动力部外围钢架施工合同

《动力部外围钢架施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、动力部外围钢结构施工合同发包人（甲方）：西安沪河半坡湖旅游度假有限责任公司承包人（乙方）:西安博鑫景观膜结构技术有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条：工程概况1.1工程名称：动力部外围钢结构施工1.2I程地点：西安半坡湖度假村1・3承包范围：依据甲方提供施工图纸范围内钢结构施工。1.4承包方式：包工包机械、工具、架管、切割片、砂轮，包质量、包进度、包安全。甲方提供角钢、钢板、油漆、焊条、钢网、砖、水泥、沙子、螺栓。1.5工期：22天，从2010年刀日至20

2、10年刀日。1.6I程质量：合格1・7合同价款：含税包干26000元（大写：贰万陆仟元整）。第二条：甲方工作2.1开工前3天,向乙方提供经盖章确认的施工图纸或作法说明2份。（2010.3.1版）2.2向乙方提供施工所需的水、电及材料堆放场地，并说明使用注意事项。协调处理与其他施工单位关系。1.3指派为甲方代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第三条：乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划、材料使用计划交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组

3、织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。2.4施工中未经屮方同意或批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.6对进入施工现场施工人员，必须进行安全教育及甲方有关规章制度的教育，一切规章制度必须严格执行。3.7施工产生的废料及垃圾由乙方负责清理到甲方指定的现场垃圾堆放处。第四条关于工期的约定3.1因甲方原因

4、或现场不具备施工条件，影响工期，工期顺延。3.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期,工期不顺延。由此造成的一切损失及责任，由乙方承担。1.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定2.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2.2由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知工日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未

5、能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。竣工日期从验收合格之日起。第六条：关于工程价款及结算的约定3.1乙方人员、机械工具全部进场，工程开工第10天付9000元；6.2工程全部完工且经验收合格付至总价的95%；6.3总价的5%作为质保金，待质保期满、质量无缺陷后七日内付清，本工程质保期自竣工验收合格之日起1年。第七条:奖励和违约责任7.1由于不可抗力导致延期开工或中途停工，工期顺延。7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，罚款贰佰元。7.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责

6、并承担损失。7.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第八条：争议或纠纷处理8.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向區捣•人民法院提出诉讼。第九条：保修质保金：工程竣工验收时，甲乙双方认定的工程决算价款的5%作为质保金。质保期为一年。第十条：其它约定1、乙方负责支付本单位人员工资，如有拖欠甲方有权扣除工程款予以代付，乙方并承担给甲方造成的损失。2、乙方因严格按

7、照图纸及规范安全文明施工，并承担工人的安全责任。第十一条：附则11.1本合同一式六份，正本两份，双方各执一份、畐I」本4份,甲方执3份,乙方执1份,具同等法律效力。11.2附件（1）施工图纸或作法说明（2）会议纪要（3）设计变更(4)其它/甲方（盖章）:法定代表人：代理人：电话：乙方（盖章）:法定代表人：代理人：电话：日期：日期: