2-施工图审查合同文本

《2-施工图审查合同文本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、施工图设计文件审查合同工程名称重庆公司厂房施工图审查工程地点重庆市区合同编号审查机构类别一类发包人：　公司审查人：有限公司6-发包人:公司审查人:有限公司发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；《建设工程质量管理条例》；1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[2004]211号);1.3政府有关

2、部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。第二条工程概况2.1工程名称：工程项目主厂房施工图审查2.2工程建设地点：重庆市区2.3工程类别:(房建/市政)厂房建筑规模　总建筑面积平米；2.4施工图设计文件审查工作范围:　主厂房建筑结构施工图审查;　第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准;3.16-是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求；3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是

3、否符合工程建设强制性标准；3.3地基基础和主体结构的安全性；3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性，真实性负责：表一序号资料及文件名称份数提交日期备注1施工图审查委托书12项目初步设计批复意见书，结构计算书及全套施工图、地质勘察报告书各12008.63审查机构认为需要的其它资料第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责：表二6-序号资料及文件

4、名称份数提交日期有关事宜备注1施工图审查记录表（相应专业）按第四条要求文件资料提供齐全后（10）个工作日完成按具体项目双方约定2复核意见表，审查意见合格书4待设计方对审查记录作出满足要求的反馈意见表后（5）个工作日第六条收费标准及付费方式：6．1本工程审查费按建筑面积单价：2.5元／ｍ２计算，总额为共计元（即圆）整人民币；6．2双方合同生效后预付审查费40%计89，500万元；6．3审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。第七条发包单位、审查机构责任：7．1发包单位责任：（1）发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要

5、求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。6-　　（２）审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费；（3）发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。7．2审查机构责任：(1)审查机构应当根据国家与市（地方）有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真

6、履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任;(2)审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任；（3）审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条违约责任8．1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额0.5‰违约金；8．2审查机构由于自

7、身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的0.5‰的违约金。6-第九条其它约定事项9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第（）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效；双方履行合同的义务后即终止。本合同一式6份，发包人3份，审查人3份。发包单位名称：（盖章）审查机构名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人