内墙刮腻子施工合同

《内墙刮腻子施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、内墙刮腻子施工合同篇一：内墙刮腻子合同书内粉合同书建设单位（甲方）：____________施工单位（乙方）：____________甲乙双方就工程楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容：本工程自2012年9月1日至2012年9月30日完工。五、工程造价约为人民币：19000平方米*12元=228000元六、付款方式1．合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额30%预付款。2．开工后，甲方按工程进

2、度至中途，支付乙方工程总额30%预付款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额30%，剩余工程总额10%的保修金等主体工程交工后一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。八、工程施工1．乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附

3、加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工（乙）方负责。5．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责

4、人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：________乙方单位（

5、盖章）：________代表人：_________________代表人：__________________电话：电话：日期：________________篇二：内墙腻子合同工程施工承包合同发包单位：中启胶建集团有限公司(以下简称为甲方)承包单位：刘发西(以下简称为乙方)依照国家经济合同法等法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程实际情况，签订本合同。1工程概况1.1工程名称:凤凰山王台子沟村居改造安置工程商业办公楼经济适用房内墙腻子。1.2工程地址:环山路东、海崖北路北、六和

6、社区南。1.3结构性质:框架结构、砖混结构六层加阁楼。1.4办公楼总面积：15500㎡经济适用房总面积：45960㎡1.5质量目标标准:分项验收一次验收合格率百分之百。1.6安全生产、文明施工目标:创安全文明施工示范工地、安全施工无事故2承包工程内容及价格:2.1内墙分项工程承包项目的工作内容和范围:乙方负责商业网点工程内墙腻子装修工程，按照设计图纸及规范、操作规程、交底进行施工，并负责乙方所用材料的场内装卸、水平运输及垂直运输；乙方负责施工现场的安全生产、文明施工的管理；对参加该项目中的全员加强

7、安全生产文明施工教育并使乙方的全员确保安全文明施工无事故。乙方对施工过程中的“防护棚、脚手架及临边”等防护的有效性进行检查，对防护不合格的部位及时向甲方提出，并立即停止该部位进行作业。2.2结算办法、工程量的计算、单价2.2.1乙方必须按本合同规定的施工进度计划、安全文明施工目标、质量目标、劳务管理的要求进行施工，否则甲方乙方违约，乙方按本合同相关条款的规定支付违约金并在结算中进行扣减，其结算办法为：乙方与甲方预算员按程序结算完毕形成工程量结算书，必须经甲方现场负责人、安全员，质检员、仓库保管员、

8、技术负责人、该项目执行项目经理隋世义逐级签字后生效，否则结算无效（扣除因质量、安全、劳务、返工、工期或其他原因产生的人工费、材料费的损失赔偿及违约）；该分项工程量全部结束后办理该分项总结算，同时办理财务结算单，否则工程量结算或财务结算的错帐甲方概不承担。工程量按实际已完成面积数结算，每次结算时的结算额中扣除违约金（因质量、安全、劳务、返工、工期或其他原因产生的违约）、其他应扣款（不合格产品材料费、人工费等应扣款）。2.2.2计算方法与单价：单价按实际抹灰展开面积，其单价：12元/㎡