搅拌车施工合同

《搅拌车施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、搅拌车施工合同根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规、经双方协商一致达成以下条款，双方共同遵守，严格执行、任何一方如有违约，应承担违约责任。发包单位：晋中榆次区永固混凝土搅拌站（以下简称甲方）承包人或单位：（以下简称乙方）一、工程概况1、八方搅拌车、罐内散叶的切割，和从新制作安装，确保搅拌车的正常运行。2、甲方按乙方要求，把车辆开到乙方指定工作地方，然后一辆顶一辆的做。二、承包性质大包：包括主材、辅材、设备小包：辅材、设备三、承包价按每辆车共有辆共计。四、付款方式1、甲方把车辆开至施工场地时，预付工程款30%工程款，够乙方买材料的款。1、按工程进度付款2、工程款不含税金、

2、现金结算。五、双方责任与义务1、合同签订即日内，甲方向乙方提供施工图纸（草图）一份,提供施工场地，施工电源（100m以内），水源，道路畅通。乙方在接到甲方提供的施工图纸即日内，向甲方提供施工方案和施工进度计划书。2、甲、乙双方互派代表现场，负责工程管理、监督协调质工程量和施工进度；如有代表变更时，提前通知对方，并办好交接手续。3、甲方协调地方关系，保证乙方在施工不受外界干扰。4、乙方必须按国家规定，遵纪守法严格执行安全保护措施,做到安全施工，遇不可抗拒自然灾害不能施工时，工期顺延。5、甲、乙双方未按合同规定履行责任与义务，均视为违约,按《经济合同法》有关规定处理。6、甲乙双方

3、如有争议时，应及时协商解决，如协商不妥时,任何一方均可向经济仲裁单位或法院起诉。7、合同一式两份，甲乙双方各执一份。六、合同以法律生效合同订立时间：年月口合同订立地：本合同双方约定：双方签字后生效。发包人：（公章）法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：经办人：承包人：（公章）法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：经办人：程施工合同根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规，经双方协商一致，达成以下合同条款。双方共同遵守、严格执行，任何一方如有违约应承担违约责任。发包单位：晋中榆次区永固混凝土搅拌站（以下简称甲方）承包人或单位：（以下简称乙方）一、工

4、程概况1、工程名称：永固搅拌站罐体、除尘除锈与刷漆2、工程地点：晋中市榆次区王杜村永固混凝土搅拌站3、工程罐体与面积：12个罐体，共计4200平米4、工程内容：罐体与支柱的、除尘、除锈和喷漆和刷漆二、承包性质乙方以大包方式承包，自备吊具和设备，油漆辅材工具等。三、施工工期工期开竣工时间：2014年10月日至2014年11月日止。四、付款方式2、乙方在进入施工现场前，甲方须预付工程30%工程款，够乙方买材料的款。3、工程进行到一定程序，甲方再付乙方进度款。4、工程竣工合格后，结清剩余工程款。5、工程款，不含税金，现金结算。五、工程造价1、按罐体面积、支柱面积2、每平米3、工程总

5、价六、双方责任与义务1、合同签订即FI内，甲方向乙方提供施工图纸（草图）一份,提供施工场地，施工电源（100m以内），水源，道路畅通。乙方在接到甲方提供的施工图纸即FI内，向甲方提供施工方案和施工进度计划书。2、甲、乙双方互派代表现场，负责工程管理、监督协调质工程量和施工进度；如有代表变更时，提前通知对方，并办好交接手续。3、甲方协调地方关系，保证乙方在施工不受外界干扰。4、乙方必须按国家规定，遵纪守法严格执行安全保护措施,做到安全施工，遇不可抗拒自然灾害不能施工时，工期顺延。5、甲、乙双方未按合同规定履行责任与义务，均视为违约,按《经济合同法》有关规定处理。6、甲乙双方如有

6、争议时，应及时协商解决，如协商不妥时,任何一方均可向经济仲裁单位或法院起诉。7、合同一式两份，甲乙双方各执一份。七、合同以法律生效合同订立时间：年月日合同订立地：本合同双方约定：双方签字后生效。发包人：（公章）法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：经办人：承包人：（公章）法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：经办人：