一级建造师-建设工程法规及相关知识模拟9

《一级建造师-建设工程法规及相关知识模拟9》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

建设工程法规及相关知识模拟9一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）丄、根据《注册建造师管理规定》，建造师初始注册和续期注册的有效期限（）0A・分别为2年和3年B.分别为3年和2年C.均为2年D.均为3年2、以下关于建造师的说法中，正确的是（）oA.未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师、'一师多岗〃C.建造师的执业范围不受限制D.具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件Z—3、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）oA.法律B.部门规章C・行政法规D.单行条例4、根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（）,按照法定标准给予征地补偿。A.原用途B.生产能力C.经济价值D.区位5、2010年3刀丄5日，甲建筑工程公司委托本公司业务员李某外岀采购水泥，在此期间，李某以甲建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国《合同法》的规定，该钢材购销合同是（）oA.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可撤销合同6、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由（）承担。A.甲建筑公司B.乙建筑公司C.丙公司D.李某7、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（）oA.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返述8、下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）oA.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任9、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利为（）o A.自物权B.他物权C.担保物权D.用益物权10、在某工程项口的施工招标屮，某施工单位以低于标底丄00万元的价格屮标，屮标价为3000万元。招标人于2006年2月1日向中标人发出了中标通知书，并于2006年2月9H向有关部门进行了备案。双方于2006年2月12口签订书面合同时，招标人要求将合同价格调整为2800万元，施工单位同意并在合同上签字。施工过程中双方对工程款的支付产生纠纷，诉诸法院。根据相关法律规定，法院应当认定以（）万元作为工程款的结算依据。A.2800B.2900C.3000D・310011＞按照债的设定及其内容是否允许当事人以自由意思决定，债可分为意定之债和法定之债，下列债属于意定Z债的是（）。A.合同之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.侵权行为之债12、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司.的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，红星建筑工程公司的利益受到损害的损失由（）承担。A.红星建筑工程公司B.乙公司C.甲某D.乙公司和甲某连带13、如果不履行或不认真履行代理职责而给被代理人造成损害的，（）承担赔偿责任。A.法院B•被代理人C.当事人D.代理人14、某制造企业在支付某工人工资时，由于会计的疏忽，误将1000元看成2000元，多支付了1000元，企业管理人员发现后，向这名工人道歉及讨要，这种债的产生原因是下面说法中的（）oA.不当得利B・讨债C.无因管理D.侵权行为15、施工单位负责人在开工会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单见下表，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，你认为所有不正确的安排是（）o姓名uu冈位是否参加培训理由甲电工参加特种作业人员乙负责混凝土施工的工长不参加非特种作业人员，且达到了本科学历丙安全生产管理人员不参加己经过有关管理部门考核合格T负责材料质量的技术人员参加业务能力不足A・甲、丁B・丙C・乙、丙D・乙、丙、丁16、共同投标协议（）合同关系。A.属于B.不属于C.属于权利和义务D.属于债权债务17、某招标人于2009年4月向中标人发出了通知书，双方于2009年4月15H签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在（）之前退还其他投标人的投标保证余。A.2009年4月5日B.2009年4月20C.2009年4月25日D.2009年5月1日18、某建设工程实行施工总承包，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位，则下列有关施工总承包单位与分包单位安全责任划分的说法，正确的是（）OA.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.总承包工程的生产安全事故由分包单位承担责任 A.分包单位应当接受建设单位人员的安全生产管理D・总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。A・主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.安全生产管理人员20、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标吋该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当吋没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）oA・有效B.无效C.经澄清说明后有效D.在招标人同意接受的情况下有效21、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）在工程项目中处于中心地位，对建设工程项目的安全全面负责。A.项目负责人B.主要负责人C.专职安全管理人员D.安全管理人员22、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是（）。A.该合同属于租赁合同，必须釆用书面形式，甲、乙的行为无效B・该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立B.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立23、根据我国《建筑法》的规定，（）建筑工程在施工前必须办理施工许可证。A.投资200万元的古建筑修缮B.造价为600万元的抢险救灾C.总投资5000万元的军用房屋建筑D.建筑面积为8000m2的市政广场建设24、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A.施工B.建设C.监理D.