买卖合同集合八篇

《买卖合同集合八篇》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

合同编号:_____买卖合同集合八篇甲方:______________________乙方:______________________签订日期:___年___月___日合同第21页共21页

1买卖合同集合八篇买卖合同篇1买受人：合同编号：出卖人：签定地点：为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建设工程质量管理条例》及GB/T14902-20xx《预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规，结合工程具体情况，经双方协商同意，买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。第一条：工程概况1.工程名称：2.结构类型：3.工程地点：第二条：商品混凝土约需总量m3,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。第三条：数量、单价、金额及计量方式1.本工程商品混凝土计量方法：买受人在出卖人随车发货单上签字，发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量，标准误差范围在±2%以内。2.合同价格及要求见下表：说明：单价中只含减水剂费用，如设计要求有其他外加剂，费用另计。合同第21页共21页

2第四条：结算方式1.出卖人以供给买受人每3的商品混凝土为一个结算价款的时间，或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m3时，以每月的25日为一个价款的结算时间。2.双方以签字后的发货单作为结算依据。3.买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认，逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量，买受人在十日内付款与出卖人。第五条：付款方式1.买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%作为定金。2.按双方约定的结算方量付款。3.按照双方约定不能及时付款，逾期一天，买受人支付给出卖人3‰的滞纳金。4.因原材料价格上涨或下浮，商品混凝土价格随之浮动，根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。5.不论采用以上任何一种付款方法，买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户，否则出现问题由买受人承担。第六条：质量与检验1.预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目按国标及相关规范要求执行。2.由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。3.出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。合同第21页共21页

34.交货检验，在监理见证下，双方共同到场，由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作，并认真填写交接货检验记录，并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用，检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。5.买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时，应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议，应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。第七条：买受人责任1.在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表，严格按照GB/T14902-20xx《预拌混凝土》及GB50204-20xx《混凝土结构施工质量验收规范》等有关规定进行浇筑施工和养护。2.混凝土运到现场后，买受人应按照GB/T50081-20xx《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意，擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水，由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。3.出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内，买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T50082-20xx《普通混凝土拌合物性能实验方法标准》对混凝土的坍落度等进行检验，检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕，每超过半小时加收车辆l5.买受人未按合同约定支付混凝土款项时，每日按应支付款项的3‰支付违约金，同时出卖人有权拒绝履行相应义务，由此造成的工期延误等损失由买受人负责。合同第21页共21页

46.买受人应为出卖人混凝土运输、输送等设备提供必要条件和国家规范要求的施工安全保证措施，做到施工现场道路平整、畅通，机械设备操作现场无安全隐患，有电力、照明、水源等设施，并保证不受第三方因素的干扰，否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题，产生的费用由买受人负责。7.如需占用人行横道、便道及夜间施工时，买l2.出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后，应立即做好生产准备，安排调度或车队长到工地查看现场情况，与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。3.如因出卖人设备、水、电等原因，不能按买受人计划要求时间供应混凝土，出卖人应在供应时间3小时前通知买受人，如未通知并且不能按时供应，由此造成的随时由出卖人承担。4.混凝土供应前，出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽，根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。5.根据买受人施工计划的要求，按时昼夜供应，保证施工进度和工程的连续浇筑需要，因供应不及时导致连续浇筑中断，造成混凝土质量事故，损失由出卖人承担。如需夜间施工，买受人负责办理相关许可手续，否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。6.出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料。第九条：违约责任1.非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题，调查责任，由责任方承担。合同第21页共21页

52.因买受人施工条件不具备，进出施工现场道路不通畅，工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失，由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。3.未按合同规定付款，出卖人向买受人提出停止供应书面通知，买受人接通知后两天内仍未付款，出卖人有权解除合同，停止供应，买受人应承担出卖人的全部损失。第十条：合同争议解决的方式1.本合同在履行过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定，商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。2.本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决：(1)由出卖人所在工商行政管理部门调解。(2)依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。第十一条：其他约定事宜1.买受人授权同志作为代表，在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权同志作为代表全权处理有关事宜。2.单批泵送方量小于100m3，泵送费用按台班费2200元/次计取。在单批供应混凝土过程中，搅拌运输车超过两次的小方量(小于6m3)运送，按车满载辆每方40元收取车载费(即小于6m3按240.00元加收运费)。。第九条：本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年月日：买卖合同篇2合同第21页共21页

