屋面及女儿墙漏水维修协议

《屋面及女儿墙漏水维修协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、馨苑屋面漏水维修协议馨苑1#楼屋面及女儿墙漏水维修协议发包人：陕西金辉居业房地产有限公司（以下简称甲方）承包人：福建卓越建设工程开发有限公司（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商就馨苑1#楼屋面漏水及女儿墙墙漏水维修，达成如下协议，以便双方共同遵守。一、承包范围上东区临时道路硬化施工内容包括：屋面漏水、及女儿墙漏水维修[详见收方单]。二、工期要求：满足甲方要求工期。三、工程质量：合格四、工程造价4.1本工程的造价采用包干的形式，经甲乙双方审定的包干价为：151005.6元(大写：壹拾伍万壹仟零伍元陆角)。五、双方责任5.1甲方责任：5.1.1对工程进度、

2、工程质量进行监督，会同监理方检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，隐蔽工程验收和竣工验收，受理有关隐蔽试验记录等单据以及其他相关事宜。5.1.2按协议规定，拨付工程款。5.1.3负责协调施工现场各施工单位间相互交叉作业遇到的问题。5.2乙方责任：5.2.1乙方在工程施工过程中应接受甲方项目部、监理部的管理和协调，在设计交底后应编制详细的施工组织计划报甲方和监理审定，并及时组织施工，保质保量按时完成任务。5.2.2乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；项目全体人员需持证上岗，按甲方规定进

3、行人事用工管理随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；负责施工场地的清洁卫生，保证符合文明工地的要求，否则按本合同的规定给予经济处罚；承担施工现场发生的安全事故责任和因此发生的一切费用。六、工程款支付第10页共10页馨苑屋面漏水维修协议6.1工程完工后，甲方一次性支付乙方工程款。6.2甲方在支付每笔工程款时，乙方应同时开具正式发票（工程项目所在地税务机关代开的发票），办理完结算，甲方支付至结算总价的100%时，乙方需向发包人提供工程结算价的全额发票。如乙方提供虚假发票，乙方人负全部法律责任，并承担因此给甲方造成的一切损失。七、其他：7.1本补充协议

4、中的“天”（除特殊注明外）均指日历天，“元”均为人民币币值。7.2争议和纠纷：首先应通过友好协商和谈判方法解决履行合同中的争议问题。如谈判未能达成一致意见，向甲方工程所在地人民法院起诉，通过法院诉讼判决。7.3本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。副本四份，甲乙方双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：2015年月日第10页共10页馨苑屋面漏水维修协议下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！谢谢！！1、有来路，没退路;留退路

5、，是绝路。2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!3、做一题会一题，一题决定命运。4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。5、拼一载春秋，搏一生无悔。6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获!10、22.对命运承诺，对承诺负责11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高声语，恐惊读书人。13、高三高考高目标，苦学善学上好学。14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其

6、谁。15、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。第10页共10页馨苑屋面漏水维修协议16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。17、遇难心不慌，遇易心更细。18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成就自我。19、努力造就实力，态度决定高度20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。21、精神成人，知识成才，态度成全。22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。23、我高考我自信我成功!24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越!26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。27、山高不

7、厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦：追求!28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看燕赵魁首谁人得。29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握现在、就是创造未来。32、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲33、我心飞翔，路在脚下。34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气35、辛苦三年，幸福一生。第10页共10页馨苑屋面漏水维修协议36、精神成就事业，态度决定一切。2016年经典励志语录二你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。竹子

8、用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就