建筑工程劳务分包合同

《建筑工程劳务分包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、建筑工程劳务分包合同发包人：（以下简称为甲方）承包人：（以下简称为乙方）依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实守信的原则、双方就本承包事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：东营市疾病控制中心检验综合楼二、工程地点：北一路南、莒州路东三、承包形成：扩大劳务分包四、工程量：建筑面积为9605平方米五、甲方提供的材料及设施：临时设施，床板、钢筋连接套筒，外挑脚手架所用“工”字钢、防护架板、砼、砌块、石子、水泥、黄沙等材料，负责工地内的路面硬化，用料、用工、绿化、消防设施配置。二级配电以上（含二级配电箱）的临时用

2、电、生活、生产用水、施工用电。二级配电箱必须达到施工现场要求，必须保证水电路三通一平。六、乙方承包施工的内容：施工蓝图所标的施工内容，木方、木胶板、架管租赁，含地下室基础的钢筋接头、焊接。主体结构的钢筋制作绑扎、砼浇筑、砌体结构的砌筑。脚手架钢管、扣件、安全网、钉子、绑扎丝、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机等其他主体结构所使用的其他小型机械设备及辅材。现场文明施工，每天清理现场卫生和材料整理。七、承包价款：按蓝图所设计的建筑面积，从防水保护层开始，车道、附房从基础清槽开始，地下基础到封顶均价元/平方米，甲方所用零式工按每个工作日150元/天，10小时为一个工作日。八、工程

3、质量达到东营市质量监督站验收合格标准。九、工程工期：遵照甲方监理及项目部制定的工期施工，暂定主体施工工期为天。严格按照甲方监理工期要求施工，否则罚款，由乙方全部负责，因甲方责任误工停工或政府指令及人力不可抗拒因素，造成的工期延误应相应顺延。十、工程款支付：基础完成至±0.0，付完成工程量款的80%，完成标三层作为一个付款节点，付实际完成工程量80%（应付工程款=完成工程量元/㎡），框架主体封顶，付总工程量的80%，二次砌体结构结束验收主体后拨付至工程量结算总价的95%，剩余5%主体验收合格后60日内结清，甲方不得故意拖欠。（若恶意拖欠按3%滞纳金支付。）十一、发包方责任

4、：发包方供应的材料，应满足施工质量及进度要求。协调好开发商与监理及主管部门的验收工作。做好安全技术交底，分部、分项工程的验收检查指导工作。十二、补充条款1、在本工程图纸以外施工所产生的费用，均由甲方签证支付。2、发包方负责办理当地安监手续，施工过程中出现安全伤残事故由双方协商处理，甲方负责办理施工人员意外伤害保险，自然灾害及不可抗力的因素造成人员伤亡，由甲方负责处理，甲方协调开发商共同解决。施工过程中甲方需保证正常的材料供应，工程拨款须严格依据合同进行拨款，否则，停工造成乙方的损失由甲方负责。4、工程量的确定：根据本工程实际情况，符合工程量计算规则的工程量结算。十三、工

5、地不许发生施工人员的打架斗殴、盗窃事件，发生此类事件，视情节严重，处承包方1000元/罚款。情节严重者移交司法机关处理。做好防火措施，乙方必须服从甲方的管理，做到文明施工，做好卫生工作。十四、未尽事宜，双方在施工过程中另行协商解决。本协议壹式叁份，双方各执壹份，报上级主管部门壹份备案。本协议双方签字后生效，补充协议与本协议一样具有同等的法律效力。工程结束，工程款全部支付后终止。如有合同纠纷，双方本着互惠互利的原则，积极、协调、友好处理，否则由当地仲裁部门仲裁或向当地人民法院起诉。发包方：（签章）承包方：（签章）授权代理人：授权代理人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：

6、建筑工程劳务分包合同