设计25、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。A.1B.2C.3D・526、《建设工程安全生产管理条例》第u条规定，建设单位应当将拆除工程发包给（）的施工单位。A.能完成拆除任务B.具有相应资质等级C.专业拆除D.达到拆除施工要求27、根据《行政诉讼法》规定，相对人对具体行政行为不服直接向人民法院提起诉讼，应当在知道 作出具体行政行为之日起（）内提起，法律另有规定的除外。A・15HB・30HC・2个月D・3个月28、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）小时以书面形式通知工程师验收。A.10B.12C・24D・4829、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）oA.城市规划B.项目批准文件C.项冃投资概算D.国家规定的建设工程勘察深度要求30、根据我国法律规定，居住用地和商业用地的土地使用权出让最高年限分别为（）oA.70年和50年B.70年和40年C.50年和50年D.50年和40年31、甲工厂欠乙公司100万元，后甲工厂被乙公司兼并。甲工厂欠乙公司的债务因此而消灭的原因是（）-A.免除B・混同C.抵销D.解除32、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（），向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7日内B・10日内C・15日内D.20日内33、列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后（）个刀内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。A・1B・2C.3D・634、下列各项中，不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是（）oA.某卫星发射屮心用地B.某市政府用地C.奥运会主会场用地D.某住宅小区用地35、工程监理单位转让监理业务的，责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，（）。A.处以罚款B.追究刑事责任C.吊销资质证书D.审议裁决36、下列表述，符合《水污染防治法》防止地表水污染的规定的是（）oA.对已受污染的潜水和承压水不得混合开采地下水B.禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车俩和容器C・地下工程应采取防护性措施，防止地下水污染D.禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水37、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（）。A.3个月B.12个月C.18个月D.6个月38、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10FI将建筑材料运至工地，一切准备就绪， 承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A.2004年3月1日B.2004年3月20日A.2004年3月10日D.2004年3月18日39、企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起（）H内，向税务机关申报办理税务登记。A.10B.15C・30D・6040、2008年3月120,甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20吨，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是（）。A・甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同己经成立A.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立B.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立C.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立41、在合同权利转让中主合同无效或者被撤销，从合同也将失去法律效力，这体现了在合同权利转让的效力中（）OA.受让人成为合同新债权人B.从权利随之转移C.抗辩权随之转移D.抵消权随之转移42、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。A.要求出示施工项冃经理和技术负责人的资格证书B・要求提交质量保证体系和质量责任制度文件C.抽查施工中主要建筑材料的质量B.检查劳动合同履行及劳动保护情况43、2009年5月120,甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢40t,每5200元/t,2009年5月20H之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2009年5月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案下列表述中，正确的是（）oA.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立44、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后两封信函，下列说法中，正确的是（）oA.两封信函都属于要约B・两封信函都属于要约邀请C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约45、某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按7000元/天计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿按5000元/天计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时的拖期违约赔偿应为（）元/天。A.5000B・5500C・6000D.7000 46、对于财产保险合同，根据我国《保险法》规定，被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，维护保险标的安全。这体现了投保人（）oA.支付保险费的义务B.通知义务C.维护保险标的安全义务D.协助义务47、甲施工单位向乙材料牛产商发了一个要约，表明了想要购买乙材料牛产商牛产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲施工单位吋已经超过了要约中确定的期限。则下列说法中，正确的是（）。A.乙材料生产商发出的承诺可以是拒绝甲施工单位购买材料的意思表示B.该承诺是否有效由甲施工单位决定C•该承诺是否有效由乙材料生产商决定D.这种迟到的承诺屈于承诺超期48、甲施工单位向乙材料生产商发出一个要约，表明了想要购买乙材料生产商生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲施工单位时已经超过了要约屮确定的期限，则下面说法正确的是（）oA.乙材料生产商发出的承诺可以是拒绝甲施工单位购买材料的意思表示B・该承诺是否有效由甲施工单位决定C•该承诺是否有效由乙材料生产商决定D.这种迟到的承诺屈于承诺超期49、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10%,否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A•显失公平而无效B.欺诈而可撤销C.胁迫而无效D.胁迫而可撤销50、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800方元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定51、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这吋发包人可行使（）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权52、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化；拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）OA・同吋履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权53、2007年3月190,甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的住宅小区项目。合同规定，工程项目应在2008年4月25日之前竣工，自竣工验收之FI起10日内，甲房地产开发公司向乙建筑工程公司支付工程款「2亿元人民币。经甲房地产开发公司同意乙建筑工程公司与丙建筑施工公司签订劳务费为3000万元人民币的劳务分包合同。在工程竣工验收后，甲房地产开发公司一直不向乙建筑工程公司支付工程款，而乙建筑工程公司也一直拖欠丙建筑施工公司的劳务费。则下列表述正确的是（）oA.丙建筑施工公司有权行使代位权直接向甲房地产开发公司要求3000万元的债权B.丙建筑施工公司无权直接向甲房地产开发公司要求3000万元的债权C・丙建筑施工公司有权行使代位权直接向甲房地产开发公司要求丄・2亿元的债权 A.丙建筑施工公司有权行使撤销权直接向甲房地产开发公司要求3000万元的债权54、某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是（）oA.设计单位不履行合同时.应当支付给业主20万元B.承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元C.设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元55、甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订了一份承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定,该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产牛的责任应当由（）-A.甲公司承担B.丙公司承担A.丁公司承担D.丙公司和丁公司连带承担56、企业设立，变更和终止时应当向有关登记机关办理相应登记，下列表述中（）不属于办理登记。A.对外投资B.公司破产C.公司转产D.法定代表人更换57、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于口月150未经检验而使用该工程，月20日承包人提交了竣工验收报告，□月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A・11J1150B・丄1.月20日C.11月30日D・12月3日58、若合同双方对争议的解决方式没有达成协议，贝叮）oA.只能通过仲裁方式解决争议B•只能通过诉讼方式解决争议C.任何一方可以选择仲裁或诉讼方式解决争议D.任何一方可同时选择。仲裁和诉讼方式解决争议59、甲公司与乙公司签订了一份建筑材料采购合同，在合同履行期间，因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。则该合同终止的方式是（）oA.解除B・混同C.抵消D.提存60、为了保护债务人的利益不受侵害，受让人对于让与人基于同一债权而应该承担的义务也应承受,包括（）。A・向受让人主张抵销B.合同转让C.债务人的清偿抵销权D.第三人的法律责任61、根据我国《担保法》规定，最高抵押额，是指抵押人与抵押权人协议，在最高债权额限度内，以抵押物对一定期间内连续发牛的债权作担保。关于最高额抵押的主合同的说法正确的是（）oA.主合同债权可以转让B.主合同债权不得转让C.主合同债权可以有条件转让D.主合同债权经抵押权人口头同意后可以转让62、甲和乙住在同一个城市，但甲的住所地在该市的A区，乙的住所地在该市的B区，如果甲要起诉 乙，那么甲应该向哪个法院提起诉讼（）oA・该市中级人民法院B.A区人民法院C.B区人民法院D.以上均可63、工程保险中属于强制保险的是（）oA.安装工程一切险B.执业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险64、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由（）承担。A・甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带65、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案屮关于代理权的举证责任应当由（）承担。A.甲B.乙公司C.丁D.丙公司66、在建设工程中，经常出现施工合同分包与转包纠纷，其原因主要有（）oA.承包商资质问题B.无权代理与表见代理C.承包商竞争过分激烈D.合同约定的履行范围清楚67、根据《民事诉讼法》第二百一十九条的规定，申请执行的期限，双方或有一方当事人是公民的为丄年，双方是法人或者其他组织的为（）个月。该期限从法律文书规定履行期间的最后一H起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。A.3B.4C.5D.668、转移财产权利合同规定的出卖人的主要义务不包括（）oA.标的物质量应符合约定B.保证第三人向买受人主张权利C.将标的物的所有权转移给买受人D.交付标的物和有关单证、资料69、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.发包人D.甲公司和乙公司连带70、属于行政责任种类的是（）oA.留用察看B.签订、履行合同失职罪C.国家工作人员因违反政纪或在执行职务时违反行政法规的行为D.重大环境污染事故罪二、多项选择题（每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意）71、《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）oA.可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 B・可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权C.可以向仲裁机构请求以债务人的名义代位行使债务人的债权A.行使代位权的费用，由债权人负担72、根据有关规定，注册机关可以撤销注册的情形包括（）oA.注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的B.违反法定程序作出准予注册许可的C.对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的D.注册建造师未达到继续教育要求的E.注册建造师有效期满且未延续注册的73、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）oA・水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价冃表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺B.水泥厂新报价属于新要约74、民事法律行为所采用的形式分为（）。A.民事法律行为B.特定的法律规定C.要式民事法律行为D・社会公共利益A.不要式民事法律行为75、下列不属于委托代理的是（）。A.甲打电话请乙为他买三千克苹果B.丙打电话请小姨为自己的生日购买一份精美的蛋糕C.人民法院指定一名律师作为丧失行为能力的当事人的代理人D.丁将自己买的水果送给了邻居E.老李14岁的儿子因打人被起诉，老李代为出庭76、甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及债务承担比例均为5:5。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。关于建设单位的损失赔偿，下列说法正确的有（）oA.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失77、注册建造师有下列（）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。A.聘用单位破产的B.聘用单位被吊销营业执照的C.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的D.已与聘用单位解除聘用合同关系的E.年龄超过60周岁的78、因某房地产开发企业的法定代表有病住院，不能亲自参加某建设工程承包合同签字，遂电话告知建筑施工企业由其分公司经理代签，则下面说法不正确的是（）oA.这种代理属于指定代理，签字无效B.这种代理属于委托代理，签字无效 C.这种代理属于委托代理，签字有效D.这种代理属于法定代理，签字有效A.这种代理属于口头代理，签字无效79、下列理解正确的是（）oA.投标有效期，是招标文件规定的投标文件有效期，从提交投标文件截止日起计算。在投标有效期内，招标人要完成评标、定标和与中标人签订合同等工作B.邀请招标，也称有限竞争招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标C.建筑而积在8万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；8万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定D.根据《招标投标法》第二十六条的规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件E.所渭投标保证金，是为防止投标人不审慎投标而由招标人在招标文件中设定的一种担保形式80、有下列（）情形之一的，法定代理或者指定代理终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或者代理人死亡C.被代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定A.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭81、根据《招标投标法》的规定，招标应当具备的条件包括（）oA.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，尚未核准C.招标所需的设计图纸及技术资料还未完成D.招标人还未成立E.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明82、按照我国《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人83、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）oA.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡A.委托代理人有过错84、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，监督检查可以采取（）检查的方式。A.综合B.抽查C.重点D.专项E.抽样85、根据《标准化法》的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（）oA.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准D.企业标准 86、建筑工程一切险的被保险人可以包括（）oA.企业B.业主C・总承包商D.业主聘用的监理工程师E.分包商87、下列的表述中正确的是（）oA.要约可以撤冋B.承诺可以撤冋C.要约可以撤销D.承诺可以撤销D.承诺和要约可以同时撤销88＞《合同法》规定，合同内容一般包括（）等条款。A.标的B.数量、质量C.价款或者报酬D・签订地点D.解决争议的方法89、当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，（）oA.无论何种情况均如数支付约定的违约金B.约定的违约金低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定的违约金只要高于造成损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少E.只有约定的违约金过分高于造成损失的，当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少90、以下合同中，可撤销合同有（）oA.违反法律的强制性规定的合同B.以合法行为掩盖非法目的的合同C.因重大误解订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同A.订立合同时显失公平的合同91、法律规定可以质押的权利是（）。A・汇票B.支票C.提单D.各种股份、股票A.依法可以转让的专利权92、不安抗辩权的成立条件包括（）oA.债务履行有先后顺序B.合同中约定了履行的顺序C.履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形D.双方当事人基于同一双务合同而互负债务E.履行顺序在后的当事人未提供适当担保93、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是（）oA.抵押人将己登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B・除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D.抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保94、同时履行一方抗辩权适用的条件是（）oA・同一双务合同产生互负的债务B.合同屮约定了履行的顺序 C.当事人另一方没有履行合同债务D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务A.