6出让方(以下简称甲方)：注册地址：法定代表人：受让方(以下简称乙方)：注册地址：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚信和互惠互利的原则，经过充分协商，就甲方向乙方出让厂房和该厂房的土地使用权事宜达成如下协议：一、房产、土地权属基本情况1.甲方向乙方出让座落在的厂房，厂房建筑面积为平方米，结构，平房和层楼房各幢，其中面积平方米，层楼房面积平方米，甲方持有政府颁发的《房屋产权证》(房权证字第号)。2.甲方向乙方出让座落在的厂房所对应的土地使用权，土地使用权限至年月日，土地使用权类型为，土地用途为，土地l④甲方应结清与出让土地、房屋有关的一切费用，包括但不限于水电煤气费、物业费、垃圾费、环保费、管理费、卫生费、人员薪酬费等。⑤甲方应向乙方提供关于厂房和土地的测绘、评估及房屋产权、土地使用权登记转让所需要的一切文件材料。(2)第二期支付：甲乙双方就房屋产权、土地使用权变更向产权登记机关提交资料完备，符合要求，并经产权登记机关正式受理后十日内，乙方向甲方支付第二期转让款万元。合同第21页共21页

7(3)第三期支付：乙方在领取房产证和土地使用权证后十日内，向甲方支付第三期转让款万元。2.甲方收到乙方各期款项(共三期付款，分别为万元、万元、万元)起日内应向乙方开具相应价款的票据。若甲方银行账户变化，甲方需提前十日以书面形式告知乙方，否则因此而产生的一切经济损失都由甲方承担。3.本合同签订后出现的政府原因(如规划、征收或区域过户冻结等)或政府部门工作失误造成房产证、土地使用权证不能过户变更的，甲方需在双方确定无法办理过户变更后日内返还乙方已支付的出让款和定金(利息按中国人民银行同期贷款利率计算，起算日期为。若产生双方已缴纳的税费，则双方各承担税费的百分之五十。四、其他规定1.甲方保证在本合同签订前，应解除厂区内所有与第三方的租赁关系，并腾空全部厂房。2.甲方保证对出让的房屋和土地享有合法完整的所有权和土地使用权，权属清晰明确。3.甲方保证出让的房屋和土地不存在与第三方的权属和债务纠纷，也不存在对外租赁、抵押、质押或被司法机关查封等权利瑕疵。4.在本合同签订后，未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方出售、出租、抵押、质押或在该房产上设置任何权利担保。5.除双方另有书面约定外，厂房、土地及附属设施应按签约时现状完好地转移交付乙方。合同第21页共21页

86.登记在甲方名下的变压器、水、电、煤气及其他付费项目使用权，由甲方迁移变更，甲方应协助乙方办理相应的变更手续。五、免责条款1.由于不可抗力或意外事件而造成合同一方或双方不能履行合同约定的义务的，不视作违约，合同另一方免除。2.“不可抗力”是指不能预见、不能克服且无法避免的客观事件，如战争、自然灾害等。六、违约责任1.若乙方逾期付款，乙方应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期利息;如乙方逾期付款超过二个月，甲方有权单方终止合同，并没收乙方支付的定金。2.乙方取得出让房屋所有权证和土地使用权证后故意不履行付款义务，则甲方有权向乙方追索按合同支付剩余价款及伍拾万元违约金。3.若因甲方原因无法办理房产证和土地使用权证的过户变更手续，或未按期移交房产，属甲方违约，甲方应无条件全额退还乙方已经支付的转让款(包括定金)及赔偿乙方已缴纳的税费等损失，并向乙方支付伍拾万元违约金。七、争议解决本合同履行中出现争议，先由双方友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附则1.本合同同时得到甲乙双方的完全理解和认同，任何更改均需双方协商一致并以书面形式确认。2.本合同由双方授权代表签字盖章后生效。合同第21页共21页

93.本合同未尽事宜，由双方协商确定后作为补充合同监督执行。4.本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。5.本合同一式四份，甲乙各执一份，房产、土地登记部门各一份。补充协议、补充约定、合同附件都是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。6.甲乙双方对本合同以上所有条款均已熟读并完全理解，且同意严格遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日买卖合同篇3甲方（出卖人）__________身份证号码___________乙方（买受人）__________身份证号码___________经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于小区楼号车库（建筑面积平方米），出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。三、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。四、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。合同第21页共21页

10五、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字__________乙方签字__________证明人签字____________________年__________月__________日买卖合同篇4原告:上海XX实业有限公司法定代表人:钱XX,总经理。联系方式:代理人曾镜同律师被告:南宁XXX纸业有限公司法定代表人:刘XX,董事长。诉讼请求:一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:合同第21页共21页

