供热管网改造设计合同

《供热管网改造设计合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、供热管网改造工程设计合同发包单位（发包人）：设计单位（设计人）：合同协议书根据要求以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》；1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；1.3供热管网建设工程批准文件及相关条规。第二条设计依据2.1发包人与设计人签订的协议书；2.2发包人协调有关部门提交的基础资料；2.3设计人采用的主要

2、技术标准是：1）城镇供热管网设计规范CJJ34-2010；2）民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012；3）城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T81-98；4）其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件。第三条本合同项目规模、阶段、投资及设计内容项目规模：供热管网改造设计阶段：施工图设计及参与工程建设勘察和各阶段验收内容：1、施工图纸2、工程预算书（详细）-4-3、设计图纸与预算书电子版各一套第四条发包人向设计人提交的有关资料合同生效后，发包人协调有关部门向设计人提供基础资料一份。第五条设计人

3、向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间5.1施工图纸分别提供捌套；5.2提交地点：阿克苏市；5.3设计文件交付时间：设计人于合同签订算起10日内提交施工图纸。第六条合同价格双方商定，本合同价格人民币（大写）：（￥元）。第七条支付方式7.1合同生效后十日内，发包人向设计人支付合同价格的50%。人民币（大写）：整（￥元）；7.2发包人在收到设计人设计的所有施工蓝图并经审图中心或有关部门审核确认后十日内，向设计人支付合同价格的30%。人民币（大写）：（￥元）；7.3工程竣工验收无设计及施工问题十日内，发包人向设计人支付

4、合同价格的20%。人民币（大写）：（￥元）；7.4双方委托银行代付代收有关费用。第八条双方责任-4-8.1发包人责任8.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，协调相关部门在规定的时间内向设计人提交基础资料。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；8.1.2发包人变更设计规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应

5、按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。8.1.3发包人按合同规定付款；8.1.4设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决；8.2设计人责任8.2.1设计人应按国家热力管线及设计相关规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责；8.2.2设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，受损失部分所产生的一切返工费由设计人负责；8.2.3由于设计人

6、原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；-4-8.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担由此给发包人造成的一切损失；8.2.5设计人交付设计文件后，应按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加分部分项检查验收及竣工验收；8.2.6设计人须派人来现场实地考察，考察结果与发包人提供的资料一同作为设计依据。如工程开工后，现场施工中图纸有表述不清或有疑问，需

7、设计院在现场确定相关事宜时，设计院不得以任何理由拒绝。第九条保密义务双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条合同争议的解决因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，发包人与设计人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向发包人所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他-4-11.1设计人为本合

8、同项目的服务至施工安装结束并验收合格为止；11.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担；11.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用；11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；11.5本合同经双方签字加盖公章生效，