对方的对价给付是可能履行的义务95、在施工合同履行中，合同变更通常包括（）oA.工程质量的变更B.承包人的变更C.工期改变D.工程技术规格改变D.施工方法的改变96、《合同法》规定，当事人可以依照《屮华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。在当事人一方发生违约时，适用下列罚则（）oA.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金B.由国家没收定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返述全部定金E・收受定金的一方不履行约定的债务的，应当退还全部定金97、下列关于在合同履行过程中，出现了一方拖延支付的违约情况，非违约方可以要求违约方承担违约责任的方式不包括下列说法中的（）。A.要求债务人支付赔偿金B.继续履行C・减少价格或报酬D.要求债务人采取补救措施E・可以要求债务人支付逾期利息98、对计价方法的纠纷主要表现在（）等方面。A.因变更引起的纠纷B.因施工材料引起的纠纷C.因工程质量验收不合格导致的纠纷D.因利息而产生的纠纷E.因施工质量引起的纠纷99、根据《建筑法》，中请领取施工许可证应当具备的条件包括（）oA.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D.已经确定建筑施工企业E.建设资金己经落实100、和解是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上（）,从而解决纠纷的一种方式。A.互相沟通B.通过仲裁委员会C.通过担保人调解D.互相谅解E.双方共同仲裁答案：一、单项选择题丄、D2、B3、C4、A ［解析］本题考核的是国有建设用地。《土地管理法》的有关规定，国家征用土地应当依法定程序进行，并根据被征用土地的原用途，按照法定标准给予征地补偿。对于大中型水利、水电工程建设征用土地的，还要按国务院有关规定进行移民安置。5、C6、D7、C8^A［解析］本题考核的是有限责任公司的概念。有限责任公司是指由50个以下股东出资设立，股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。9、C10、C11、A12、C13、D14>A15>C16、A17、B18、D19、D20>C［考点］1Z301000建设工程法律制度一1Z301050招标投标法一1Z301053掌握投标的要求一投标文件：投标文件的补充、修改、替代或撤回［思路］根据《招标投标法》第29条的规定，招标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。［拓展］（1）投标人可以补充、修改或者撤回投标文件是木条规定的投标人的一项权利。根据《招标投标法》第29条的规定，投标人补充、修改或者撤回投标文件必须符合法定要求：①须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,允许投标人补充、修改或者撤回投标文件，体现了对投标人意志的尊重；②须书面通知招标人。(2)补充、修改的内容为投标文件的组成部分。即补充、修改的内容同投标文件的其他内容具有同等的法律效力，投标人应受补充、修改的投标文件的内容的约束。21、A22、D23、D24、A25、C26、B［解析］本题考点1Z301072。27、D28、D29、C30^B31、B32、C33、C34、D35、C36、B37>D［解析］本题考点lZ301181o38、C［考点］建筑工程一切险的保险期。［思路］建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之H开始生效，两者以先发牛者为准，开工日包括打地基在内(如果地基亦在保险范围内)。施工机具保险自其卸放于工地之口起生效。据此，选项C正确。［拓展］第二版教材己删除该考点。39、C40、C41>B42、D［解析］本题考核的是建设工程质量的监督管理。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量监督机构的主要任务包括：①根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督。②制定质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程的实体质量；⑤监督工程竣工验收；⑥工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告；⑦对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督：⑧受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费；⑨政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。木题中，选项A属于检查施工现场工程建设各方主体的质量行为;选项B也属于检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；选项C属于检查建设工程的实体质量。因此，选项D是正确答案。43、C44、B45、A46、C47、B48、B49、D50、A51、D52、D53、A54、B55、D56、A57、A58、B59、B60、C61、B62>C［解析］本题考点lZ303031o 63>D［解析］本题考核的是强制保险合同的概念。强制保险合同，又称法定保险合同，是指依据法律、行政法规的规定而强制实施的保险合同，如我国《建筑法》规定的建筑意外伤害险。自愿保险合同，是指基于投保人自己的意思而订立的保险合同。在我国工程建设领域，建筑工程一切险、安装工程一切险以及相关职业责任险等，均属于自愿保险合同。64、D65、A66>A67、D68、B69、D70>C二、多项选择题71、ACDE72、ABC73、ABE［解析］本题考核的是要约邀请、要约及承诺的概念。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。但是如果商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。如果价目表只有价格，而无其他内容，则该广告属于要约邀请。因此水泥厂的价目表属于要约邀请，而甲建筑公司的订购表示属于要约。若受要约人对要约的内容作实质性变更，则不为承诺，而视为新要约。水泥厂的新报价就属于新要约o74.CE75、CDE76、CD77、ABCD78、ACDE79、ABDE80>ABDE81>AE82、ACD83、ABCD84、BCD85、ABCE86、BCDE87、ABC88、ABCE［考点］1Z302000合同法一1Z302020合同的订立一1Z302023掌握合同的一般条款一合同的一般条款［思路］《合同法》第12条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的；（3）数S;（4）质量；（5）价款或者酬金；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的方法。［拓展］合同的标的主要有财产、行为和工作成果三类。财产如货币、房产、电力、著作权、发明专利权等。行为Z以人的活动为表现形式的劳动或服务等。工作成果是通过工作获得的满足特定要求的结果。89、BE90、CDE91、ABCE92、ACDE93、BCD94、ACE95、ACDE96、AC［解析］本题考点1Z302071.。97、CE98、ACD99、BCDE100>AD