地坪施工合同样板

《地坪施工合同样板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程施工合同合同编号：工程施工合同工程名称：建设单位：（盖章）总包单位：（盖章）施工单位：（盖章）甲方：第5页共5页工程施工合同地址：电话：传真：联系人：手机：乙方：地址：电话：传真：根据《中国人民共和国合同法》以及相关规定，双方本着自愿、互利的原则，经双方协商，达成并共同遵守如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、施工方案：4、承包方式：包工、包料、包施工机械、包安全、包质量5、工程面积：约㎡（按实际施工面积结算）6、工程单价（人民币）：￥元/㎡7、合同总价：约人民币￥元（大写金额：元整）第二条：工程期限1、工期为2012年月日至2012年月

2、日。2、如遇以下情况，工程工期相应延长。（1）、因甲方原因不能腾出施工场地；（2）、施工中因停电停水连续影响工程施工；（3）、如遇不可抗拒的自然灾害等；（4）、未按合同规定支付预付款、工程进度款。第5页共5页工程施工合同第三条：双方责任1、乙方的施工安排应配合甲方总体工程进度计划实施。2、为确保施工安全和施工进度，乙方施工人员应服从甲方的现场管理，遵守甲方的厂规厂纪，按章操作，文明施工。3、为保证施工进度，甲方免费向乙方提供施工水电，原材料堆放场所及施工人员住宿。4、甲方应严格履行合同规定按期付款。如甲方未按合同规定付款时，乙方可停止施工，同时甲方应承担该项目对

3、乙方所造成的全部损失，此外还须按每日工程款总额的1%所计滞纳金支付给乙方。5、乙方应保证施工工期和施工质量，若延误工期乙方应承担该项目对甲方所造成的全部损失，此外，还须按每日工程款总额的1%所计误工费支付给甲方。6、任何一方不履行或不完全履行本合同规定的责任与义务，或者有其他违反本合同的行为，而给另一方造成损失，违约的一方须负责对损失进行赔偿，因一方违反本合同而导致本合同提前终止，违约一方须赔偿损失给对方的责任。7、工程施工期间及完工后，因原基层砼不平、地基沉降及甲方违规使用而造成的质量事故，均由甲方自行负责。8、双方签署合同后，甲方应将确定的地面数量、尺寸及图

4、示交于乙方，并提前一周通知乙方进场。任何一方单独中止合同均视同违约，违约方将按国家合同法规定承担相应的违约责任。9、工程因不可抗拒的因素或非乙方原因造成的损坏，乙方不承担责任，但可以协助维修，维修费用由甲方承担。10、为确保工程质量，工程完工后，甲方应派专职保安人员对现场实施48小时的封闭管制，否则，由此产生的质量事故责任由甲方自行承担。第四条：工程验收第5页共5页工程施工合同1、施工完毕，乙方应以书面形式通知甲方组织验收。2、甲方接到乙方验收通知后，应按期组织验收，七日内甲方未能组织验收双方则视为验收合格。工程未办理验收手续前甲方自行投入使用，双方也视为验收合

5、格。第五条：付款方式1、材料、人员进场时，甲方即付乙方总工程款的40%；2、工程第二道工艺施工完毕，进行第三道工艺之前，甲方即付乙方总工程款的40%；3、工程施工完毕验收后，甲方即付乙方总工程款的20%；4、付款方式：以结算。第六条：保修1、本工程保修期为年；2、保修范围包括本公司的施工质量问题及产品质量问题。第七条：其它1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签章后，即具有同等法律效力，竣工验收甲方付清工程款后，合同即自行终止。2、施工过程中所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成，双方均可向双方所在地的仲裁委员会申请仲裁，或向双方所在地地方法院提出

6、诉讼。3、合同未尽事宜双方可另行补充，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：第5页共5页工程施工合同签约代表：签约代表：开户行：开户行：账号：账号：电话：电话：签约日期：年月日签约日期：年月日第5页共5页