建设工程施工合同增补协议.doc

《建设工程施工合同增补协议.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、第30条补充条款30—1其他未尽事宜，双方约订补充合同，补充合同于本合同具有同等法律效力，同时约定，本合同条款与补充条款有矛盾时，以补充合同条款为准。30—2执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》、2004《陕西省建筑装饰安装工程消耗量定额》、《陕西省建筑装饰安装工程价目表》2009、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》2009及相对应的取费文件；主材以市场价，双方认质认价，以实结算。（土方以蓝图为准，土方外运根据现场情况由甲方指定），人工费按（陕建发〈2011〉277号）文件价格执行，进入

2、直接取费。总造价下浮四个半点。（根据季度主材市场变化，经甲、乙及监理三方确认，超过5%做调整，5%以下不做调整。）30—3本合同所有材料均由承包方采购供应，对于乙方自行采购的工程所需材料，必须满足设计和施工验收规范要求，钢材以八大钢厂；水泥、防水、安装主材以招标文件上所要求的进行了采购，所有材料必须合格，符合设计图纸要求，按建筑材料进场要求做好复检复试。除常规复试之外，甲方、监理方提出需要复试的材料必须复试，复试若无问题，谁提出谁承担。否则不得进入施工现场（因材料不合格等原因造成的经济损失由乙方自行承担），

3、30—4因甲方建设手续或甲方其它原因所造成停工，一切损失均由甲方承担。30—5本合同在履行期间，一切税费不做调整。30—6土方工程以蓝图图为准，土方外运根据现场情况由甲方指定。30—7乙方必须按时支付农民工工资，否则甲方有权直接支付并从工程款中双倍扣罚（每月必须向甲方提交农民工发放工资表，必须附身份证号）。30—8本工程税金以国家相关政策为依据。30—9甲方要求乙方垫付的工程，因乙方自身原因造成停工，甲方有权终止合同，造成的经济损失，由乙方双倍赔偿甲方。30—10招投标：采用议标方式，甲乙方各自负责输并承担

4、各自的相关规定费用。30—11甲方负责协调该工地四邻关系，从外部保证乙方顺利施工。30—12禁止权利转让，如乙方转让，甲方可单方终止合同，所产生的一切责任及费用由乙方承担。30—13环保费用按有关文件，甲、乙双按比例承担。30—14乙方垫付至十层后，甲方必须按合同约定支付工程款。如甲方不能按时支付工程款，则甲方按银行同期利率支付乙方违约金。30—15发包方未能让承包方进场后正常施工，则视为发包方违约，则在十天内返还承包方工程定金。30—16甲乙双方不得违约，如甲方违约，乙方向管辖区人民法院起诉，并赔偿乙方所

5、有损失。如乙方违约，甲方向管辖区人民法院起诉，并赔偿甲方所有损失。30-17合同签订后甲方向乙方提供该土地使用规划证(复印件)或办理期间向有关部门的交费单据。30-18合同签订后三日内，乙方向甲方交付总额保证金的十分之一计二　　佰万元整。经双方约定时日，甲方以书面形式通知乙方在七日内进场，乙方未按期进场，视为进场，并在五日内交下余保证金壹仟玖佰万元整，未在约定之日内交下余保证金，视为违约，前期交付的保证金作为违约金不做退还。30-19乙方施工至单栋五层时（单体），甲方在五日内退还乙方保证金总额的三分之一，乙

6、方施工至单栋十层时甲方退乙方保证金总额的三分之一，单栋主体封项并验收完毕，甲方在五日内退还乙方剩余保证金。30—22本补充协议由甲、乙双方签字盖章生效。与原始合同具有同等法律效力，产生不可更改的法律效益。附件1：承包人承揽工程一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：承包人承揽工程项目一揽表及进度控制点附件4：工程质量保修书甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：