防腐除锈刷漆工程施工合同

《防腐除锈刷漆工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、玉门市东镇光伏并网发电工程防腐除锈刷漆工程施工合同甲方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司乙方：二0一五年五月防腐除锈刷漆工程施工合同发包方（以下简称甲方）：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司承包方（以下简称乙方）：根据<<中华人民共和国合同法>>及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。一、工程概况：工程名称：玉门市东镇光伏并网发电工程工程承包工作内容：1.一期10兆瓦光伏组件支架防腐除锈刷漆。2.一、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。3.一、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。二、合同工期：开工日期：年月日竣工日期

2、：年月日合同工期总天数：天三、合同价款：合同总价：元（人民币大写：）四、工程价款的支付与结算1.双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。2.付款方式：电汇（）支票（）现金（）3.工程竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价90%，待工程竣工验收满1年后全部结清。五、工程质量标准：1.乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方规定的要求。1.施工过程中，甲方按规定进

3、行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时间内完成直至质量满足甲方规定的要求。2.工程所需要的油漆由甲方自行统一配置，其他将由乙方负责。六、质量保证期：1.正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。2.凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。七、双方责任：1.甲方责任：1)甲方负责对施工用水用电提供便利。2)组织对工程验收。3)负责质量、安全的监督管理。2、乙方责任：1)工程开工前必须按甲方要求签订安全协议，才能施工

4、。2)对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。3)必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。4)施工过程中因乙方责任造成的停工，返工材料设备损失等均由乙方承担。5)交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。八、争议的解决：本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。九、合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。十、合同份数合同文本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等的法律

5、效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）：法定代表人：法定代表人：电话：电话：年月日年月日