措施C．技术措施D．组织措施14．编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、（）。A．措施费和间接费B．直接费和间接费C．规费和企业管理费D．间接费、利润和税金15．某工程施工过程中发现图纸设计错误，因修改设计而发生新的工程量清单项目，其作为结算依据的综合单价应（）。A．由发包人提出，经工程师确认B．由工程师提出，经发包人确认C．由承包商提出，经发包人确认D．由发包人提出，经承包商确认16．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按合同约定预付工程款时，承包商可按合同约定向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后（）天停止施工。A．7B．14C．2lD．2817．FIDIC土木工程施工合同通用条款规定，如果某项工作的工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过（），该工作应采用新的费率或价格。A．10％B．1％C．0.1％D．0.01％18．某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70％，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。A．5425B．4150C．3025D．2905 19．某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（）。A．应得的措施费和间接费B．应得的间接费和利润C．应得的现场管理费和分包费D．应得的总部管理费和分包费20．在工程施工过程中，确定已完工程量后，根据本月已完合格工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价；将全部项目合价相加，得出直接工程费小计；计算措施费、间接费、利润；计算主材差价；计算税金；累计得到本月应收工程进度款，这种计算方法是（）。A．总费用法B．工料单价法C．动态结算公式法D．综合单价法21．某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工程预算进度款为300万元，相关调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（）万元。要素人工（工日）固定部分材（t）水泥（t）木材（t）项目要素系数0.30.20.20.10.2基期价格（元）3600330100043现行价格（元）3200350120040A．321.63B．303.54C．298.74D．280.6522．在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（）。A．会计核算和统计核算的范围广B．会计核算的范围窄，比统计核算的范围广C．会计核算的范围广，比统计核算的范围窄D．会计核算和统计核算的范围窄23．某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完工程计划施工成本45万元，已完工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是（）。A．成本超支3万元，进度拖延5万元B．成本超支3万元，进度拖延3万元C．成本节约2万元，进度提前5万元D．成本节约2万元，进度提前3万元24．分部分项工程成本分析采用的"三算"对比分析法，其"三算"对比指的是（）的比较。A．概算成本、预算成本、决算成本B．预算成本、目标成本、实际成本C．月度成本、季度成本、年度成本D．预算成本、计划成本、目标成本25．在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证(）。A．进度目标的合理性及实现的可能性B．进度目标实现措施的经济性和可操作性C．进度目标与成本目标、质量目标的匹配性 D．进度目标与成本目标、质量目标的一致性26．与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（）。A．直观表示计划中工作的持续时间B．确定实施计划所需要的资源数量C．直观表示计划完成所需要的时间D．确定计划中的关键工作和时差27．某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1B．2C．3D．428．某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为（）周。A．1B．2C．3D．429．在工程网络计划中，关键线路是指（）。A．单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路B．双代号网络计划中由关键节点组成的线路C．单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路D．双代号时标网络计划中无虚箭线的线路30．某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。A．3天和0天B．3天和1天C．4天和0天D．4天和1天31．建设工程项目进度控制的经济措施包括（）。 A．优化项目设计方案B．分析和论证项目进度目标C．编制资源需求计划D．选择项目承发包模式32．论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指（）。A．根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系B．根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面C．根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次D．根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录33．论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制总进度计划；②项目结构分析；③项目进度计划系统的结构分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其顺序应为（）。A．①→②→③B．③→②→①C．②→①→③D．②→③→①34．根据GB/T19000质量管理体系标准，确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作称为（）。A．质量保证B．质量控制C．质量管理D．质量计划35．在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（）。A．对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控B．对质量计划的调整和对质量偏差的纠正C．对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定D．对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制36．建设工程项目质量控制系统按控制原理可划分为计划、网络、措施和信息四个系统，在质量控制网络系统中，应明确（）。A．质量总目标及其分解B．质量责任主体构成C．质量控制措施D．质量方针与建设标准37．建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统(）。A．与建筑施工企业质量管理体系的目的相同B．必须通过第三方认证机构的认证C．必须通过监理单位的审核批准D．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体38．某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是（）。A．施工总承包单位B．材料供应单位C．分包单位D．建设单位39．某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷，导致其中某分部工程质量不合格，施工单位在更换了 该生产设备后，该分部工程应（）。A．按验收程序，重新组织检查验收B．经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收C．征得建设单位同意后，可予以验收D．按技术处理方案和协商文件，进行验收40．建设工程项目的施工质量计划应经施工企业（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位。A．项目经理B．法定代表人C．项目经理部技术负责人D．技术负责人41．建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程，应当进行（）。A．功能性全数检测B．适用性全数检测C．功能性抽样检测D．适用性抽样检测42．政府对建设工程质量监督的职能是（）。A．监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量B．监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量C．监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量D．监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量43．某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，采用逐层深入排查的方法，分析确定其最主要原因。这种方法是（）。A．直方图法B．排列图法C．控制图法D．因果分析图法44．对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时，如质量特性数据分布（），说明质量能力偏大、不经济。