清污分流含油污水线施工合同

《清污分流含油污水线施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、清污分流含油污水线施工合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承也人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和图合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况及承包范围：工程名称：工程地点：工程主要内容：承包范围：本工程除上方开挖外的全部工作内容。工作坑土方的K•挖及回填由发包方承担。钻导向孔、预扩孔、穿越管线高程定位、管线回拖按相关标准规范（ti括图纸说明及有关技术资料所规定的内容）执行。地质情况：参见地勘报告二、工程承包方式：乙方负责管线非开挖定向穿越工程施工并保证管线穿

2、越工程的质量。三、合同价款：此合同为革价包死，管径200mm的卑价200元/米，管径300mm的革价410元/米，总施工米数约1000米。具体选用型号及各型号管线施工长度以现场实际施工为准。本工程合同价包括：DN200PE管材、钻导向孔、扩孔、拖拉管和泥浆处理等全部费用。四、合同工期：开工闩期：合同签署后5円内入；‘施工竣工日期：入厂后10日内全部完成遇到下列情况经发包人签字确认后，工期相应顺延：1、由于甲方原因造成的停工以及重大设计变更。2、因人力不可坑拒的自然灾害而造成停工等。五、发包人（甲方）工作：1、甲方派驻施工现场工程师代表，负责监督工程施工的质量，工期及工程进度。2、

3、甲方负责协调施工道路、临时用水等有关事宜，使现场满足施工条件。3、甲方负责向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料。4、甲方按照合同约定合同价款支付相应的款项。六、承包人（乙方）工作：1、乙方指派同志为乙方代表（即项目负责人）负责该工程施工进度的管理及质量控制。2、乙方严格按照施工图纸及相关技术资料、相关质量检验评定标准、施工验收规范以及操作规程进行施工。3、乙方负责施工所需电的费用。4、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，采取有效措施做到安全施工。5、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标，乙方必须在规定的工期内完成本工程的施

4、工、交工。乙方做好原始施工记录，汇集施工技术资料（含主材合格证）。七、双方的基本权利1、如果乙方在施工时遇到了无法遇见的地下情况，要在第一时间通知甲方，双方协商处理。2、如回拖不到位或管线变形、因焊口断裂或管子质量不合格造成的问题由由乙方负责。3、如遇不可抗力因素（如下雨、地震等）属双方风险，工期顺延。发生的费用双方协商解决。4、乙方施工过程中不得损坏甲方厂区内设施，不得堵塞和污染厂区内马路、排水沟等，违反本款，甲方有权对乙方处以2000元/次的罚金，从乙方工程款中扣除，并勒令乙方恢复原样。八、工程款（进度款）的支付和结算1、合同签署完预付工程款的50%,工程施工完成并验收合格后

5、拨付至95%,剩余5%留作质保金，质保期一年，待质保期满后并无质量问题一次性付清。付款方式均为承兑。2、工程结算审定值=承包单价X总施工米数。3、工程完成后，承包方向发包方提供工程所在地的建筑安装业专用发票，税金由发方代扣代缴。九、述约责任1、因甲方原因造成的停工，工期相应顺延。2、因乙方原因造成的停工或存在工程质量问题造成的整改、返修，乙方负责赔偿甲方损失。十、争议的解决方式：因履行合同发横争议时，双方应协商解决，协商不成将向施工工程所在地的人民法院起诉。十一、其他约定：1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，双方签字盖章后生效。2、本合冋未尽事宜，双方另行协商。发包人：（

6、公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:委托代理人（签字）：委托代理人（签字）:电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行账号：账号：合同订立时间：年月