公路工程施工合同示范文本及合同管理

《公路工程施工合同示范文本及合同管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、9公路工程合同及合同管理学习目的1、掌握公路工程施工合同条件的主要内容和合同管理的方法。9.5公路工程施工合同条款订立9.5.1公路工程合同文件的组成公路工程合同文件是由相互补充、相互解释的多各个文件组成。这些文件构成了一个整体，当彼此出现相互矛盾的情况时，以下述文件在先者为准：(1)合同协议书及附件；(2)中标通知书；(3)投标书及其投标书附录；9.5.1公路工程合同文件的组成(4)合同专用条款及数据表；(5)合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)标价的工程量清单；(9)投标书附表。（10）在本

2、合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。按条款的作用和性质分为一般性条款、法律性条款、商务性条款、技术性条款4大类。一、一般性条款1、定义与解释2、工程师及工程师代表和他们的各自的职责与权力3、合同文件的组成、优先顺序和有关图纸的规定9.5.2《公路工程国内招标文件范本》通用条款的主要内容二、法律性条款1、合同条款应符合我国现行法律、法规的规定2、合同争议的解决程序和方式（1）合同纠纷的解决应遵从监理工程师裁定——友好协商或上级调解——仲裁——诉讼（仲裁无效时）的程序进行。（2）应坚持“协商为主、调解优先”的

3、原则。（3）要特别注意时效性。3、合同完备性的确认主要指投标人的报价包含了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4、承包人的一般责任（1）认真按合同要求做好施工图设计（如果有）。（2）精心组织，科学管理，优化、合理配置资源，保质、保量、按时完成预约任务。（3）树立“质量第一，安全至上”的理念，建立强有力的质（安）保和质（安）检系统，开展全面质量管理，确保工程质量和安全。5、转让与分包（1）承包人不能将承包的公路工程项目以任何方式转让给其他法人或自然人，否则按违约处理。（2）承包人不得将关键工程和主体工程进行分包，分包必

4、须经过监理审查并经业主同意，分包人必须具有相应资质，但分包人不得再分包。（3）分包管理费不能超过1%，并且不能解除承包人对分包工程的责任和义务，分包人对承包人负责，承包人和分包人就分包工程对业主负责。（4）如果承包人不按规定分包或分包人再分包，按承包人违约处理。6、开工与延误（1）承包人应在合同协议书签订后28内向监理工程师提出项目开工报告，符合规定条件并经批准才可开工；应在分部分项工程开工前14天向监理工程师提交开工报告，符合条件并经书面同意才可开工。（2）由于费承包人原因引起的工程延误，并且受影响的工程是处在工程施工进

5、度网络计划的关键路上，承包人有权延长本合同工程或单项工程的工期，承包人要求延长工期的申请必须按规定提出，并经监理工程师审核报业主批准。当下列情况导致的工程延期，承包商有权要求补偿工期：（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；（2）本合同条款指明可能的延误；（3）异常恶劣的气候条件；（4）由于业主的延误或阻碍。（5）不是由于承包商的失误或违约而发生的其他特殊情况。7、工程暂停8、合同条款中的法律性条款还对劳务人员及职员的聘用和管理、食宿条件、卫生和安全保障等，保险办理，事故报告，文物处理，税费交纳，专利权和特许权

6、的使用，廉政建设，合同解除等方面做出了相关规定。指合同条款中有关经济关系确认和处理的条款1、履约担保规定了承包人提交履约担保的时间、方式、金额、有效期间、退回方式。2、款项支付规定了开工及材料预付款的支付条件、时间、金额和扣回方式；对期中支付的要求、条件、期限、最低限额的确定方式3、暂定金额的使用三、商务性条款4、业主的风险（1）战争、入侵。（2）核反应、辐射或放射性污染。（3）空中飞行物体坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾。（4）暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。

7、属于特殊风险（5）永久工程的任何部分或单项工程被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外。（6）属于本工程设计引起的损失或损害，但由于承包人设计的部分除外。（7）（有经验的）承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。★特殊风险情况下，双方按以下方法分别承担责任：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)双方人员伤亡由所在单位负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失自行人

8、承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。见课本P201案例。5、承包人的违约对承包人违约的原因，违约责任承担的方式；支付违约金、加速施工、支付拖期赔偿金、终止合同以及每种责任承