A．偏下限B．充满上下限C．居中且边界与上下限有较大距离D．超出上下限45．根据GB/T19000质量管理体系标准，对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管理体系的文件是（）。A．程序文件B．质量手册C．质量记录D．管理标准46．落实企业质量体系的内部审核程序、开展内部质量审核活动的主要目的是（）。A．评价质量管理程序的执行情况及适用性B．揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺C．向监理单位提供质量体系有效性的证据D．通过审核发现问题改进质量方针 47．获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（）后重新提出认证申请。A．6个月B．1年C．2年D．3年48．采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积来衡量安全风险的大小时，如果安全事故发生的可能性极小，而事故的后果为严重伤害，则该风险应被视为（）。A．重大风险B．中度风险C．可容许风险D．不容许风险49．第二类危险源是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。下列方法中，（）是控制第二类危险源的方法。A．采取个体防护措施B．设置隔离设施C．限制危险物质D．设置安全监控系统50．对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡(）人及其以上的事故。A．3B．5C．10D．1551．根据我国《职业病目录》，属于物理因素所致白9职业病是（）。A．中暑B．职业性哮喘C．电光性皮炎D．水泥尘肺52．职业伤害事故分类中，物体打击伤害是指落物、滚石、（）等造成的人身伤害。A．锤击、碎裂B．井壁坍塌C．高处坠落D．爆炸引起的物体打击53．根据我国《建筑施工场界噪声限值》，混凝土搅拌机作业的昼间噪声限值为（）dB（A）。A．55B．65C．70D．7554．在职业健康安全管理体系的一级要素"实施和运行"中，所包含的二级要素是（）。A．绩效测量和监视B．应急准备和响应C．记录和记录管理D．风险评价和风险控制的策划 55．《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001）中的二级要素"环境管理体系审核"是指（）。A．国家环境主管部门审核B．环境管理第三方认证审核C．业主方环境管理审核D．企业环境管理内部审核56．根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（）。A．自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日B．对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则C．招标人在售出招标文件后，可随时终止招标D．招标文件售出后，不予退还57．按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是（）。A．因潜在投标人多而导致招标工作量太大的B．因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的C．公开招标程序过于繁琐的D．受自然地域环境限制的58．在建设工程施工招标投标中，招标人与中标人签定合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A．5B．10C．15D．3059．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），施工组织设计应由（）负责编制。A．劳务分包人B．工程承包人C．发包人D．工程师60．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务分包人在施工现场使用的安全保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。A．劳务分包人B．工程承包人C．发包人D．安全监督机构61．在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的（）。A．10～20％B．10～30％C．20～30％D．30～50％62．建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。A．银行保函B．支票C．现金D．汇票63．在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表 示，百分比越大，则（）。A．合同金额越高B．承包商利润越高C．承包商的风险越大D．对承包商的补偿越多64．关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是（）。A．导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B．只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立C．只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立D．不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立65．依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．发出中标通知书B．合同签订C．投标有效期结束D．确定中标人66．下列关于建设工程承包合同的说法中，正确的是（）。A．总价合同不允许对合同总价进行调整B．与单价合同相比，总价合同对施工单位更有利C．与总价合同相比，单价合同对业主更有利D．建设工程合同中可以混合采用单价与包干计价方式67．在NEC合同中，工程师代表的是（）的利益。A．发包人B．工程承包C．社会公众D．政府68．美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。A．房屋建筑B．铁路和公路C．石油化工D．大型基础设施69．在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（）。A．编制统一的信息管理手册B．制定统一的信息管理流程C．建立基于网络的信息沟通制度D．建立基于网络的信息处理平台70．建设工程项目管理信息系统（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。A．主要用于项目的人、财、物的管理B．主要用于企业的产、供、销的管理C．是项目进展的跟踪和控制系统D．是项目信息门户（PP）的一种方式二、多项选择题（共30题。每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71．在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有（）。 A．建设工程项目总承包单位B．业主委托的工程咨询单位C．业主委托的工程监理单位D．设计单位E．施工单位72．下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（）。A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B．矩阵组织结构中有两个指令源C．大型线性组织系统中的指令路径太长D．线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令E．矩阵组织结构适用于大型组织系统73．应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（）。A．调整项目任务分工B．改进进度控制手段C．调整项目管理职能分工D．改进工作流程E．改进施工方法74．可以承担建设工程项目总承包任务的组织有（）。A．为业主提供服务的一个工程咨询单位与一个施工单位组成的联合体B．实施监理的一个工程监理单位与一个施工单位组成的联合体C．一个设计单位与一个施工单位组成的合作体D．一个设计单位与多个施工单位组成的联合体E．一个设计单位75．建设工程项目总承包方式的核心是（）。A．实行总价包干B．业主可得到"交钥匙工程"C．实现设计单位和施工单位的相互融合D．实现设计与施工过程的组织集成E．为项目建设增值76．下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（）。A．明确成本管理人员的工作任务和责、权、利B．对不同的技术方案进行技术经济分析C．编制资金使用计划，确定施工成本管理目标D．通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本E．防止分包商的索赔77．下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（）。A．完成额外工作而增加的机械使用费B．业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费C．机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费D．施工机械故障导致机械停工的窝工费.E．经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费78．承包商可以向业主索赔利润的情况有（）。A．工程范围变更B．文件有缺陷 C．分部工程延期施工D．文件技术性错误E．业主未能提供现场79．单位工程竣工成本分析包括的内容有（）。A．目标利润分析B．目标成本分析C．预算成本分析D．主要资源节超对比分析E．主要技术节约措施及其经济效果分析80．施工成本分析常用的方法包括（）。A．比较法B．比率法C．差额计算法D．连环置换法E．实际费用法81．施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（）。