设计合同样板

《设计合同样板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、建设工程勘察设计合同工程名称：工地dj・八、、•合同编号：发包人:设计人:签订日期：二0—五年刀日发包人：设计人：发包人委托设计人承担,工程地点为,经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计市场管理法规和规章。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书。2.2发包人提交的基础资料。2.3设计人采用的主要技术标准是：国家《公路工程技术标准》与相应的技术规范。第三条合同文件的优先次序构成木合同的文件可视为

2、是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断:3.1签订合同后的书面变更资料。3.2合同书。3.3发包人要求及委托书。第四条本合同项目的名称及设计内容4.1工程项目名称4.2勘察设计内容：(1)的施工图设计编写。第五条发包人向设计人提交的有关资料和文件5.1、发包人向设计人提供开展勘察设计自有的有关文件和基础技术资料，并对资料可靠性负责（工程地质勘察报告等）。5.2、发包人协助设计人收集开展工作内容所需的有关资料和文件。第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数6.1设计人在发包人支付设计费后—个工作日内向发包人提交施

3、工图设计文件。6.2施工图设计文件及安评报告各提交4份。第七条费用7.1根据双方协商本项目设计费总额为主宣项目设计费包含一次现场调查费用、施工图纸设计，不包括报告提交后的各项行政审批费用、评审费以及现场费用。7・2合同签订生效后，甲方应一次性支付设计费即为大写：（元）,乙方在甲方支付定金后出现场测量并在甲方提供相应基础资料后开始进行施工图设计工作。设计文件完成后，乙方同时提交设计文件，并开具发票。第八条双方责任8.1发包人责任8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计

4、人违反国家有关标准进行设计。在施工文件完成之后，因基础资料变化产生的变更，发包人应另外支付设计费用。8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件使工作内容发生颠覆性变更的，发包人应按设计人所耗工程量向设计人支付费用并对变更委托事项签订补充协议（此条应按标准文本实施）。&1・3在合同履行期间，发包人单方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。8.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千

5、分之一的逾期违约金。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。8.1.5发包人应为设计人协调等单位的关系，便于设计人开展工作。&2设计人负责8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。8.2.2由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一；延误十五天以上，发包人可书面通知终止合同，设计人应返还已收设计费并承担合同总价款10%的违约责任。8.2.3合同

6、生效后，设计人单方要求终止或解除合同，设计人除应返还已收设计费外还应承担合同总价款10%的违约金。&2.4设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。8.2.5设计方根据审查要求，详细修改图纸，在修改过程中不产生任何费用。在各方审查意见出示以后，若甲方提出新的设计方案，甲方须向一方提供设计费用。第九条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方除用于本合同项目外，均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责

7、任。第十条仲裁合同执行过程中，如有争议，双方应及时协商解决，协商不成，合同双方任何一方均可向仲裁委申请仲裁。第十一条合同生效及其他11.1本合同双方签字盖章即生效，一式4份,发包人2份,设计人2份。11.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。11.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。11.5未尽事宜，经双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章

8、）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所:邮政编码:开户银行:银行帐号：开户行号：鉴证意见:住所：邮政编码：开户银行：