钢结构工程施工合同协议书范本.docx

《钢结构工程施工合同协议书范本.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、编号：_____________钢结构工程施工合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工

2、程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。一、工程名称：；建设地点：。二、工程概况本工程为个部分，钢架采用钢梁，采用；钢架采用钢梁，采用；钢架采用，外封。三、承包范围1、（按图纸设计及有关规范施工）。2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。3、质量等级：合格。四、工程造价1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积为。按结算，暂定面积为。2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。五、设计、生产、安装工期从合同

3、签订之日起总体工期为天，单体工期为天。六、工期顺延1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。（1）工程量变化；（2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时；（3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。（4）甲方资金不足，导致停工、窝工；2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。七、安全施工乙方按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的

4、责任和发生的费用。用电机具配备应符合市安监站的相关要求，由此发生的处罚由乙方承担。八、违约处理1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约。毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款%的违约金。3、赔偿经济损失的范围：甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项，而导致乙方经济损失；乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求。4、损

5、失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以经办银行计划外货款利率计算的利息。5、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。九、索赔1、严格按照合同进度支付合同款，延期三天，乙方有权停止履行合同，责任由甲方承担，并向乙方支付造价的%违约金。2、乙方未按合同规定交付工程或未全面履行合同规定的全部责任，而造成甲方经济损失，甲方向乙方索赔。十、付款方式1、工人进场，甲方付工程总价的%，计人民币¥：；2、施工过程中，甲方按形像进度支付安装费给乙方；3、工程施工完毕，甲方付到工程总价的%；4、工程竣工验收后，甲方付到工程总价

6、的%；5、余款%，计人民币¥：元作工程保修款，一年后付清给乙方。十一、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。十二、本合同壹式份，甲、乙双方各执份，均具同等法律效力，双方签字后生效。签订时间：年月日甲方：电话：乙方：电话：