A．通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平B．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况C．通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平D．通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例E．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径82．按工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为（）。A．肯定型网络计划B．随机型网络计划C．分级型网络计划D．事件型网络计划E．非肯定型网络计划83．在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A．双代号网络计划中持续时间最长B．单代号网络计划中与紧后工作之间时间间隔为零C．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小E．双代号时标网络计划中无波形线84．在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作编码应考虑对不同的（）进行标识。A．计划形式B．计划层C．计划对象D．计划方法E．资源类别85．建设工程项目质量控制系统按控制原理可分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中在质量控制计划系统中需要确定的内容包括（）。A．建设标准B．质量方针C．质量总目标及其分解 D．合同关系E．质量控制界面86．建设工程施工技术方案的内容包括（）。A．施工区段划分B．施工流向C．施工工艺D．劳动力安排E．施工方法87．使用质量特性要因分析法时，应注意的事项有（）。A．若干个质量问题可在一张图中一起分析B．应收集足够多的质量特性数据，一般不少于50个C．通常采用QC小组活动方式进行，以便集思广益，共同分析D．根据管理需要和统计目的，分类收集数据E．分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因88．建设工程项目施工质量检查验收时，应重点检查的施工质量保证资料包括（）。A．施工日志B．施工检测资料C．测量复核资料D．工地施工例会会议纪要E．原材料检测资料89．在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（）。A．工程质量控制方案B．施工组织设计C．可行性研究报告D．工程监理规划E．各方人员资质证书90．根据我国有关规定，下列情形应当认定为或者视同工伤的有（）。A．下班途中，受到机动车事故伤害的B．因工作受挫，上班期间在办公室自杀的C．在工作时间内，突发心脏病死亡的D．在抢险救灾活动中受伤的E．下班后在现场进行收尾工作而受伤的91．大气中气态污染物的治理方法有（）。A．电离法B．吸附法C．催化法D．燃烧法E．冷凝法92．我国安全事故统计的有关规定有（）。A．企业职工伤亡事故统计实行以行业考核为主的制度B．各级企业应按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送报表C．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核D．企业各级主管部门应如实向同级安全生产行政主管部门报送伤亡事故隋况E．省级安全生产行政主管部门的职工伤亡事故统计月报表应按时报到国家安全生产行政主管部门 93．职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括（）。A．操作规程B．程序文件引用的表格C．管理手册D．绩效报告E．监测活动准则94．根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（）。A．招标人已经委托了招标代理单位B．施工图设计已经全部完成C．有相应资金或资金来源已经落实D．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准E．应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准95．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。A．投标书优先于合同专用条款B．合同专用条款优先于标准、规范C．标准、规范优先于图纸D．工程量清单优先于图纸E．工程量清单优先于工程报价单96．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有（）。A．发包人与施工总承包商签订合同后又向总承包商指定分包B．承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包C．承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包D．施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转包给他人承包E．分包人将其承包的建设工程再分包97．下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（）。A．可由担保公司提供担保B．担保的额度为工程合同价总额的10％C．实行履约金分段滚动担保D．支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E．实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件98．某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。A．承包人向发包人B．承包人向勘察单位C．分包人向发包人D．分包人向承包人E．发包人向监理99．采用DRB（纠纷审议委员会）方式解决合同纠纷时，下列说法中正确的有（）。A．DRB的委员必须是工程施工、法律和合同方面具有经验的专家B．DRB的委员与发包人之间不得有任何经济利益关系C．DRB的委员在过去三年内未被承包人聘用过D．可及时解决纠纷，但费用较高E．支付给DRB成员的费用包括聘请费和酬金两部分 100．信息编码是信息处理的一项重要基础工作，施工单位在进行建设工程项目成本项统一编码时，应综合考虑的因素包括（）。A．工程款支付B．标底价C．施工成本分析D．投标价E．合同价01C（1）02B（1）03A（1）04D（1）05B（1）06A（1）07D（1）08B（1）09C（1）10D（1）11C（1）12C（1）13D（1）14A（1）15C（1）16A（1）17B（1）18C（1）19B（1）20B（1）21C（1）22A（1）23A（1）24B（1）25A（1）26D（1）27C（1）28B（1）29A（1）30D（1）31C（1）32D（1）33D（1）34C（1）35A（1）36B（1）37D（1）38D（1）39A（1）40D（1）4lC（1）42A（1）43D（1）44C（1）45B（1）46A（1）47B（1）48B（1）49D（1）50C（1）51A（1）52A（1）53C（1）54B（1）55D（1）56D（1）57D（1）58A（1）59B（1）60B（1）6lD（1）62A（1）63C（1）64D（1）65A（1）66D（1）67A（1）68A（1）69D（1）70C（1）71ABCD（2）72BCE（2）73ACD（2）74CDE（2）75DE（2）76CD（2）77AB（2）78ABDE（2）79DE（2）80ABCD（2）81ABDE（2）82ABE（2）83CD（2）84BC（2）85ABC（2）86CE（2）87CE（2）88BCE（2）89ABDE（2）90ACDE（2）91BCDE（2）92BCDE（2）93ABE（2）94CDE（2）95ABCE（2）96BC（2）97ACDE（2）98AD（2）99ABCE（2）100ACDE（2）2007年一级建造师考试工程管理试题及答案一、单项选择题1、大中型工程项目是由多个(A)组成的。A、单项工程B、单体工程C、单位工程D、分项工程2、建设工程项目管理的核心任务是项目的(D)A、目标规划B、目标比选C、目标论证D、目标控制3、如图所示的组织工具是()A、项目结构图 B、组织结构图C、合同结构图D、线性组织结构图4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的(B)关系A、静态组织B、动态组织C、工艺D、从属5、线性组织结构的特点是(B)A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门C、谁的级别高,就听谁的指令D、可以越级指挥或请示6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于(B)B、总包单位对分包单位的管理责任C、业主对分包单位的付款方式D、业主对分包单位的选择和认可权限7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的(C)文件。A、操作性B、实施性C、纲领性D、作业性8、建设工程项目目标动态控制的核心是(D)A、合理确定计划值B、认真收集实际值C、适当调整工程项目目标D、比较分析,采取纠偏措施9、根据《建设工程项目管理规范》(GB、/T50326-2006),施工方项目经理的管理控制包括(C)等。A、主持项目的投标工作B、组建工程项目经理部C、制订项目经理内部计酬办法D、选择具有相应资质的分包人10、按照我国现行管理体制,施工方项目经理(B)A、是施工企业法定代表人B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人C、是一个技术岗位,而不是管理岗位D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作11、对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经(B、)批准后执行。