箱涵劳务分包合同

《箱涵劳务分包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、劳务合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就孝昌县“四好农村公路”提档升级改扩建工程第一标段季南通道两座箱涵工程施工协商一致，签订本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.工程名称：涵洞工程2.承包工作内容：季南通道设计图纸内的两道1-3×2m钢筋混凝土箱涵施工,设计总长度14m。第二条合同工期开工日期2019年7月20日，完工日期2019年9月5日，工期为45天。第三条合同价款及组成经过双方协商一致、确认，本合同为总价包干合同，

2、在约定的风险范围内总价不作调整。合同包干价为：柒万伍仟元整（75000元），不含税。合同单价包含内容：（1）、甲方提供钢筋、混凝土（含泵车）、基坑开挖及箱涵现场施工工作面清理等；（2）、甲方负责提供乙方工人住宿、生活用电等。（3）、箱涵钢筋加工、混凝土浇筑、模板及小型机具等均由乙方承担。第四条合同价款的结算和支付　　1.结算：乙方根据甲方提供的设计图纸4或现场负责人的指令安排作业人员完成作业内容并经甲方认可后，甲乙双方签定结算书。　　2.合同价款的支付：箱涵主体完工后付肆万元整（4万元），其尾款待箱涵附属工程完工后，一次

3、性付清。第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理　　1.乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。若发生重大伤亡及其他安全事故，全部责任由乙方承担。2.发生重大伤亡及其他安全事故，承乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，甲方可提供必要的协助。第六条工程质量、验收与保修1.工程质量应达到约定标准或甲方现场负责人要求。2.乙方在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，经甲方现场负责人同意后方可继续施工。因乙方原因造成窝工等情况时，工

4、期不顺延，且发生的费用由乙方承担。　　3.工程施工完毕后15日内甲乙双方共同验收。4.对本工程的质量标准，双方约定如下：以甲方现场负责人的要求为准。第七条工期延误　1.对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延。　　⑴设计变更和工程量增加；　　⑵乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示等，致使施工不能正常进行；　　⑶甲方同意工期顺延的其他情况。4　　2.非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方协商解决。第八条文明施工　　甲乙双方应严格执行相关规定，加强科

5、学管理，坚持文明施工。第九条甲方的权利及义务　　1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。　　2.现场负责人跟踪服务。　　3.负责施工检查、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产。　　4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。　　5.对乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，应督促乙方进行整政。　　6.负责组织工程的验收工作。7.本工程甲方现场施工负责人为程燚，负责日常施工的管理、协调工作。第十条乙方的权利和义务　　1.乙方对

6、与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过65周岁。　　2.在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更，服从甲方的统筹安排，统一调动。4　　3.乙方必须按现场负责人要求施工，如有合理化建议应征得甲方同意。4.乙方确认曾宇清为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十一条违约责任　　1.甲方违约责任　　⑴由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同

7、。　　⑵由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。　　⑶甲方超过约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。　　2.乙方违约责任　　⑴因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，乙方应立即退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议。⑵因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。第十二条合同争

8、议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。第十三条合同的生效与终止　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。4本合同在完成承包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十四条本合同未尽事宜可经双方协商后另行