围护结构工程施工劳务合同

《围护结构工程施工劳务合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、施工劳务合同5施工劳务合同甲方：雄县大众城市建设有限公司（以下简称总包方）乙方：(以下简称劳务方)依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同承建名人国际花园1#、2#楼工程围护结构工程的施工任务。为使工程顺利进行，经双方友好协商，订立本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：名人国际花园1#、2#楼1.2工程地点：保定市白洋淀温泉城1.3工程内容：名人国际花园楼工程所有围护结构工程，包括墙体砌筑材料的水平垂直运输、砂浆的拌制及水平、垂直运

2、输、砖及砌块浇水湿润，围护结构填充墙砌筑、墙体顶部处理（背木楔及砂浆塞顶）、洞口预留、墙体拉接筋植筋、构造柱混凝土浇筑、卫生间混凝土翻边、门窗洞边预制块放置、过梁预制安装、墙体养护、质量检查及墙体报验，现场文明施工配套工程(施工垃圾的清理、倒运、现场工完料清、剩余材料的清运)。1.4质量标准：上述分项施工达到优良工程标准：墙体垂直度控制在±5mm范围内，墙体平整度控制在3mm范围内。1.5承包方式：清包工1.6劳务价款：1.7付款方式：51.8工期期限：第二条：双方责任及义务2.1总包方责任及义务:2.1.1指导、

3、监督劳务方实施总包方《质量、环境、职业安全健康》三合一体系，协助解决施工中出现的问题；2.1.2提供工程所需用的材料、机械和编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件（施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底）；2.1.3负责施工过程中的测量放线；2.1.4负责协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作；2.1.5负责资料收集、整理、存档；2.1.6负责施工过程中的工程验收工作；2.1.7负责对劳务方质量、安全检查督促工作；2.1.8负责大中型机械的维修、保养工作；2.2劳务方责任及义务2.2.1.劳

4、务方应按照劳务合同的约定，精心组织施工，履行并完成承包范围内的全部工作内容，使用合同中已作出规定的材料、达到合同中规定的质量、工艺标准。劳务方应保证总包方在劳务合同规定的工作内容的实施、完成以及修补其任何缺陷。2.2.2事故处理5劳务方在工作时间或非工作时间，如因违反国家的有关规定、劳务合同有关条款以及总包方依工程具体情况制订的安全规章制度、安全交底等而导致的任何伤亡事故，劳务方应对此承担全部责任及费用。一旦发生任何事故，劳务方应立即采取一切合理必要的措施保护现场，抢救伤员防止损失的扩大，并立即向总包方报告事故详情

5、。2.2.3劳务方的人员须尊重业主、监理及上级部门领导人员，任何时候不得无理顶撞；2.2.4劳务方不得拒收、拒签项目部所发的任何函件、整改通知、施工措施、施工方案等各种资料；2.2.5劳务方在施工中发生安全、质量等问题必须及时报项目部有关人员，共同协商解决；2.2.6生产协调例会劳务方按项目部指定人员参加，不得迟到和缺席；2.2.7对总包方临时安排的紧急工作，必须积极认真按时保质保量地完成，不得拖延；2.3劳务方材料使用责任及义务2.3.1未经总包方管理人员批准，不得任意糟蹋施工所用材料（木方、钢筋、模板、混凝土、

6、加气块、多孔砖、砂浆等）。任何材料必须按规定堆放整齐，不进入库房的任何材料未经批准任何人不得挪动或挪用，一经发现处材料相应价格的两倍罚款；2.3.2现场所有材料不论是废品还是成品，劳务方任何人不得出售，若发生处相应材料价格十倍的罚款；2.3.3现场材料按规定进行标识，堆放时不得影响市容和交通；2.3.4使用周转材由劳务方安排人员装运,工程完工后堆放整齐,归还总包方；2.3.55施工过程中使用的加气块、烧结砖应合理搭配，减少断砖、废料；落地砂浆及时清理，做到活完场清。对于恶意浪费材料的处以所浪费材料的十倍罚款。第三条

7、违约3.1在施工过程中，甲方有权对乙方的工作进行检查，若发现乙方不能履行自己的责任和义务，有严重质量问题，工期不能保证，工人素质不能达到要求，甲方有权令其停工整顿及采取其他有效措施，直致终止合同，造成的经济损失均由乙方承担。3.2本合同价为一次包干，乙方如果中途违约，甲方视乙方为自动退场，将不予结算工程款，并保留向乙方索赔的权利。第四条合同纠纷的解决4.1任何一方违反合同规定，双方协商不成可向劳动合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。4.2本合同的履行地为河北省保定市。第五条补充条款5.1未尽事宜，双方友好协商

8、解决；5.2本合同一式二份,双方各执一份；5.3本合同签字盖章后生效，合同条款履行完后自动终止。总包方：劳务方：代表：　　　　　　　　　　　　　代　表：年　　月　　日5