A、监理单位技术负责人B、总监理工程师C、专业监理工程师D、专业工程师12、旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为,首先应(A)A、责令施工单位立即整改 B、立即下达工程暂停令C、立即报告政府主管部门D、立即报告业主代表和总监理工程师13、施工成本计划通常有三类指标,即(B)A、拟定工作预算成本指标,已完成工作预算成本指标和成本降低率指标B、成本计划的数量指标,质量指标和效益指标C、预算成本指标,计划成本指标和实际成本指标D、人、财、物成本指标14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是(A)A、考核项目管理绩效B、寻求进一步降低成本的途径C、考核企业经营效益D、分析成本偏差的原因15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据,采用(D)编制而形成的实施性施工成本计划。A、概算定额B、单位估价表C、预算定额D、施工定额16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下,施工成本计划总额应控制在(B)的范围内。A、固定成本B、目标成本C、预算成本D、实际成本17、对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是(A)。A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子)分部)工程成本→分项工程成本C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本指出计划对(D、)的要求。A、成本目标B、项目目标C、成本分解D、项目划分19、根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增的工程量清单项目,其综合单价应(C、)A、由发包人提出,经工程师确认B、由工程师提出,经发包人确认C、由承包人提出,经发包人确认D、由发包人提出,经承包人确认20、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后(A、)天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。 A、14B、21C、28D、3021、FIDIC合同条件所规定的工程支付中,属于暂付费用的是(A、)A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用B、迟付款利息、业主索赔费用C、动员预付款、材料预付款、保留金D、工程变更费用、成本增减费用22、施工成本控制工作的一般步骤是(B)A、检查---分析----比较----预测----纠偏B、比较---分析---预测----纠偏---检查C、预测---比较---分析----检查----纠偏D、预测---检查----分析---比较---纠偏23、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为(A)A、拖后7500元B、提前7500元C、拖后12500元D、提前12500元24、施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有(A)A、横道图法、表格法、和曲线法B、网络图法、横道图法和表格法C、比较法、因素分析法和差额计算法D、网络图法、表格法和曲线法25、下列各项措施中，(C)是建设工程项目进度控制的技术措施A、确定各类进度计划的审批程序B、选择工程承发包模式C、优选项目设计、施工方案D、选择合理的合同结构26、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作，对上述工作而言，正确的工作步骤是(D、)A、①-②-③B、②-①-③C、②-③-①D、③-②-①27、建设工程项目的业主和参与方都有进度控制的任务，各方(D)A、控制的目标相同、但控制的时间范畴不同B、控制的目标不同、但控制的时间范畴相同C、控制的目标和时间范畴均相同D、控制的目标和时间范畴各不相同28、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中错误的是()A、有多个起点节点B、有多个终点节点 C、有双向箭头联线D、有循环回路29、某道路工程在进行基层和面层施工时,为了给面层铺设提供工作面和工作条件,需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺,这种时间间隔是(D、)时距。A、STSB、FTFC、STFD、FTS30、某双代号网络计划中(以天为单位),工作K的最早开始时间为6,工作持续时间为4,工作M的最迟完成时间为22。工作持续时间为10,工作N的最迟完成时间为20,工作持续时间为5,已知工作K只有M,N两项紧后工作,工作K的总时差为(A、)天。A、2B、3C、5D、631、根据《GB、/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行(D)的一系列工作。A、考核和评价B、评价和记录C、预测和评价D、评价和改进32、在PD、C、A、循环中，P阶段的职能包括(B)等。A、确定质量改进目标，制定改进措施B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案C、采取应急措施，解决质量问题D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底33、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策，目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是(A)的职能。A、建设单位B、设计单位C、项目管理咨询单位D、建设项目工程总承包单位34、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是(A)A、建设单位B、劳务分包单位C、施工单位D、材料供应单位35、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在(B)过程中形成。A、分析系统质量控制界面B、编制系统质量控制计划C、制定系统质量控制制度D、明确系统质量控制网络36、通过对竞争机制，利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机 制，即(D)机制。A、持续改进B、反馈C、约束D、动力37、关于施工质量计划，下列说法正确的是()A、施工质量计划应由业主组织编制B、施工质量计划应包括施工技术方案C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致38、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经监理工程师审核，签认后还应报(A)A、建设单位B、工程质量监督机构C、设计单位D、当地建设行政主管部门39、施工阶段质量事中控制的途径之一是()A、工程测量基准点的建立B、工程质量监督机构C、投料与检测计量D、已完工程成品保护40、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB、50300-2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应(A)A、按验收程序重新进行验收B、按技术处理方案和协商文件进行验收C、经检测单位检测鉴定后予以验收D、经设计单位复核后予以验收41、在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是(A)A、以顾客为关注焦点B、领导作用C、基于事实的决策方法D、持续改进42、当获证企业的质量管理体系不符合认证要求时，认证机构可采取的警告措施是(C)A、企业通报B、监督检查C、认证暂停D、认证注销43、某钢结构厂房，在结构吊装工程的一次质量检查中，发现漏焊现象严重，为找出造成漏焊的最主要原因，应选用的质量统计方法是(A)A、因果分析图法B、直方图法C、排列图法D、分层法44、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起(A)日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 A、15B、20C、25D、3045、在采用作业条件危险性分析法(LEC方法)进行风险评价时，“中度风险”对应的危险程度是(C)A、稍有危险，可以接受B、比较危险，需要注意C、显著危险，需要改进D、高度危险，需要改进46、建设工程施工安全控制的目标是(C)A、找出所有危险源B、评估危险源可能造成的危害C、减少和消除生产过程中的事故D、事故应急处理47、包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经(C)验收合格后，该项目方可投入生产或使用。A、建设单位的上级主管部门B、工程质量监督机构C、环境保护行政主管部门D、安全生产行政管理部门48、事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，(C)有权提出结论性意见。A、安全行政管理部门B、公安部门C、劳动部门D、工会49、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB、12523-90)的要求，工程施工中昼间打桩作用噪声限值为(D)dB、(A)A、70B、75C、80D、8550、职业健康安全管理体系中应急准备和响应的目的之一是()A、建立危险源识别和控制体系B、减少和预防可能引发的病症和伤害C、证实安全体系处于有效进行运行状态D、对职业健康安全绩效进行监视和测量51、环境管理体系的一级要素是(D)A、环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核B、环境方针、方案、权限、监测、管理评审C、指标、规划、文件控制、和规性评价、内部审核D、环境方针、规划、实施与运行、检查、管理评审52、根据我国现行招标投标的有关规定,下列说法正确的是(B)A、招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜 B、工程招标代理机构的资格分为甲,乙两级C、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务D、乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务53、在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为(B)A、要约邀请B、要约C、承诺D、承诺生效54、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点,基准线和水准点有关资料,并进行现场交验”是(C)的责任和义务。A、发包人B、设计单位C、承包人D、监理人55、从合同的计价方式看,FID、IC、1999年版《施工合同条件》(新红皮书)是(A)合同。A、单价B、固定总价C、可调总价D、成本加酬金56、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，建设工程的投料试车应(D)A、在工程竣工验收前由承包人负责B、在工程竣工验收前由供货人负责C、在工程竣工验收后由供货人负责D、在工程竣工验收后由发包人负责57、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由(C)办理，并支付保险费用。A、发包人B、工程承包人C、劳务分包人D、工程师58、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责(B)A、承建项目的投资投料试生产B、全部或部分工程的设计C、总价包干D、所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装59、固定单价合同适用于(C)的项目A、工期长，工程量变化幅度很大B、工期长，工程量变化幅度不太大C、工期短，工程量变化幅度不太大D、工期短，工程量变化幅度很大60、关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是(A)A、采用该计价方式不利于业主方的投资控制B、采用该计价方式不利于业主方的进度控制C、该计价方式不宜用于项目管理合同 D、该计价方式不宜用于施工总承包管理合同61、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由(A)承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理工程师62、建设工程履约担保的有效期始于(D)之日A、合同签订B、合同生效C、承包人收到工程预付款D、工程开工63、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是(C)A、总费用法B、修正的总费用法C、实际费用法D、修正的实际费用法64、关于工期索赔，下列说法正确的是(A)A、单一延误是可索赔延误B、共同延误是不可索赔延误C、交叉延误可能是可索赔延误D、非关键线路延误是不可索赔延误65、关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是(C)A、项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码B、项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程C、项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码D、项目的进度编码，应根据不同层次不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码66、关于项目信息门户，下列说法正确的是(D)A、项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS)B、项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS)C、项目信息门户主要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理D、项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务67、项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被成为(C)A、决策管理B、实施管理C、开发管理D、组合管理68、承包人在工程变更确定后(B)天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告。A、7B、14C、15D、3069、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的(C)A、15%B、20% C、10%D、25%70、建设工程项目总进度目标的控制是(B)项目管理的任务。A、施工方B、业主方C、设计方D、供货方二、多项选择题1、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的(B、C、D)。A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系2、项目管理作为一门学科在不断的发展，它包括(A、D、E)等几代的发展。A、传统的项目管理B、现代的项目管理C、全过程的项目管理D、组合管理E、变更管理3、应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括(B、C、E)等。A、调整进度管理的方法B、调整招标工作的管理职能分工C、调整投资控制工作流程D、更换不同的软件编制施工进度计划E、调整合同管理任务分工4、建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括(C、D、E)的比较。A、工程概算与投资规划B、工程预算与工程概算C、工程合同价与工程概算D、工程款支付与工程概算E、工程决算与工程概算5、根据《建设工程监理规范》(GB、50319-2000)，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是(A、C、D)A、在收到设计文件后开始编制B、在签定委托监理合同前编制完成C、完成后必须经监理单位技术负责人审核批准D、应由总监理工程师主持编制E、依据项目审批文件编制6、施工项目的成本计划按其作用可分为(C、D、E)A、单位工程成本计划B、分部分项工程技术成本计划C、竞争性成本计划 D、指导性成本计划E、实施性成本计划7、常用的建筑安装工程费用的动态结算方法有(A、B、D)A、调值公式法B、竣工调价系数法C、基期价格调整法D、按主材计算价差法E、要素比例调价法8、在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括(A、B、D)等。A、设计工作进度B、施工前准备工作进度C、工程物资采购工作进度D、项目动用前准备工作进度E、项目后评价工作进度9、调整工程网络计划时，调整内容一般包括(A、B、E)A、非关键工作时差B、关键线路长度C、工作组织关系D、工作工艺工程E、工作持续时间10、在影响建设工程项目质量的因素中，属于项目管理者可控因素的有(A、B、C、E)等。A、人B、技术C、管理D、社会E、环境11、施工方案质量控制的内容有()A、合理划分施工区段B、制订材料进场验收程序C、编制新材料专项D、明确工序质量验收标准E、合理选用施工机械设备12、某建设工程项目施工采用了施工总承包方式，其中的幕墙工程，设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体是(B、E)等。A、幕墙玻璃供应商B、建设行政主管部门C、幕墙设计单位D、设备安装单位E、建设单位13、建设单位满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有(C、D)等。A、工程质量体系文件B、工程施工组织设计或施工质量计划C、工程施工承包合同D、工程施工图纸 E、质量检测功能性实验资料14、在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据()等进行划分。A、统计的模型B、管理的需要C、样本的数量D、数据的分布规律E、统计的目的15、根据建设工程项目设计质量控制的要求，建筑工程设计图纸必须具有(A、D、E)并按照有效的审图程序进行审查。A、国家批准的出图印章B、审图部门的印章C、造价工程师的执业印章D、建筑师的执业印章E、结构工程师的执业印章16、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全措施必须与主题工程同时(A、C、E)A、设计B、招标C、施工D、验收E、使用17、在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括(A、E)等内容。A、检查项目B、检查目标C、检查D、检查等级E、检查结果18、安全事故调查组的职责包括(A、B、D)等A、查明事故造成的经济损失B、确定事故责任感C、对事故责任者进行处罚D、提出事故防范措施建议E、向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表19、废水处理的物理化学方法主要有(B、D、E)等A、沉淀法B、吸附法C、气浮法D、反渗透法E、电渗透法20、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于建设工程合同的有(A、B、C)。A、勘察合同B、设计合同C、施工承包合同D、工程监理合同 E、咨询合同21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，对材料设备的检验或实验，正确的做法是(B、E)A、发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责B、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责C、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责D、承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由承包人负责E、承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程项目管理一、单项选择题（一共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。A.指定生产厂B.指定供应商C.提出质量要求D.指定具体品牌2.施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工承包企业D.监理单位和施工承包企业共同3.建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（）。A.定义如何组织项目建设B.定义项目开发或建设的任务和意义C.定义如何组织项目开发D.定义项目开发的程序和内容4.建立建设工程的项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络5.建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。A.建设行政主管部门B.设计单位C.业主委托的工程顾问公司D.施工单位6.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和（）。A.监督检查施工项目进度及投资B.监督工程建设各方主体的质量行为C.监督检查施工现场的安全状况D.验收工程项目施工质量7.在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则时（）。A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度8.在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与（）编制的进度计划相互协调。A.监理方B.政府行政主管部门C.投资方D.采购和供货方9.编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在()中考虑不可预见费。A.前期工作B.主要分项工程C.企业管理费D.施工成本考核10.施工成本分析是在（）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。A.施工成本计划B.施工成本预测C.施工成本核算D.施工成本考核11.利用直方图分析位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力()。A.偏小、需要整改B.处于临界状态，易出现不合格C.适中、符合要求D.偏大、不经济 12.建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（）措施。A.经济B.技术C.组织D.管理13.建设工程项目总进度论证的工作有；1项目的工作编码；2项目结构分析；3编制各层进度计划；4进度计划系统的结构分析等；对上述思想动作而言，其正确的工作步骤A.2-4-1-3B.1-2-4-3C.1-3-4-2D.2-4-3-114.对建设工程施工合同中发包人的这人进行分析时，主要分析A.报批责任B.监督责任C.合同责任D.主旨责任15.建筑施工企业安全生产管理中，是清除隐患，防止事故，改善劳动田间的重要手段。A.安全监督制度B.安全管理报告管理制度C.三网使制度D.安全检查制度16.环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）中的“环境”是指（）。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体C.废水、废气、废渣的存在和分布情况D.周边大气、阳光和水分的总称17.建设工程安全事故处理过程中，事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议应由（）负责处理和落实。A.项目所在地安全生产行政主管部门B.事故调查组C.发生事故的企业及其主管部门D.项目所在地建设行政主管部门18.根据工程建设项目施工招标投标方法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%,最高不超过（）万元人民币。A.50B.90C.100D.12019.建筑施工企业与物资供应企业就某构件材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。A.报请物价主管部门确定B.参考国家定价确定C.按当地工程造价管理部门公布的指导价确定D.由供需双方协定确定20.下列工程项目风险管理中，属于风险识别阶段的工作是（）。Ａ.分析各种风险的损失量Ｂ.分析各种风险因素发生的概率Ｃ.确定风险因素Ｄ.对风险进行监控21.基于网络的信息处理平台是由一系列的（）构成。A.硬件和软件B.文档资料C.专用网站D.计算机网络22.招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过（）约定风险承担方式。A.调整投标价格B.价格调整条款C.调整中标价格D.调整工作范围23.非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿24.某独立土方工程按（工程量清单计价规范）计价。招标文件中预计工程量10万立方米，合同中规定：土方工程单价30元/，立方米。当实际工程量超过估计工程量10%时，超出部分价格调整为25元/立方米。工程完成后实际工程量12万立方米，则该土方工程的结算工程款为（）万元。A.355B.350C.325D.30025.项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（）提供服务。A.技术更新B.档案管理C.信息管理D.建设增值26.建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量()的系统过程。A.从目标决策，目标细化到目标实现B.从目标定义，目标决策到目标实现 C.从目标决策，目标细化到目标检验D.从目标定义，目标细化到目标检验27.建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有（）A.调配并管理进入工程项目的各种生产要素B.负责组建项目经理部C.执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款D.负责选择并使用具有相应资质的分包人28.已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14，最开始时间为10；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.1129．职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（）A.资源B.资金C.人员D.设备30.对建设项目投资项（或者成本项）信息进行编码时，适宜的做法是（）A.综合考虑投资方、承包商要求进行编码B.综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程支付等因素建立编码C.根据概算定额确定的分布分项工程进行编码D.根据预算定额确定的分布分项工程进行编码31.工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（）问题。A.安全监督B.职业健康C.施工安全生产D.环境保护32.建筑施工企业编制实施性成本计划时，宜以（）为依据。A.施工图预算成本B.工程概算成本C.施工预算成本D.施工结算成本33.建设工程项目竣工验收应用（）组织。A.监理单位B.政府质量监督机构C.建设单位D.施工单位34.为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整（）。A.进度目标B.资源计划C.资金计划D.进度计划35.FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是（）。A.施工合同条件B.EPC交钥匙项目合同条件C.永久设备和设计一建造合同条件D.简明合同格式36.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（）。A.职业健康安全方针B.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划C.结构和职责D.文件和资料控制37.施工安全技术措施中的应急措施，是针对（）提出的工程施工安全技术措施。A.特殊工程B.事故和自然灾害C.特种作业D.特殊作业环境38.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案A.45B.30C.20D.1539.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.135B.180C.225D.22540.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制。