市政燃气管道开挖施工合同范本.doc

《市政燃气管道开挖施工合同范本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、合同编号：XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工合同工程名称：XXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工发包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司签订地点：XXXXXX市签订日期：二〇一三年X月10XXXX市政燃气管道土石方开挖施工合同发包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就XXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石

2、方开挖施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。第一条基本情况1、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工。工程地点：XXXXXXXX。2、工程承包范围及方式承包范围：XXXXXXXXXXX市政燃气管道工程土石方开挖施工工程长度XXXXX米。承包范围如下：挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖工作坑及恢复。承包方式:以总价包干承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。即合同价格包含清单报价内已有的项目，但不包含清单报价以外的项目。3、合同工期与工程质量合同工期：以签订施工合同的当天开始计算，XX

3、个日历天。工程质量标准：合格，执行国家、XX省、XX市现行验收评定标准。4、合同价款与支付方式合同总价为人民币XXXXXXXXXXXX元正。（小写：￥XXXXXXXXXX元）投标文件中的清单报价有效，新增的工作量参考该清单报价中的单价。10支付方式：该项目按照完成进度节点支付相应工程款的80%，竣工验收办理结算后支付至合同造价的95%。设计变更、现场签证在结算时一并支付。若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的，相应损失由乙方承担；若以上用已由甲方代付的，则从工程款中扣除。特殊情况下如工程2个月未验收的工程，经乙方申请可以按工程进度结算

4、。乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票，否则招标人有权拒绝付款。第二条施工设备材料土石方开挖施工所用设备材料（除燃气管道安装提供的设备材料外）均由乙方提供，乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准，甲方有权对乙方所用设备材料进行检查，如发现不合格，甲方有权要求乙方整改，由此所导致的工期延误等责任由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的损失。第三条双方的责任和义务1、施工前，乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电，并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作，完成后需提供给甲方一个施工方案，并署名，乙方对提供的施工方案负全部责任。2、甲方指定非开

5、挖穿越施工的工作坑位置，并给出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人员施工。3、施工中，乙方必须严格按照预定的施工方案施工，以避开原有市政管线，如发生任何的管线破坏，都由乙方承担，并全额赔偿第三方的损失。4、乙方应保证施工过程中不10发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净，由甲方现场管理人员验收。6、甲方负责协调好管道安装单位与土石方开挖施工单位的关系。第四条工期约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3

6、、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。第五条验收一、工程质量1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。2、乙方应按已定施工方案施工，如在土石方开挖过程中发生管道断裂或出现漏气现象，乙方应全额赔偿甲方损失。3、乙方应负责其所完成的土石方开挖工程通过相应的验收。第六条违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。甲方要求提前竣工，

7、除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作为奖励。3、由某方10原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第七条合同组成的文件1、本合同、工程施工安全合同；2、投标报价书以及报价清单；3、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；第八条争议处理方式在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成时，任何一方均可向XXXX市人民法院起诉。第九条附则1、本合同一式四份，其中甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。3、本

8、合同未尽事宜，由双方协商解决。发包人（