水电站施工合同

《水电站施工合同 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、水电站施工合同　　水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的水电站施工合同范文，感谢您的欣赏。　　水电站施工合同范文篇一　　甲方(发包单位)：　　乙方(承包单位)：　　甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。　　一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。　　二、

2、承包方式：　　1、包工包料;　　2、包工不包料。　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。　　六、付款办法：　　1、总工程价款(金额大写元整;　　2、施工期间至验收前，每

3、个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。　　九、补充协议：　　甲方：(公章)法人代表：　　乙方：(公章)法人代表：　　年月日　　水电站施工合同范文篇二　　(甲方)

4、：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。　　一、工程概况　　1、工程名称：上营变电站引水工程。　　2、工程地点：上营村。　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。　　4、承包方式：包工包料。　　二、工程期限　　工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。　　三、工程承包价及其它　　总承包价80000元，工程竣工验

5、收合格后付清工程款项。　　四、合同双方责任　　(一)甲方责任　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。　　(二)乙方责任　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。　　五、工程质量要求　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。　　2、工程竣工

6、验收后达到建设局要求，方为合格工程。　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。　　六、付款方式　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司　　开户行：禄丰农行营业室　　账号：309801040003724　　七、工期延误　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。　　八、工程保修期　　工

7、程保修期为工程验收后一年。　　九、安全施工要求　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。　　十一、违约责任　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。　　若甲方在

8、整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。　　十二、合同份数　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。　　甲方：乙方：　　法人代表：法人代表：　　委托代表：委托代表：　　年月日 　　水电站施工合同范文篇三　　发包人：　　承包人：　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施