样板间钢结构加工与安装协议.doc

《样板间钢结构加工与安装协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、睿智禧园大门钢结构工程施工协议工程名称:大门钢结构工程工程地址：郑州高新区梧桐街协议书甲方：河南安信建设集团有限公司乙方：根据《小华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，就郑州高新区睿智禧园大门钢结构和土建T程事宜双方达成一•致意见,特签订本合同。一、工程概况：1.工程名称：郑州高新区睿智禧园大门钢结构和土建T程2.工程地点：郑州高新区梧桐街3.建筑面积：。二、工程施工范围1、施工要求：所有图纸范围内土建工程施工、钢结构工程、水电安装加工

2、，材质严格按照图纸设计要求。2、施工范

3、韦

4、：睿智禧园大门（以施工图纸为准并结合现场实际情况）屮钢结构和土建部分施丁的劳务费用和相关措施费用。其屮人工费劳保用品、所有施工使用的机械工具、人王费及意外伤害保险等费用和相关附属材料及配合费用等均包括在木次合同Z内。所有钢结构运往现场的材料和配您机械装卸车、现场协调管理、材料保管等费用均包含在木次合同Z内.包括施工图纸内土建施工的所有内容，钢柱与钢梁巾装与安装，压型钢板M装与安装、现场防火漆施工、脚手架搭拆、移动等T作，现场钢楼梯加工、制作与安装。乙方需做

5、好地脚螺栓的预埋工作。三、工程施工方式：1、包工加相关材料、施工机械、保质量、保安全、包工期、包验收合格和工程保修。2、工程承包条款需满足甲方与业主所签订的大合同四、施工价格：1、采用固定总价合同，合同价款为空万贰仟元整（32000.00元）。五、付款方式1、所有钢结构安装完毕，混凝土浇筑完毕，经验收合格后，甲方支付乙方工程款的30%；2、全部工程完工，经相关单位竣工验收合格及建设单位及监理验收决算后，支付总价款的95%；质量保修期满后，甲方一月内无息付清余款;3、乙方付款申请须按照甲方的付款单执行

6、。付款单附后五、合同工期：1、2014年10刀20日至2014年11刀2日钢结构混凝土完成，2、2014年11刀10日前全部完工。若甲方原因工程不能如期完工吋工期顺延。乙方如因施工人员不够等造成的工期延误，甲方有权对乙方进行每天500元的处罚。乙方应该根据图纸提前七天给甲方提供料单，料单必须清楚明晰，乙方必须在相应的料单上签字，因为乙方不能按吋提供料单或者料单提供错误而导致的工期延误，责任由乙方承担；同吋承担由于口身料单失误而造成的一切材料损失。如果由于乙方人工、管理、协调等相关原因引起的工期延误，

7、则工期延误之费用由乙方负责；如果乙方不能按吋完工，则由乙方承担责任并负责由于自身原因引起的各种罚款。七、质量标准：按照设计图纸、施工合同、现场实际情况、国家相关的验收规范进行施工和验收。如果由于乙方自身原因产生的质量问题，则由乙方承担；乙方按要求修改，并承扌II由自身原因造成修改的费用。乙方必须安排本项H负责人全权处理本次合同的履行，负责整个工程技术的全面把控，负责整个现场的统一协调和管理。同吋甲方委派乙方为现场执行经理，负责现场技术、安全等整体的协调和管理。八、安全标准：乙方必须按照建设单位、监理

8、单位、国家的安全管理规定配备安全设施；配备安全负责人，施工过程屮产生的一切安全问题均有乙方自行承担。如果甲方发现乙方有违反安全管理规章制度的，甲方有权给予乙方罚款，并从同期工程款中扣除。在施工过程屮出现的任何安全事故和安全问题均有乙方自行承担，甲方概不负责。如因乙方承包期间发生安全事故而发生判决书、裁定书、仲裁决定书所判令由甲方承担的责任，甲方均有权向乙方追偿，乙方应无条件赔偿乙方必须佩带安全帽，高空作业佩带安全带等安全设施，必须设置专职安全员对现场安全进行检查，发现安全隐患应该及吋制止并及吋上报，

9、并有权停止作业；甲方相关管理人员在安全检查过程屮，发现安全隐患时有权立即制止其施工，并对其进行处罚。乙方应文明施工，保证施工现场整洁有序,符合甲方的文明施工规定和要求,维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。安全防护措施费由乙方承担，已列入合同价款屮。施工现场临吋用电设备应按《河南省建设工程临吋用电手册》屮的相关条款执行。乙方自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他责任全部由乙方承扌JL乙方在施工过程屮，违反有关安全操作规程等原因导致承包人

10、自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他责任全部由承包人承担。由于本工程油漆量比较大，现场乙方必须要求工人严禁在施工现场吸烟，每发现一次给予10元处罚，并做好防火工作。九双方责任（-）甲方责任1、负责外界与周边关系等协调，负责总分包单位的协调工作。2、负责将施工所需的施工用水、用电接至施工场地内。3、负责协调总分包单位的配合工作。4、负责按照合同约定支付工程款。（-）乙方责任1、根据工程的实际情况和甲方要求配齐工种和专业技术人员及