土石方施工合同[1]

《土石方施工合同[1]》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、土石方施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法规、规定，并结合本工程实际情况，经过甲乙双方协商，就龙洞山生态旅游度假庄园改扩建项目土石方装运工程施工达成如下协议：第一条工程概况工程名称：龙洞山生态旅游度假庄园改扩建工程工程地点:河北省张家口地区怀安县承包范围：铁矿土石方装运第二条工程计划开工日期：暂定年月日竣工日期：年月日。协议总工期：为3年。开工日期以进场通知书为准。第三条工程价格1.装运铁矿土石方：运距1公里外－3公里内10元／每立方，每超出1公里内，增加壹元整（

2、1.0元）／每立方。2.本协议单价指挖深6米内，超出部分每米增加壹元伍角整（1.5元）每立方米，如遇见石层，挖土机不能装车时，由爆破工程单位解决。3.以上价格均按车厢方计算，均为税后价。41.乙方人员和设备进场的费用以实际发生为准，经甲方确认，实报实销，乙方人员和设备进场进场当天甲方即付给乙方（甲方结帐分期扣回）第一条工程量工程总量暂定2000万立方米，最终按实际发生量结算（发生量不底于暂定方量2000万立方米的90%）。第二条结算及计量本工程为车上量方，由甲乙双方测量施工工程车车厢实际尺寸为准。每天运输的方量为车次量乘以车方量

3、的总和。其他所发生的费用以现场实际发生经甲方现场确认为准。第三条工程款的支付1.每天经甲乙双方共同确认日完成工程量，每天按实际完成土石方量结算（双休日、节假日照常），在次日中午12时前甲方以现金或银行转帐支付给乙方。如未能按时付款，甲方承担由此造成的一切经济损失。2.为了本工程能按时保质保量顺利完成，甲方在头十天乙方结帐款中每辆车每天扣留人民币500元（即扣留每辆车总共人民币5000元），作为本工程的保证金。本工程完成时退回乙方。3.因本合同价格为税后价，乙方不提供工程款发票。第四条甲方责任1.负责提供乙方施工人员的住宿及水电（水

4、电费由乙方承担）。2.负责施工现场照明，电费由乙方负责。41.负责解决施工过程中存在或发生的技术问题。2.负责现场的配合管理和协调工作。3.负责运输道路的维护（包括路面洒水），保证乙方每天20小时以上时间顺畅开工（自然灾害除外）。4.由于甲方原因致使乙方出现停工或窝工，由甲方支付乙方误工费：自卸车500元／台班，挖土机1000元／台班，人员100元／台班。第一条乙方责任1.必须服从甲方现场管理，配合甲方现场工作。2.充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免施工人员的安全受到威胁，

5、如出现任何安全事故由乙方自负。3.应对全部现场施工作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任，乙方负责乙方所有人员的人身意外保险费用。4.未经甲方批准，乙方不得对本协议工程的全部和任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本协议且由乙方承担一切责任未5.甲方同意中途退场，保证金不能退回，并视为违约。6.必须按质按量，按时完成施工。第二条违约如双方未按合同执行，违约方向对方赔付工程总造价3‰，作为补偿。如甲方原因造成乙方长时间停工，造成乙方损失，甲方赔偿乙方所有损失；乙方责任造成损失则由乙方自行负责，并赔偿甲方的损失。如遇见4自然

6、条件造成人力不可抗拒的因素、或国家政策性变动、政府行为造成停工，双方协商解决，但甲方必须付清乙方实际完成的工程款。如因项目手续不齐造成停工，造成的损失由甲方全部负责。第一条双方驻工地代表甲方代表：＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方代表：＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿第十一条争议甲乙双方发生争议时，双方协商解决，协商达不成一致时，可向工程当地人民法院提起诉讼。第十二条补充条款1.甲方负责乙方车辆用油（费用由乙方承担），但价钱不得超出市场价格。2.双方以北京市土石方预算1－17工作内容为基价，结合市场物价上涨指数每6个

7、月调整一次工程价格。3.进场后双方所签的补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十三条本协议自签字（盖章）之日起生效，工程款结清后终止。本协议一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：年月日年月日4