1120xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。经原告多次向被告催讨,20xx年10月23日,被告及广西XXX纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁XXX纸业有限公司及广西XXX纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西XXX纸业有限公司并没有向原告支付过货款。依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。此致横县人民法院原告:上海XX实业有限公司合同第21页共21页

12法定代表人:年月日买卖合同篇5第一条车辆基本情况1、车辆基本信息：品牌型号：车牌号码：车辆类型：车身颜色：发动机号：车辆识别号码：表征里程：万公里：使用性质：□家庭用车□公务用车□营运用车□其他；2、车辆相关凭证登记号：初次登记日期：年月日行驶证：□有（证号）□无年检证明：□有（至年月）□无购置税完税证明：□有（税号）□无养路费交付证明：□有（至年月）□无车船使用税完税证明：□有（至年月）□无交强险：□有（至年月）□无其他相关保险：□有（险种；至年月日）□无附加费发票：□有（发票编号）□无购车原始发票：□有（发票编号：）□无质量保证：□有（质保范围）□无3、车辆配置燃料：；排量/缸径：缸数：；发动机功率：合同第21页共21页

13气囊：；驱动方式：排放标准：；变速器形式：ABS:□有□无其他重要参数：4、车辆事故和修理情况（1）、车辆事故情况：□曾发生□未发生（2）、车辆损伤和修理情况：5、车辆权属状况（1）、车辆所有人姓名或名称：（2）、车辆设定担保（抵押或质押）情况：□乙设定□未设定6、车辆其他相关作息：协议内容一、甲方自愿将车卖给乙方，车辆产权属于卖方，内容真实，无产权纠纷，一旦发生问题由甲方负责二、经双方协商价格为：32000元（大写：叁拾贰万元整），乙方先付定金5000元（大写：伍仟元整），提车时在付215000元（大写：贰拾壹万伍仟元整）余下的100000元（大写拾万元整）于明年三月底以前支付完。买方于20xx年3月5日之前支付完卖方余款100000元，如买方未支付完余款，卖方无偿收回此车。卖方不退买方任何费用，过户后车辆号牌川Q23927买方原认此车伴为欠款担保。三、此车自年月日时分以前与本车发生的一切有关事情及问题由甲方负责；四、此车自年月日时分以后与本车发生的一切有关事情及问题由乙方负责；合同第21页共21页

14五、过户由乙方办理，甲乙双方出示手续，一切过户费用由乙方承担，期限为5天（从把提车款付清算起）。六、违约责任：1、违反本协议约定的违约方承担违约责任。2、如甲方未按照本协议约定的期限履行义务，乙方有权要求甲方以转让成交价为基数按日千分之一支付违约金并继续履行协议，如甲方逾期履行超过五日，乙方可以解除协议并选择要求甲方支付转让成交价百分之二十的违约金承担违约责任或双倍返还乙方支付的定金。3、如乙方未按照本协议约定的期限履行义务，甲方有权要求甲方经转让成交价为基数按日千分之一支付违约金并继续履行协议，如甲方逾期履行超过五日，乙方可以解除协议并选择要求甲方支付转让成交价百分之二十的违约金承担违约责任或没收乙方支付的定金。七、有下列情况之一的，当事人可以解除合同：1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使合同目的无法实现；3、在合同履行之前，买卖当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、买卖当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、买卖当事人一方迟延履行主要义务或有其他违约行为致使不能实现合同的。合同解除不影响当事人要求赔偿损失的权利。甲方：乙方：合同第21页共21页

15日期：年月日买卖合同篇6供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)签约时间:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同双方就下列条款，经协调签订本合同。第一条产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量(可另附清单)第二条质量要求、技术标准:按国家标准和需方要求生产。第三条交货时间:电话或传真通知地点:需方仓库第四条供方提供符合国家规定的产品内、外包装。包装不计费，不回收。所有产品必须有需方公司的防伪标签。第五条运输费由供方承担。第六条供方所提供的产品全部投保于中国保险公司，理赔:如产品质量问题引起的损失，由供方承担，如不是产品质量引起的损失，供方不负责。第七条结算方式及期限:货到需方仓库验收后，扣除质量保证金后，剩余款全部付清。供方全年只给需方3万元质量保证金。第八条协议纠纷解决方法:协议双方如有纠纷，应双方友好协商解决或申请在原告所在地人民法院解决。第九条其他约定事项:未按订货计划发货造成损失的`，违约方承担10%的违约金。合同第21页共21页

