欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6935346
大小:30.74 KB
页数:4页
时间:2018-01-31
《人工挖孔桩承包合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、人工挖孔桩承包合同桩基础工程施工合同 订立合同双方(以下简称甲方、乙方) 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《建筑工程施工、安装合同条例》及有关规定,结合本工程施工具体情况,甲方将该工程的桩基础的打桩承包给乙方施工。经甲、乙双方协商达成以下协议并签定共同遵守执行。 一、工程名称:预制桩基工程 二、工程地址: 三、工程施工范围及内容: 甲方将预制桩基工程双包给乙方进行照图施工,乙方负责提供所有钢筋混泥土预制(含运费到现场),桩基础工程的放线、桩机进、出场及安拆,基础桩的施
2、打、送桩等工序均由乙方负责,并向甲方提交合格的桩基工程及其相关资料。桩基检测由甲方负责。 四、甲方的义务和责任: 1、甲方在签定合同后向乙方提交地勘报告一份.桩基平面布置图及大样图、会审记要设计更改图等。 2、甲方负责施工的道路及施工场地的铺设,确保施工现场具备施工条件(三通一平),清除地下障碍。 3、甲方在施工现场提供临时用房给乙方,提供动照明电源。 4、甲方负责建筑红线和建筑轴线的放测工作。乙方进场时交给乙方经确认无误后双方签字认可。 五、乙方的义务和责任: 1、经试桩后,乙方严
3、格按照设计文件图及试桩执行书进行施工,确保施工质量工期达到合同规定。 2、施工前乙方向甲方提交桩基施工方案,经认可通过后方可进行施工。桩位定位放线的测放由乙方负责执行。 3、施工完毕,桩基工程施工记录及桩基平面布置图由乙方负责整理,各方主体参加人员及质监站责任人签字完毕,按照备案制要求进行装订,并提交三套完整资料给甲方。 4、乙方应做到文明施工、安全生产、确保质量达标。 5、乙方在打桩之前须向甲方提供桩基公司资质证书、打桩施工方案、桩的合格证等资料。 六、承包方式及工程总造价: 1、
4、乙方负责采购合格预制桩运至现场,乙方负责预制桩的施打及桩长度的调配,确保打桩承载力符合设计要求,负责安全退场。 2、机械进出场:,预制方桩,桩长根据现场打试桩情况确定,预制桩基按元/m3,工程量约元。 3、因甲方原因造成二次进出场收费及人工、机械停置费另行支付元。 4、合同暂估总价:元。 七、工程款的拔付: 1、合同生效后,甲方通知乙方进场,打完试桩,甲方拔付给乙方元整。 2、桩基施工完毕,甲方拔付80%的工程款给乙方。 3、工程经过检测合格并验收,乙方将相关资料完整地交给甲方,甲方
5、拔付给乙方工程全部余款。 4、工程款以现金方式支付,由乙方提供生产厂家的正式发票。 八、合同工期:5天。 九、违约责任、机械停置费: 1、因甲方原因、设计变更、地下障碍造成停工、其工期顺延、人工工资及窝工费,甲方支付给乙方叁佰元人民币,机械停置费台班费,甲方支付给乙方伍佰元人民币。 2、施工过程中因地下障碍,地质原因变化造成的断桩、偏桩、设计变更加桩须进入工程决算,若因乙方购桩的质量问题或打桩原因造成的断桩不进入决算,由乙方承担。 3、甲、乙双方由于某一方的原因造成本合同不能履行时,其责
6、任由违约方承担,并按《合同法》有关规定进行违约赔偿。 十、争议的解决、诉讼: 若发生争议采取协商,协商不成,在施工地法院进行诉讼。 十一、合同份数: 本合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。 十二、合同的生效、失效: 合同经甲、乙双方代表人签字并加盖公章后生效,办理工程决算,结清工程全款后本合同自然失效。 建设单位盖章:施工单位盖章: 甲方代表人签字:乙方代表人签字: 联系人:联系人: 联系电话:联系电话: 年月日年月日
此文档下载收益归作者所有