A.项目管理实施规划B.施工质量计划C.监理规划与实施细则D.施工组织设计41．一般而言，采用固定合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。 A．承包商丧失了今后一切的索赔权力B．业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C．业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D．承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中42．运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是（）。A．对工程进度的总目标进行逐层分解B．定期对工程进度计划值和值进行对比C．分析进度偏差的原因及其影响D．按照进度控制的要求，收集工程进度实际值43．某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。A．通过投标竞争取得施工任务B．通过项目业主委托取得施工任务C．自行决定便可取得施工任务D．通过施工总承包单位委托取得施工任务44．建筑施工企业项目经理是指受企业（）委托对工程项目过程全面负责的项目管理者A．董事会B．总工程师C．法定代表人D．股东代表大会45.某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分中，人工费占35％，材料费占55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长了20％，其余未发生变化，按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.0946.某业主欲投资建造一座五级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。A.宾馆可以开业B.项目竣工结算完成C.宾馆开始盈利D.项目通过竣工验收47.按照（建设工程项目管理规范）（GB/T50326-2006）,项目管理规划分为（）。A.项目管理规划策划和项目管理实施规划B.项目管理决策大纲和项目管理实施策划C.项目管理策划大纲和项目管理实施规划D.项目管理决策策划和项目管理实施策划48.双代号时标网络计划的特点之一是（）。A.可以在图上直接显示工作开始与结束时间和自由时差，但不能显示关键线路B.不能在图上直接显示工作开始与结束时间，但可以直接显示自由时差和关键线路C.可以在图上直接显示工作开始与结束时间.但不能显示自由时差和关键线路D.可以在图上直接显示工作开始与结束时间，自由时差和关键线路49.工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（）。A.对一个质量特性或问题进行深入的原因分析B.判断工程质量是否处于受控状态C.对工程项目的总体质量进行评价D.反映质量的变动情况50.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款交付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求（）承担相应责任。A.提供担保的第三人B.分包商C.签订担保合同的一方D.被担保方51.质量管理体系认证制度是指（）对企业的产品及质量管理体系做出正确可靠的评价。A.各级质量技术监督局B.各级消费者协会C.各单位行政主管部门D.公正的第三方认证机构52.质量管理的PDCA循环中，“D”的职能是（）。A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案D.对计划执行情况和结果进行检查53.限制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（）A．项目的构成及项目之间的关系B．各项工作任务的重要程度C．各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）D．各项工作之间的先后关系54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），不属于设计变更范围的是（）A．更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B．改变工程质量等级要求C．增减合同中约定的工作量D．改变工程施工的时间和顺序 55.国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式。A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼56.在建设工程项目总承包下，设计人员或者设计分包这如属项目总承包合同中为指定者，则其能否承担相应工程的设计须先征得（）的同意。A．项目施工单位B．业主代表C．质量监督机构D．设计主管部门57.编辑工程项目施工组织设计时；一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。A．施工进度计划B.施工总面积图C.施工部署和施工方案D.工程概况58.业务核算是施工成本分析的依据之一,其目的是()A预测成本变化发展的趋势B.迅速取得资料,及时采取措施调整经济活动C.计算当前的实际成本水平D.记录企业的一切生产经营活动59.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是()A以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据60.某双代号网络计划如下图所示(时间:天)，则工作D的左右时差是（）天A．3B.2C．1D.061.当业主方和施工方发生利益冲突成矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的（）A．服务性B。公正性C．科学性D。独立性62.某按工程量清单计划的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式时（）A．自行调整清单数据，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标B．根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择C．以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标D．不予理会，按照投标文件提供的清单数量进行投标63.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。宜采用（）模式。Ａ线性组织结构Ｂ混合组织机构Ｃ矩阵组织机构Ｄ职能组织机构64.按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（）的项目管理。A施工总承包方B建设项目总承包方C施工总承包管理方D施工分包方65.为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件·组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（）环节A．执行B。检查C．决策D。筹划66.某工程主体结构混凝土工程为3200m3，预算单价为550元/m3，计划4个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560/m3.施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的进度偏差为（）万元A．11.8B。11.2C．11.0D。-1.8 67．按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归富点是（）A．建立组织与供方合作互利关系B．满足顾客要求并争取超越顾客的期望C．持续改进总体业绩D．建立科学、系统的质量管理体系68.建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（）要求A．经济性B.功能性C．观感性D.可靠性69.在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期。为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的（）。A.技术措施B.管理措施C.经济措施D.组织措施70.建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（）负责建立。A.工程总承包企业的项目管理机构B.施工承包企业的项目管理机构C.建设单位委托的管理机构D.建设单位的项目管理机构二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有()。A.工程量发生变化,引起承包商费用的增加B.货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加C.业主延期支付应付工程款,造成利润损失D.由于不可抗力,造成停工损失E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加72.招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有()。A.保留金B.履约担保书C.银行保函D.投保保函E.报税支票73.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的职责有（）。A.对资源进行动态管理B.建立各种专业管理体系，并组织实施C.收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收D.进行整个项目的利益分配E.