工程承包劳务合同模板

《工程承包劳务合同模板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

工程承包劳务合同合同编号：工程名称：工程地点：发包方：承包方：张志平等（详见合同附件）签订地点：签订日期： 发包方（全称）：（简称甲方）承包方（全称）：张志平等（详见合同附件）（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规、遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，同意签定本合同，双方共同遵守履行。一、工程概况工程名称：总部经济园别墅A20-22栋混凝土剔凿工程二、承包内容与范围2.1甲方负责提供现场施工用水用电的接驳点位，乙方需从该点位接施工用水用电，否则造成的一切损失由乙方承担完全责任。（水电费由乙方承担，向总包方缴纳）。2.2完成甲方指定的全部剔凿工程。三、质量标准3.1该工程质量标准为：甲方验收合格即可。四、合同工期4.1开工工期：年月日；4.2完工日期：年月日。4.3合同工期如遇下列情况，经双方协商（三天内不办理签证的，不予认可），可作顺延。合同履约中发生重大设计变更而影响施工进度；不可抗力因素；即不可避免、不能预计并不能克服的自然灾害和社会异常事件，如水灾、火灾、地震、战争等。4.4合同签字盖章生效后，开始计算工期，乙方进场后必须在甲、乙双方确定的工期内如期完工。4.5如因非乙方原因工期延误三个工作日内，经甲方确认工期可适当延长；除非发生不可抗力，否则乙方应保证无论因任何原因，工期最迟延长时间不得超过3日，否则应承担本合同约定的违约责任。五、承包方式及单价5.1固定总价合同，不做调整。包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的方式。5.2最终合同总价为（含税）：人民币￥元(大写:) （含税金，提供甲方指定税务机关出具的建安发票）六、付款方式：七、安全文明施工7.1乙方施工期间要把安全放在第一位，严格按照安全标准要求操作施工，争创自治区安全文明样板工程。7.2甲方必须无偿为乙方提供安全劳保用品，如：安全帽、安全带等。乙方有责任配合甲方安全员消除安全隐患，无条件地接收甲方安全员对安全方面的要求和指挥。甲方有权对违规操作的人员执行经济罚款。7.3如因乙方人员操作不当造成的事故，一切责任均由乙方负责。八、施工人员及管理8.1乙方指派富有经验之工地负责人：常驻工地，督导施工，所有工人之管理及饮食等均由其负责。确定的工地负责人，乙方应以书面形式通知甲方，施工期间，乙方若更换工地负责人须经甲方同意，若甲方认为乙方工地负责人或其他管理人员工作明显不称职时，有权提出批评，如甲方认为有必要更换上述人员，将以书面形式通知乙方，乙方在三天内更换上述人员。8.2乙方工人应严守施工现场管理制度，如有触犯地方治安条例行为，所引起的纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。乙方如有与其他施工单位相互委托事项或产生纠纷时，应自行协商解决，费用自理。8.3工人数量8.3.1木工：人；8.3.2钢筋工：人；8.3.3砼工：人；8.3.4架子工：人；8.3.5管理人员：人。九、工程进度9.1因本工程的特殊原因，工期特别紧，乙方必须配备足够的人力加班加点完成，确保工期。9.2 在开工前，甲方向乙方无偿提供施工图纸及有关资料，乙方根据甲方下达和施工任务或现场负责人的指令，安排作业人员按时完成承包的作业内容，保质、保量、保安全、保工期完成此项工程，由于乙方自身原因引推迟完工一天罚元。十、文明施工10.1乙方必须做到工完、料尽、场地清。10.2乙方必须严禁打架、赌博、嫖娼、汹酒等不良行为。如果发生打架斗殴，当事人无论对错必须清出工地，甲方可根据情节严重程度对乙方执行2000~20000元罚款。10.3乙方必须做到合理使用材料和节约材料，对浪费材料的一经甲方发现，将进行元的处罚以示警告。十一、补充条例11.1甲方向乙方无偿提供施工大小机具（钢筋、木工、砼机械），乙方只带随身携带的手头工具（如板手、锤子等）。11.2施工过程中必须的辅材、耗材、原则上由甲方提供，乙方只管使用，如需乙方负责，甲方按照实际需用量，结合当前市场价格予以另补。11.3现场乙方所用机械，保养由乙方负责，维修、换件由甲方负责。11.4现场如发生合同以外的零工，由甲方负责人签字认可，每个零工按照元/工日计（1个工日以10个小时计取）。11.5施工过程中发生工程预算以外变更，甲乙双方另行商定。11.6甲方有权对质量不合格的部位执行罚款，所发生的返工费和材料费用均由乙方承担。十二、合同生效：12.1本合同应在双方签字并加盖单位合同专用章（或法人章）之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。12.2双方有关本工程的乙方施工人员花名册视为本合同的附件，该合同附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。十三、争议解决方式：14.1.本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。 14.2.在履行本合同过程中若发生争议，甲、乙双方应本着友好、协商的态度解决，协商不成的，可向包头市昆区人民法院予以诉讼。14.3.法院判决对双方具有约束力，凡产生的诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。14.4.在起诉过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。甲方：（盖章）乙方：（盖章）地址：住所：身份证号：联系电话：联系电话： 年月日