16第十条违约责任:按《经济合同法》和《工矿产品购销合同条例》的规定承担责任。第十一条本合同有效期限:年月日至年月日甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日买卖合同篇7合同的效力，仅存在于已经成立并且具备法定要件的合同，而并非是所有已成立的合同。只有满足一定的要求，合同的效力才能够实现。具体地，根据《合同法》的规定，合同的生效应当符合下列条件：1.当事人具有相应的民事行为能力《合同法》第9条规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。”行为人只有具备相应的民事权利能力和民事行为能力，能够正确理解自己行为的性质和后果、独立表达自己意思的能力，才能成为合同的主体，其合同行为才能发生法律效力。因此，无民事行为能力的自然人一般不能自己订立合同；限制民事行为能力的自然人只能订立与其年龄、智力相适应的合同；例外的是，根据《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见》第6条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬，他人不得以行为人无民事行为能力、限制民事行为能力为由，主张以上行为无效”。而具有完全民事行为能力的自然人可以成为合同的主体，但也并非是所有合同的主体。依法成立的法人和其他组织具有民事行为能力，但它们的行为能力又受其自身形态、职责、业务或者经营范围的限制。法律的该规定对于保护当事人的利益，维护社会经济秩序，是十分必要的。合同第21页共21页

172.意思表示真实所谓意思表示真实，是指表意人的表示行为应当真实地反映其内心的效果意思。所谓效果意思，是指意思表示人欲使其表示内容引起法律上效力的内在意思要素。所谓表示行为，是指行为人将其内在意思以一定的方式表示于外部，并足以为外界所客观理解的要素。意思表示真实要求表示行为应当与效果意思相一致。意思表示真实是合同生效的重要要件。因为合同在本质上乃是当事人之间的一种合意，此种合意符合法律规定，依法律可以产生法律约束力；而当事人的意思表示能否产生此种约束力，则取决于此种意思表示是否同行为人的真实意思相符合。3.不违反法律和社会公共利益从法律上看，合同之所以能产生法律效力，就在于当事人的意思表示符合法律的规定。对合法的意思表示，法律赋予其法律上的约束力，不合法的合同显然不能受到法律保护，也不能产生当事人预期的法律效果。合同不违反法律，是指合同不得违反法律的强行性规定，也不得规避法律。所谓强行性规定，是指这些规定当事人必须遵守，不得通过协议加以改变。但若仅仅是部分条款违法，确认部分条款无效不影响其他部分的效力。合同不仅应符合法律规定，而且在内容上不得违反社会公共利益。将不违反社会公共利益作为合同生效要件，可以大大弥补法律规定的不足。对于那些表面上虽未违反现行立法的禁止性规定，但实质上损害了全体人民的共同利益，破坏了社会经济生活秩序的合同行为，都应认为是违反了社会公共利益的行为。同时，将社会公共利益作为衡量合同生效的要件，也有利于维护社会公共道德，因为社会公共利益本身也包含了行为内容应符合社会公共道德的要求。4.合同必须具备法律所要求的形式合同第21页共21页

18《民法通则》第56条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。”《合同法》第44条也作出规定：“法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”可见，我国法律承认当事人可以依法选择合同的形式。但是，如果法律对合同的形式作出了特殊规定，当事人必须遵守法律规定。例如根据《城市私有房屋管理条例》的规定，房屋的买卖须经房管部门登记、办理过户手续后才能生效。买卖合同篇8出卖人：买受人：1、车辆：车辆品牌型号发动机号车架号颜色价格备注2、车辆金额：3、交车方式(1)交车地点：(2)交车时间：(3)付款方式：(4)付款时间：4.质量保证：合同第21页共21页

19出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。5.出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。6.出卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。7.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：(1)销售发票;(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;(3)保修卡或保修手册;(4)说明书;(5)随车工具及备胎;8、出卖人承担车辆过户之日以前产生的费用。车辆过户之日起以后的费用由买受人承担。9、交接买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。9、本协议生效之日起7日内，双方共同办理车辆过户手续。10、违约责任合同第21页共21页

20按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。出卖人违反本协议给买受人造成的损失，出卖人应负责赔偿。并承担买受人实现债权的费用。11、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商或其它方式解决。12、本合同一式二份，双方各执一份。本合同经买卖双方签章后生效。买受人(签章)出卖人(签章)地址：地址：电话：电话：合同第21页共21页