排气烟道制做安装合同

《排气烟道制做安装合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

排气烟道制做安装合同甲方：乙方：（以下统称甲方、乙方）依照《中华人民共和鬧合同法》、《中华人民共和岡建筑法》、《中华人民共和同劳动法》等有关的法律法规，结合本工程的具体情况，经叩、乙双方友好协商，特签订合同，双方共同遵守执行。一、工程名称：名称：地址：二、承包范围及内容：厨房、上生问排气道制做安装三、施工工期：1、按甲方总工期及项H施工进度要求配合施工。2、由于Cl然界不可抗力、甲方或建设单位的原因所造成的工期延误，经双方协商一致，工期顺延。四、质量要求：成品烟道的制作产品质量和安装施工质量都应达到烟道行业标准（JG/T3044-1998标准）。保证产品不开裂、不脱松动、不堵塞、不串烟达到岡标（GJT007）的耍求。五、承包方式：综合单价总毡干的方式承毡。即包工、包料、包质量、包报验资料，包安全、包工期、包文明施工的方式承包。六、承包金额：1、烟道的规格型号、数量、单价（含税）品名型号规格（mm）单位数量单价：元金额（元）注：以实际安装数量为准总金额（大写）：2、综合单价每套含成品烟道、运输费、堆放保管、安装、洞口回填、验收、工完清场、人工、损耗、管理、超时工作、芡金、直接费、间接费等所宥费用。3、结算时按实际发生数计算七、甲方责任：1、提前25天通知乙方做好进场施工准备，提供乙方施工工作面。2、向乙方提供图纸、会议纪要、有关文件。若甲方的设计图纸或技术变更均应以书面形式向乙方确认，超过本合同范闱内的工作，甲方应及时办理现场签证。3、配合乙方协调各方而关系，配合乙方施工及时办理交工签证，按合同办理工程预算工作 4、根据乙方的进度工程量，及时发放工程进度款。5、负责检查、监督乙方的安全生产、文明生产、施工质量、施工进度负责工程的验收和工程竣工验收工作6、无偿提供乙方的材料堆放场地、垂直运输机械，施工屮所需的水泥、沙、石子、钢筋、砖块、竹竽、废模板、胶水等。7、（1）提供乙方标准的预留洞I」，一般比选用烟道长宽各加50mm。（2）若T方提供的预留洞口宽度不够或超宽时，由乙方扩大或补整所产生的费用按15.00元/第个计算。8、风帽底座墙的彻筑、烟道外装饰（批荡、瓷片）、烟道回填洞U后的防水措施等由甲方负责。9、安排乙方安装工人住宿。八、乙方的责任：1、提供合格产品，并提供报验资料，厂家资质文件等。2、接受甲方、监理、土建总也设计等争位的管理，对其提出的意见及吋进行整改,保质、保量、按期安全完成分项工程。3、保证产品不幵裂，不脱落松动，不堵塞，不申烟4、乙方耍做好安全文明施工，做到工完场清。一切安全事故的责任及费用由乙方自理。5、做好现场施工的自行管理，办理岀入手续，遵守甲方规章制度及规定。6、按进度施工，工人年龄18-55岁之间，身体健康，有身份证，有病史者不得进场施工，并做好三级安全教育，登记存档，戴证上岗。7、对班组工作进行安全技术交底，做到安全文明施工。8、严格遵守W家法律法规及工地的规章管理制度，服从甲方的管理安排，如发生违法行为（打架斗殴、赌博、嫖娼、闹事停工等），甲方有权责令其停工整顿，甚至停至合同，士此所造成的经济损失及法律责任A乙方全部承扪。9、如因乙方制作安装造成质量问题，以致无法使用的，乙方无条件免费维修。10、节约用料每次搅拌砂浆当次耍用完，如有浪费按150元/次赔偿帀方材料费，其费用从工程的结算中扣除。11、注意做好施工现场木专业及其他专业的成品保护工作，损坏者必须承担赔偿责任。12、无条件服从设计变更修改，宥责任在惯彻设计意图的基础上完善装饰收U工作,以良好的施工工艺确保工程施工质量及装饰效果。九、工程款的支付和结算：1、木合同双方签字生效后，乙方下笮组织生产并按甲方要求吋间开始进场施工。2、成品烟道安装施工人员进场后，甲方A乙方支付工程总造价的％作为材料款。（1）烟道安装过程中乙方及时屮报月工程量，甲方接到工程量屮报7日内付至工程量总款的80%,乙方全部安装完工（其配件止逆阀、风帽）经T方验收、结算审核确认后按结算金额付至累计取款的100%。（2）工程款以现金或支票支付，乙方收款吋需凭有效凭证办理。十、其它约定：如因下列原因（如：缓建、设计变更、工地停水或停电，不能交出施工现场，不能清除障碍物，甲方不按合同规定支付工程进度款等）造成乙方停工、窝工,不能按时完工时，乙方视具体情况应延误的项目和因此发生的经济支出向T方提出书而报告，甲方应在收到报告两日内给以答复和协商十一、违约责任 本合同宥效期在货款两清a行终止，宥效期内甲、乙双方严格遵守合同，若一方违约则按工程总造价金额赔偿给另一方。如因台风，发震等人力不可抗扪的自然因素造成的损失，按政府有关规定执行，必要吋按上级有关部门裁定。十二、本合同经甲、乙双方签到字盖章后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份,具同等法律效力。甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人:电话：电话：签约□期:签约地址: