xx工程项目施工招标文件

《xx工程项目施工招标文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXXXXXXXXX(工程名称）工程项目施工招标文件招标编号：XXX(所在地的手写字母）-20XX-XX（几月）招标内容：建筑施工工程招标人：XXXXXX(招标单位）招标代理机构：XXXXX（招标机构）日期：20XX年XX月86目录第一章投标须知及投标须知前附表3第二章合同条款20第三章合同文件格式37第四章工程建设内容和标准43第五章投标文件投标函部分格式46第六章投标文件商务部分格式53第七章投标文件技术部分格式72第八章资格审查证明资料74第九章评标标准和方法83第十章图纸、工程量清单8686第一章投标须知及投标须知前附表86目录一、投标须知前附表二、投标须知（

2、一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）评标（七）合同的授予86一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11工程概况工程名称：xxxxxxxx项目设计单位：xxxxx结构形式：xxxxxx21建设地点31项目批文XXXXXX号项目主要建设内容及规模该项目总建筑面积XXXX平方米，共建设XXX套。41承包方式包工包料(或其他类别）51质量标准合格62.1招标范围及内容招标范围：图纸范围内建筑工程施工72.2工期要求一年，合同签订后即可开工83.1资金来源中央资金及地方财政配套（或其他类别）94.1投标人资质要求具有国内房屋建筑工程

3、施工叁级（含叁级）以上施工总承包资质104.2资格审查方式资格后审1113合同形式总价合同1215.1投标有效期90日历天（从提交投标文件截止之日算起）13第二章26付款方式工程基础完工后付合同价款的20%，三层完工后付合同价款的15%，主体验收合格后付合同价款的15%，竣工验收合格交付使用后付合同价款的35%，工程决算完成后（10日内）除留5%的工程质量保证金外付清余款。1416.1投标保证金金额人民币：10万元，采用现金、电汇方式86155.1踏勘现场在征得招标人允许后，投标人可自行安排现场踏勘，以获取与投标有关的现场资料；答疑采用书面形式1618.1投标文件份数

4、1份正本，4份副本,1份电子文件（光盘形式）1721.1投标文件提交地点及时间收件人：地点:时间：20XX年X月XX日上午8:00～9:001825.1开标开标时间：20XX年X月XX日上午9:00开标地点：1931.4评标方法及标准综合评分法，详见第九章20--担保承包人向发包人提供合同总额5%的履约担保21--招标代理费按计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文执行；--交易中心服务费交易中心服务费：按山东省物价局、建设厅、监察厅《关于建设工程交易中心服务费收费标准的通知》（鲁价费发[2001]243号）规定执行。由中标人向滨州综合招标投标

5、交易中心交纳。22--联系方式招标人：办公地址：联系人：联系电话：招标代理机构：XX分公司办公地址：联系人：86二、投标须知（一）总则1、工程概况本工程位于总建筑面积平方米，共建设套。2、招标范围工期及质量2.1本工程招标范围：详见本须知前附表第6项。2.2本招标工程项目的工期要求：详见本须知前附表第7项。2.3质量标准：详见本须知前附表第5项。3、资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。4.2本招标工程项目采用资格审查方式确定合格投

6、标人，具体要求如下：（1）投标人须具有中华人民共和国境内合法注册，并具备独立企业法人资格；（2）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级及其以上资质；（3）投标人委派到本工程的项目负责人应具备二级（含二级）以上的注册建造师资格；（4）XXX市外企业还须具备进X施工备案证或进X施工备案证颁发部门出具的准予投标的证明文件；（5）投标人应附法人营业执照副本、安全生产许可证、法人证或法人授权委托书及其身份证；（6）“财务状况表”后附经会计事务所或审计机构审计的近两年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等；（7）“近三年已完工程及目前在建类似工程一览表

7、”后，对已完成工程应付中标通知书、合同书、合同协议书、工程竣工验收证明；对于在建工程应附中标通知书及合同协议书；（8）在“其他资料”中应说明近三年所发生的诉讼或仲裁情况，如有的话需附法院和仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文件；若无，应加盖投标人公章且说明“无”。86投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员会若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。注：投标人编制的资格后审审查文件（包括所有表格、复印件）均应逐页加盖投标人单位公章，否则将导致被取消投标资格；未及时提供原件或提供虚假原件的