土方工程承包协议书

《土方工程承包协议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、土方工程承包协议书第一篇：土方工程承包协议书土方工程承包协议书发包人（以下简称甲方）承包人(以下简称乙方)经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行，否则将担当一切法律责任。一、承包项目：华域丽都小区地块土方的开挖、运弃。二、承包方式：包挖、包运，不得转包。三、承包价格：开挖土方元/m3（土方）。安全要求：1、开工前、乙方应做本工种工人的安全思想教育和安全留意事项并做交底记录。2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的安全留意事项进行施工。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的

2、地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工若因甲方原因停工，一切费用由甲方担当。13五、结算方式：开挖完成后经验收合格当天支付清工程款。六、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签订双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，至工程款结清后自然失效。甲方：乙方：联系联系方式：联系联系方式：年月日年月日第二篇：土方工程承包协议书鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商全都制定本条款，双方务必

3、遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公版权全部二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。四、工期要求：13按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开头施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工规允许围内。2、做水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、免费公版权全部4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做本工种工人的安全思想教育和安全留意事项并做交底记录。2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的安全留意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。134、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准

5、时报告工地负责人并做排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：联系联系方式：联系联系方式：年月日年月日第三篇：土方工程承包协议书土方工程承包协议书鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人（以下简称甲方）13承包人（以下简称乙

6、方），经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。版权全部二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开头施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工规允许围内。2、做水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，

7、夯实后的密实度应达到设计要求。版权全部4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，13方为合格；否则担当整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做本工种工人的安全思想教育和安全留意事项并做交底记录。2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的安全留意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发觉地下水

8、或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。13本协议书一经签定双