路缘石施工合同.doc

《路缘石施工合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2008年7月16日...2、上述单价中包括完成该项目劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任工程工程施工承包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的有关规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程进度，工程任务及工程质量的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方具体协商签订本合同，望双方共同遵守。一、工程名称：。二、工程地点：三、工程内容及工程量：工程内容：按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石，工程数量按现场实际发生数量计算。工程完工后的最终工程

2、数量应由现场技术员做工程完结验工，经双方签字共同确认，并以此验工单为最后的结算工程数量。四、双方权利义务(一)、甲方权利义务1、甲方负责向乙方提供施工项目的图纸、规范及施工中的质量要求，并最终确定工程数量，如施工中有变更的部分，则施工中变更的部分另行进行计算，如因甲方责任造成延期开工或暂时停工的，工期除相应顺延外，甲方还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失，由此造成的第三方损失应由甲方负责。42、甲方应派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。3

3、、工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收，并作出最终的签认。4、按合同规定甲方应及时向乙方支付工程款。(二)、乙方权利义务1、乙方应按甲方要求按图纸施工，编制施工方案，保证工程质量，并经甲方同意后开始施工。2、乙方制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。3、乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照甲方的现场管理模式进行施工。五、工程结算方式：（一） 本合同全部工程造价的结

4、算按下列方式办理：本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。（二） 工程价款结算式如下：六、工期：该工程自年月日至年月日4全部竣工（如因甲方责任造成的误工，则工期顺延）。七、材料供应：甲方为乙方提供各种相应的材料，并保证材料质量满足相关规定的要求，如出现质量问题，有甲方承担相应的损失，乙方不负任何责任。八、工程质量及验收标准：工程质量确保优良，乙方必须严格按照甲方的要求，精心组织施工，满足相关的质量标准及相关的规定要求，并认可甲方出

5、具的相关质量要求和规范及检验标准。九、合同纠纷本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。1、提交_______________仲裁委员会(   )2、依法向人民法院起诉（   ）十、其它约定：1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方自负。2、因甲方原因造成的安全质量事故，由甲方承担

6、（需附甲方施工现场技术负责人签认单）误工损失费用。3、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。4、4生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决，并符合国家的有关法律法规的规定。5、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿。十一、未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。甲方单位（盖章）:乙方单位（盖章）：负责人：负责人：电话：电话：年月日年月日4