协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作74.根据（建设项目工程总承包管理规范），工程总承包项目管理的主要内容包括（）A.办理可行性研究报批B.进行项目策划C.实施设计管理D.实施采购管理E.实施试运行管理75.关于质量控制与管理的说法，正确的有（）A.质量管理就是对施工业技术活动的管理B.质量控制的致力点在于构建完善的质量管理体系C.质量控制是质量管理的一部分D.建设工程质量控制活动只涉及到施工阶段E.质量控制活动包含作业技术活动和管理活动76.关于组织和组织工具的说法，正确的有（）A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工B.工作流程反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系C.工作流程图是一种重要的技术工作D.组织结构式和组织分工式一种相对静态的组织关系E.在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源式唯一的77.按照建设工程监理规范关于工程变更的有关规定，下列做法正确的是（）A.设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应编制设计变更文件B.在发包人和承包人未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目变更不能实施C.工程变更应由总监理工程师签发D.建设单位提出的变更应提交专业监理工程师审查E.有设计变更文件的工程变更单应附设计变更文件78.在运用分层法对工程项目质量进行统计分析时，通常可以按照（）等分层方法获取质量原始数据。 A.作业班组B.作业时间C.工程材料D.投资主体E.工程部位79.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）等。A.进度目标的分析和论证B.进度控制工作只能分工C.定期跟踪进度计划的执行情况D.采取纠偏措施及调整进度计划E.进度控制工作流程的编制80.当工程施工的实际进度与计划进度不符时，需要对网络计划做出调整，调整的内容有（）A.调整关键路线的长度B.调整非关键工作时差C.调整组织结构D.增减工作项目E.调整资源的收入81.在工程项目竣工验收阶段,项目监理机构的主要工作任务有().A.监督施工单位及时整理各种文件和资料.受理单位工程竣工验收报告.并提出意见B.根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告C.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查D．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收E．在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果82．为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（）等。A．安全值班制度B.各种安全技术操作规程C.安全事故预报制度D.加班加点审批制度E.防火、防爆、防雷、防静电制度83.关于建设项目工程总承包的说法，正确的有()A.工程总承包企业应向项目业主负责B.总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业C.总承包企业可按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包D.工程分包企业应向总承包企业和业主负责E.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干和“交钥匙”84.下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.编制资金使用计划B.及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本C.选用最合适的施工机械D.编制施工成本控制工作计划E.使用先进、高效的机械设备85.建设工程项目信息，按其内容属性可分为（）。A.资源类信息B.组织类信息C.管理类信息D.技术类信息E.经济类信息86.施工合同交底的主要目的和任务有（）。A.将各种合同事件的责任分解到各工程小组或分包人B.明确各项工作或各个工程的工期要求C.明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限D.争取对自身有利的合同条款E.明确完不成任务的影响和法律后果87.下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有（）。A.分项工程质量验收B.分部工程质量验收C.隐蔽工程质量验收D.单位工程质量验收E.已完施工成品保护88.下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有（）。A.合理布置施工总平面图B.坚持特殊工种持证上岗制度C.禁止使用明令淘汰的施工方法D.坚持分包商资质考核制度E.组织项目管理者培训学习 89.在施工成本控制过程中，采取措施纠正成本偏差之前需要完成的的工作有（）。A.检查纠偏的执行情况和效果B.比较计划值与真实值C.确定偏差的严重性及偏差产生的原因D.估计完成项目所需的总费用E.考核成本降低的实际效果90.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-02414），属于工作的有（）。A.责编制施工组织设计B.科学安排工作计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系91.在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定（）。A.该工作的总时差为零B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长92.建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）A.建设投资估算书B.投标报价文件C.施工组织设计或施工方案D.施工成本预测资料E.施工招标公告93.在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（）A.项目功能分解B.编制项目总投资规划和投资目标论证C.编制项目建设总进度规划D.确定项目质量目标E.确定项目建设的规模和标准94.当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单击时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）A.工程质量发生比较大的变化B.承包商自身成本发生比较大的变化C.业主资金不到位D.通货膨胀达到一定水平E.国家相关政策发生变化95．在工程项目施工过程中，运用动态控制原来进行投资控制，投资的计划值和实际值比较是指（）A.工程预算与工程概算的比较B.工程合同价与工程预算的比较C.工程合同与工程概算的比较D.工程款支付与工程合同价的比较E.工程款支付与工程预算的比较96.建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（）等。A.技术因素B.组织因素C.管理因素D.环境因素E.社会因素97.为了有效的控制工程项目的施工进度，施工方应根据工程项目的特点和施工进度控制的需要，编制（）。A.项目动用前准备阶段的工作计划B.年度、季度、月度和旬施工计划C.采购计划、供货进度计划D.设计准备工作计划、设计进度计划E.控制性、指导性和实施性的施工进度计划98.下列施工质量验收环节中，应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收的有（）。A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.检验批E.单位工程99.《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有（）。A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，保护总局必须举行听证会C.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境D.建设工程项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用E.防治污染的设施必须经原审判批环境影响报告书的环境保护行政管理部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用 100.根据我国《企业伤亡事故分类标准》（GB6441-86），下列伤亡事故中，属于“机械伤害”的有（）。A.高处小型机械坠落砸伤地面工作人员B.搅拌机械传动装置断裂甩出伤人C.汽车倾覆造成人员伤亡D.电动切割机械防护不当造成操作人员受伤E.起重机吊物坠落砸伤工作人员一、单项选择题答案1C2C3B4D5C6B7A8D9B10C11B12D13A14C15D16B17C18A19D20C21A22B23D24A25D26A27A28A29A30A31B32C33C34D35B36D37B38D39C40C41D42A43A44C45B46A47C48D49A50A51D52A53C54D55A56B57A58B59A60B61B62C63A64B65A66C67B68D69B70D二、多项选择题答案71ABE72ABC73ABCE74BCDE75AC76ACDE77ACE78ABCE79ACD80ABDE81ACD82ABDE83ABCD84ABD85BCDE86ABCE87ABCD88BDE89BCD90ADE91ACDE92BCD93ABCD94ADE95BCDE96ACDE97BCDE98ABD99ABCE100ABD
此文档下载收益归作者所有
