钢结构工程施工合同

《钢结构工程施工合同 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、钢结构工程施工合同钢结构工程施工合同需要明确相互权利与义务关系,那么签订钢结构工程施工合同需要注意什么呢?以下是查字典小编为大家整理的钢结构工程施工合同范文，欢迎参考阅读。钢结构工程施工合同范文1发包人(全称);(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：建设面积：约4500㎡二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所

2、有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。三、承包方式：包工包料四、合同工期进场安装日期：20xx年5月20日安装竣工日期：20xx年5月30日合同工期日历天数：20天。五、质量标准工程质量标准：合格六、分包合同价款按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)

3、：__________________年____月____日_________年____月____日钢结构工程施工合同范文2甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：1.3工程面积：1.4工程内容：1.5承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级：合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变

4、更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定第4条图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委

5、派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条进度计划按双方

6、协商的工期要求施工。第10条工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。第11条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、

7、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方

8、应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条不可抗力因不可抗力，