超出标书的款项能否收回?

超出标书的款项能否收回?

ID:17065871

大小:14.68 KB

页数:4页

时间:2018-08-27

超出标书的款项能否收回?_第1页
超出标书的款项能否收回?_第2页
超出标书的款项能否收回?_第3页
超出标书的款项能否收回?_第4页
资源描述:

《超出标书的款项能否收回?》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、超出标书的款项能否收回?  摘要  工程款的数额只能以合同确定。招标属要约邀请行为,投标是要约行为。但双方一旦订立了合同,其权力义务就应依合同确定。《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同,这表明合同书与投标书的内容可以不一致,不一致时应依合同规定来履行。在本案中,投标书与合同约定的价款不一致,合同已修改了投标书的内容,就应按修改后的合同条款来确定工程款。  基本案情  XX年,被告公开招标装修工程,包括原告参与投标,原告的投标书上报价一栏写明“装修款不超过160万元”。原告中标后,双方签订了工程承

2、包合同书,约定:原告对被告的酒店装修工程实施总承包,该工程应于XX年9月底完成。合同第三条为:“装修款暂定为160万元,预算由甲方提出后经乙方同意,并经XX银行审核,不再更改。”  合同签订后,被告向原告支付了50万预付款,原告开始施工。数月后,原告提出一些装修项目变化、材料涨价,工程造价应提高至320万元。被告拒绝。双方产生争议,原告中止了工程。后双方达成协议:装修款定为240万元,并请银行进行了审核,三方在价款协议书上均已签字。  XX年10月底,工程结束,被告于验收后接受并开业,但一直拒付190万元工程

3、款。双方无法达成共识,原告便于XX年3月诉至法院,请求被告支付工程款庭审情况:  被告的答辩理由是:装修款实际超出原投标书和合同规定的160万元;该酒店为国有企业,应经审计部门对工程款审计。审计部门对工程进行了审计,结论为:未发现违反财经纪律,但工程款按市价计过高。被告遂提出应按审计意见降低工程款50万元,原告延期完工,应付赔偿责任。被告认为应依投标书、合同规定和审计意见来确定工程款,并提起反诉,要求原告承担迟交工程的责任。  案情焦点  原告认为:双方签订的工程承包书合法有效,原告工程无质量争议。被告应按三

4、方最后签订的价款协议书的规定支付工程款。理由为:  1、工程款的数额只能以合同确定。  招标属要约邀请行为,投标是要约行为。但双方一旦订立了合同,其权力义务就应依合同确定。《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同,这表明合同书与投标书的内容可以不一致,不一致时应依合同规定来履行。在本案中,投标书与合同约定的价款不一致,合同已修改了投标书的内容,就应按修改后的合同条款来确定工程款。  2、合同内容变更后,应以最终协议内容确定价款。  合同第三条规定:“装修款暂定为160万元,预算由甲方提出后经乙方同意

5、,并经XX银行审核,不再更改。”这说明160万元是个待定价款,确定具体数额的程序为原告提出预算,被告审核同意,银行审核后三方签字方可确定价款;一旦确定款额后,不得再作变更,即使成本上涨,原告也不可要求增加款项了。  本案中的工程款确定,正是当事人以该条规定执行的结果:即双方同意工程款为240万元,银行审核并三方在价款协议书上签字,彼此当事人已就工程款达成了一致协议。  该协议应视为当事人对原合同条款的补充,被告不执行协议内容,已构成违约。  3、审计意见的效力。  审计机关对国企的审计与监督是合法的,但其意见

6、是否是定案的依据?  依据法律规定:审计监督主要针对的是国有资产是否流失、国有企业是否违反了财经纪律、交易双方是否恶意串通损害国家利益等问题。若发现此类问题,可在审计结论中作出认定,该认定也可作为确定合同无效的因素加以考虑。但这都属于一种行政监督,不能直接干涉民事关系。故该审计意见只是一个证据,不能是定案的直接法律依据。  4、延期交付工程具有正当理由。  判案分析  本案中,原告的迟延具有正当理由。因为签订合同后被告只支付了50万元预付款,因调整部分装修项目等原因,双方对价格产生争议,原告继而中止施工。若无

7、争议致停工一个月,原告也不会延期一个月交工。因合同第三款赋予了原告重新报价的权利,故发生争议的责任不全在原告。  法院判定:被告支付原告190万元的工程款,但原告应就延迟交付工程支付若干违约金。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。