光伏电站施工合同

《光伏电站施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、光伏电站施工合同发包人：以下简称甲方承包人：以下简称乙方根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站顺利完成，为明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同双方共同履行。一、工期（根据业主方及建设单位书面通知为准）开工日期：并网日期：竣工日期：二、分包项目：1、打锚杆桩洞：/个2、挖锚杆桩500大基础平台：/个3、插锚杆及灌锚杆水泥浆：/个4、挖300大纯泥锚杆桩洞：/个以上所包项目，承包方：自行负责，机械设备所有费用，包括：柴油、钻头、钻杆及机械维修等一切费用。承包方在施工期间发生一切人员伤亡事故，均由承包方自行负责。三、施工质量和质量

2、检查1、承包方应对施工质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。2、发包方确定不合格的工程，承包方必须返工，费用由承包方自行承担，如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工完成。3、如有施工现场变更项目，由建设方书面通知为依据，另行增补。四、付款方式：承包方在施工期间由甲方提供日常生活费用。工程竣工，依业主方付款方式对承包方支付工程款。五、违约责任在本合同履行期间，承包方中途停工及退场和其它原因，，不听从甲方施工安排等，造成工期延误及经济损失应由承包方承担一切责任，如强烈要求退场者按所做工程量50%结算，。六、如有未尽事宜，甲、乙双方本着友好

3、协商的原则处理，如无法解决，甲、乙双方可向人民法院起诉。本合同一式二份，双方签字盖章生效。甲方（签章）：乙方（签章）：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：签订日期：