资源描述：
《南通某装饰工程有限公司诉上海某娱乐有限公司建设工程合同案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、南通某装饰工程有限公司诉上海某娱乐有限公司建设工程合同案（2009）黄民四（民）初字第1029号民事判决书原告（反诉被告）某四建装饰工程有限公司法定代表人瞿某某，董事长。委托代理人祁建勋,上海市海之纯律师事务所律师。被告（反诉原告）上海某娱乐有限公司法定代表人顾某某”董事长。委托代理人方芬，上海市恒泰律师事务所律师。委托代理人秦翠翠，上海市恒泰律师事务所律师。原告（反诉被告）某四建装饰工程有限公司（以下简称某四建）诉被告（反诉原告）上海某娱乐有限公司建设工程合同纠纷一案，和被告（反诉原告）上海某娱乐公司反诉原告（反诉被告）某四建建设
2、工程合同纠纷一案,本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）某四建的委托代理人祁建勋、被告（反诉原告）上海某娱乐公司的委托代理人方芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）某四建本诉称,2008年6月160z某四建与上海某娱乐公司签订《上海某娱乐公司某店施工承包合同》，上海某娱乐公司将位于上海市某路762号6楼上海某娱乐公司某店的装修工程交给某四建承包施工，工程总造价为人民币（以下币种均为人民币）6,600,000元，某四建按合同价款包人工、包材料。工程项目及做法变更或新增项目，必须经双方现场协商一致,
3、并填写工程变更单，同时据实调整相关费用，变更或新增项目价格参照报价预算书。合同还约定，上海某娱乐公司分6次向原告支付工程款，工程竣工验收通过后,上海某娱乐公司除留5%工程款待保修期一年后给付某四建外，其余工程款应支付给某四建。合同签订后，某四建依约进行施工。在施工过程中,根据上海某娱乐公司的要求，某四建又变更及新增了施工项目,对此某四建均填写了工程变更单，并由上海某娱乐公司的代表签字确认。2008年10月18日，系争工程竣工，上海某娱乐公司于同日对外营业。2008年12月16日某四建向上海某娱乐公司递交《上海某娱乐公司某店装修工程结
4、算书》,原合同价为6,600,000元，新增装饰签证价为774,740.83元，新增安装签证价为553,369.21元，合计结算总价为7,928,110.04元。然而上海某娱乐公司仅支付工程款4,910,000元，除留5%工程款待一年保修期满支付外，上海某娱乐公司尚欠某四建工程款2,621704.54元因就剩余款项多次交涉未果，某四建遂诉至本院，要求：1、判令被告（反诉原告）上海某娱乐公司给付原告（反诉被告）某四建工程款2,621704.54元；2、被告（反诉原告）上海某娱乐公司赔偿原告（反诉被告）某四建自2009年1月1日起至实际
5、支付日止的贷款利息损失（暂计为92,808元）。被告（反诉原告）上海某娱乐公司本诉辩称，上海某娱乐公司与某四建于2008年6月16日就上海某娱乐公司某店装修工程签订合同，合同闭口价6,600,000元，已支付工程款4,910,000元因某四建未按图施工，有两间包厢未做，该部分应从合同价款中扣除。此外，部分新增工作量是由某四建的原因产生的,如由于某四建工期延误，导致上海某娱乐公司被迫改变大堂玻璃设计,而某四建最终还是没有按照变更后的设计施工，玻璃上贴的不是安全防爆膜，存在安全隐患。故不同意某四建的诉讼请求。被告（反诉原告）上海某娱乐公
6、司反诉称：上海某娱乐公司与某四建于2008年6月16日签订《上海某娱乐公司某店施工承包合同》，施工工期为2008年6月18日至8月18日，共计60天。但某四建实际于2008年10月26日才初步完工进行竣工验收，逾期竣工共计69天。因某四建工期延误给上海某娱乐公司造成房屋租金、物业管理费、经营预期收益损失等共计2,361,853元。此外,在某四建工程完工后z上海某娱乐公司在初步验收及此后与某四建进行全面验收过程中发现，系争工程存在未按图施工等多项工程质量问题，但某四建7寸此采取消极态度，怠于履行整改维修义务。因某四建逾期完工及工程质量
7、问题给上海某娱乐公司造成巨大经济损失，且双方多次交涉未果，上海某娱乐公司遂反诉要求:1、判令原告（反诉被告）某四建赔偿被告（反诉原告）上海某娱乐公司因工期延误造成的损失2,361,853元；2、判令原告（反诉被告）某四建赔偿因未按图施工及怠于履行维修义务给被告（反诉原告）上海某娱乐公司造成的损失；3.判令原告（反诉被告）某四建继续履行整改、维修义务；4、判令2008年6月至10月水电费86,931.5元从工程款中扣除。原告（反诉被告）某四建反诉辩称:根据双方合同约定,施工期限为两个月。但在某四建施工过程中，上海某娱乐公司不断变更事项
8、,又新增许多装饰及安装项目，这些新增项目有些最迟到2008年10月18日前才确认。而双方合同第6条第3项约定，因设计变更,工期相应顺延，所以某四建施工至2008年10月18日不存在所谓逾期竣工问题,是上海某娱乐公司拖延了施工日期，故上
