工程内部承包协议书

《工程内部承包协议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、内部承包协议甲方：乙方：为了保证如期完成，经甲方研究决定，对该工程实行项目目标管理责任制，即实行在甲方宏观控制下乙方自主经营，自负盈亏的承包方式。为更好地明确甲、乙双方的责任权利关系，特签订以下条款，在施工中共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：（¥元）五、承包方式：乙方执行甲方与业主签订的施工合同，承担合同中甲方应负的权利和责任，（自主经营，自负盈亏，乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收及保险等一切内容）。若在本合同实施过程中，业主对施工合同的内容进行增减，甲方有权按业主的要求对乙方的上述工

2、作内容进行增减，且按业主要求的工期完成，乙方不得有异议。六、管理费用：甲方按工程造价的3.5%收取乙方的管理费用。若业主增加工程总造价，增加部分甲方按3.5%收取乙方管理费用。劳动保险按总造价30%收取乙方的管理费用。七、甲方的权利和义务7.1与本工程项目业主签订工程施工承包合同；7.2为乙方办理成了项目部所需手续；7.3协助乙方搞好现场施工管理、质量管理、安全管理、对工程质进度、安全和现场文明施工进行检查和监督；7.4协助乙方搞好工程开工、竣工验收工作；7.5乙方因工程质量、进度等因素不能满足业主要求，经业主或甲方多次提出仍不改正，甲方有权派其他

3、队伍进场，乙方应无条件退场，并承担由此引起的相关费用；7.6检查、监督乙方财务管理，要求乙方务必做到账目清楚、准确；7.7要求乙方不得将工程转包或再次分包，一经发现，甲方有权历经终止合同，并没收乙方所交的保证金，要求乙方无条件退场，乙方不得提出索赔，乙方还必须承担违约责任；7.8甲方收取乙方管理费用中部含各种税费：建安营业税、城市维修改建税和教育附加税、企业所得税、个人所得税、印花税等各种费用由乙方负责缴纳，如乙方为按规定上缴税费，甲方有权对其进行处罚，直至终止合同;7.9若由于乙方自身原因不能满足工程技术、质量、工期等要求时，甲方可以增派技术工人

4、进行支援，其往返路费、工资奖金由乙方支付；7.10乙方每月需向甲方提供与工程进度款相符的相关签证，否则甲方有权扣押进度款，直至乙方提供相关签证后再支付；7.11甲方每月派人至工地核实乙方实际完成工程量，并监督乙方支付各种应付款项，如所得进度与鉴证不符，超出部分须待乙方完成相应工程量及签证后再支付。所派人员往返路费，食宿又乙方支付；7.12工程开工后，乙方须向甲方提供材料供应商及工程劳务承包班组的合同及相关人员名单、电话、如有必要，甲方有权代乙方支付材料款及民工工资（从建设方拨付工程款中支付）。一、乙方的权利与义务8.1必须严格履行甲方与业主签订的工

5、程建设施工合同及补充协议；8.2自主经营、自负盈亏，对工程施工质量、进度、安全等全方面责任，施工过程中发生的工程质量事故、安全事故等一切经济和法律责任均由乙方自行承担；8.3承担工程从开工到竣工验收和保修期内所发生的所有费用，必须为本工程及其从业人员购买保险；8.4享有甲方授权委托范围的权利，非授权委托所方式的一切经济、法律责任由乙方负责；8.5按照本合同约定方式向甲方及时交纳管理费，并向甲方提供相关工程资料和财务资料；8.6按规定缴纳各项税费并向甲方提供税务原始票据，否则甲方有权从工程款中扣除税费；8.7乙方必须及时将取得的原始合同及票据（与民工

6、的劳务施工合同、材料购销合同、人工工资表、发票等）交到甲方财务管理部门，服从甲方财务人员的检查和监督；8.8负责工程预、决算和施工组织设计的编制，每月按时向业主及监理报送工程进度计划和相关工程技术资料，并报甲方存档备查，工程竣工后乙方须向甲方反交竣工资料一套，否则甲方在工程款中扣除3万元作保证金，待完善手续后退还；8.9按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资的情况发生，由此产生的后果由乙方承担全部责任；8.10接受甲方对工程质量、安全、工期和财务收支的检查、监督和管理，使工程规范、有序地进行。搞好施工现场的文明施工，树立企业形象，临时设施，机械

7、设备、材料堆放都要挂牌且名称醒目。8.11如因乙方原因造成建设方解除合同，乙方全部承担经济责任和法律责任，并赔偿甲方的直接损失及间接损失。一、其他9.1本工程建设方需要履约承担保证件由乙方负责办理、相关费用及责任又乙方全部承担。9.2乙方如不能履行本合同，后果由担保人全部负责。二、本协议未尽事宜，由甲、乙双方本着实事求是，平等互利的原则协商解决。若协商不成，由甲方企业所在地法院判决。三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；经甲乙双方签字后生效，双方各自履行完责任和义务后失效。甲方：乙方：代理人：身份证号：电话：电话：乙方履约担保人：合同订立日期：年月

8、日承诺书为确保如期完成，特向工程处做如下承诺：一、严格按照工程处与建设方签订的施工承包合同规定的施工内容、工期、质量及安全