建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)

《建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同编号：_________建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)甲方：_________________________乙方：_________________________签订日期：______年_____月_____日第1页共7页建设工程施工合同(简化版,我方为乙方)甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程

2、名称：。二、工程地点：。三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。第6页共7页二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合

3、格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。第6页共7页5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工

4、程。2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。3、在本工程竣工后清理现场。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。5、乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。第五条承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作。四

5、、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。第6页共7页五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。第七条质量保修一、保修内容及期限：保修年。二、保修期起始时间：自工程验收合格之日

6、起计算。三、乙方保修范围：因人为破坏、丢失、不可抗力等因素引起的损坏，不在乙方质量保修范围内的，修复所发生的价格双方另行商定。四、在质保期内，如果由于产品本身的质量问题及施工问题，乙方及时派专业人员到现场进行排查、维修。第八条合同争议的解决方式第6页共7页本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人签字(盖章

7、)：法定代表人签字(盖章)：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：签订时间：签订时间：第6页共7页合同编号：_________本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第7页共7页