建筑工程水电暖承包合同

《建筑工程水电暖承包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.建筑工程水电承包合同..建筑工程水电暖承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、法规，并遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，水、电暖安装工程，甲、乙双方达成协议如下：第一条：工程概况及承包内容：1、工程名称：运城市盐湖区华源福邸1#楼、3#楼2、施工地点：山西省运城市盐湖区国粮街3、水、电、暖安装工程及材料（包工、包料）4、工程施工日期：至止5、承包内容：乙方根据施工方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、工程施工图纸、工程

2、会审、变更记录内容，组织人员及材料。第二条：甲、乙双方责任的约定1、甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调不成所造成的损失及工期怕延误，责任及损失由甲方承担，工期顺延。..2、乙方所购材料按图纸规定材料不指定品牌，合格产品，因乙方材料及工艺不合格造成维修费及材料浪费等一切损失由乙方自行承担费用。3、由于乙方未按双方制定工期未完成所承包的工程量造成损失：甲方从乙方工程量总款中扣除。4、乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，并向

3、甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、各位媒体心不到位、不符合施工要求造成的直接损失、责任及损失由乙方承担。5、本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使用及维护不当等因素所造成的损失，乙方不承担责任及损失。6、本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失、工期延误。7、如乙方未按工期完成全部工程量，甲方有权按完成工程量总额的50%付款给乙方。8、严禁打架，酒后上班。工伤

4、事故由乙方自行承担全部责任。第三条：合同价格..1、工程总面积约平方米，最终以建筑施工图为准。2、计价约定￥元/m2（大写：元/m2。第四条：施工材料约定1、乙方必须至少提前三天向甲方提交工程所需施工材料。2、在施工过程中，甲乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供场地，工程材料到达指定施工地，乙方自己保管。乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出施工废品率以外的损失，由乙方自己负责。第五条：付款方式及违约责任的约定付款方式：1、按合同约定，乙方全垫资1#楼排水完成，地暖开始，甲方给乙方

5、开全款房一套；然后完成1#楼全部工程量的一半，甲方再给乙方开全款房一套。2、在2016年12月31日前付到工程量总款的95%，剩余5%质保金一年内付清。第六条：纠纷及处理方式的约定1、..因施工质量或工艺甲乙双方发生争执时，双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失，乙方主张施工的乙方承担责任及损失。1、因付款时间、方式或其他原因甲乙双方发生争议时，双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的。可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。第七条：合同变更及终止的约定1

6、、本合同由甲乙双方签字（盖章）后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。2、本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，支付完账款后本合同终止。3、本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总款的追加或消减，经双方协商一致后，必须签订补充协议。4、本合同签订竣工后，若甲方未按所承诺的付款方式付款，乙方有权终止本合同，上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款

7、后，本合同终止。5、非乙方原因工程半途停工达半年以上，以实际进场日期计算，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。如非人为原因造成停工达到7日..的，7日后按每人每天150元的标准，支付给乙方停工费，如人为原因造成停工的，每人每天按200元计算，生活费另算。1、本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。第八条：附则1、本合同甲、乙双方签字（盖章）后立即生效，且涂改无效。2、本合同一

8、式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字（盖章）：身份证号：乙方签字（盖章）：身份证号：签订时间：年月日.