土方回填合同1

《土方回填合同1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、土方回填合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：依照并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方在（）附近土方回填工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：土方回填工程工程地点：（）附近工程内容：项目范围内符合甲方要求的土方回填、压实、推土机摊平等工程。二、工程承包范围、内容工程承包范围：在甲方指定的项目位置;甲方提供回填土方场地，由乙方向甲方提供的场地内提供土方进行回填，项目范围内符合甲方要求的土方回填、压实、推土机摊平等工程。三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天

2、数100天四、质量标准要求为山头土;强风化石;海沙、河沙;河卵石;沙质土;杜绝坚硬石块、建筑垃圾、草皮、烂泥及一切不适宜做回填土的杂物等等。双方约定，回填土方场地内可由甲方安排多个队伍进行土方回填;由甲方安排、划定各个队伍的回填区域;按区域进行验收;谁快谁多填。五、回填土方计量方式回填土方工作完成后，应在甲方组织下进行回填土方的工程量验收，回填土方的工程量计量方式为：1、以当地规划局的兰线图为计算面积依据，回填土方厚度(深度)以留孔实测、标杆刻度测量、标高测量等方法确定。2、以现场实测实际回填土方的面积

3、，厚度(深度)。六、合同价款甲方支付乙方土方回填及推土机摊平回填土方工程的费用单价为50元∕M3。金额(大写)：伍拾元∕M2(人民币)。七、合同价款支付方式在一个月内，回填土方达到10万立方以上，可以支付2万元的进度款，达到20万立方以上，可以支付6万元的进度款，乘佘款项在乙方按要求完成土方回填任务，并由甲乙方一起共同计量清楚乙方实际回填土方数后一个月内付清。八、违约责任1、乙方不按约定完成有关回填土方工作，或者把坚硬石块、建筑垃圾、草皮、烂泥及一切不适宜做回填土的杂物等作回填土填到甲方的场地，应由乙方

4、当天自行清理运走，如不当天运走，每拖延一天，甲方有权对乙方罚款500—1000元，直到乙方自行清理运走。2、乙方不得在甲方的场地内斗欧、惹事生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系。3、乙方应按合同约定的时间完成回填土方工作的任务;否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系。九、奖罚条件在三个月内，乙方回填土方若能达到100万立方以上，回填土方工程的费用单价可以提高0.5元∕M3;;在三个月内，乙方回填土方若能达到100万立方以上，回填土方工程的费用单价可以降低0.5元∕M3;;

5、十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：(指双方签字盖章的地点)本合同双方约定在乙方有10000M土方进场回填时，本合同才正式生效。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设工程施工合同是依法保护发承包双方权益的法律文件。是发承包双方在工程施工过程中的最高行为准则。为防范合同纠纷，在签订工程承包施工合同过程中，以下四个方面需要注意。一、关于发包人与承包人：1、对发包方主

6、要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。二、合同价款应注意：1、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据

7、工程预算在协议书内约定。”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。八、4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。四、争议与工程分包条款应注意：1、如果选择仲

8、裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。2、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。土方回填合同范本2甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，订立本协议，本协议就天津***项目一期工程房心及周边土方回填并压实等施工所达成的合意。1.工程概括1.1工程项目名称:天津***土方回填工程(以下简称本合同)。1.2工程项目地点：天津市***小贺庄。1.3承包范围和内容：乙方按甲方制定的场