发展商厦建筑安装合同.doc

《发展商厦建筑安装合同.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、发包方：承包方：青岛考拉装饰工程有限公司根据《屮华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合木工程的具体情况，经双方协商1致，签订本合同，以资共同遵守。第1条工程概况1.工程名称：外墙幕墙玻璃更换及安装;2.工程地点：青岛市南区屮山路发展商厦;3.承包方式：总价-次性包死;4.工程范围：幕墙玻璃开启及更换。第2条工程期限：1・本工程合同总工期为11天（日历天从开工之日算起）。2.本工程开工日期2011年11月25_H,竣工日期2011年12月10日。3.如遇下列情况，经发包方现

2、场代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_3_天内，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成站或半成甜等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。（3）在施工屮因停水、停电连续影响8小时以上者。（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度者。第3条工程合同总价本工程合同总价为人民币壹竝。第

3、4条工程验收工程竣工验收，应以国家施工验收规范和质量检验标准为依据。验收合格后，双方签署交工验收单，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。第5条工程的保修工程交工验收后，质保期为三个月。第6条工程价款的支付与结算1.在安装完毕当口，发包方支付100%的工程款,计人民币壹万元。第7条双方责任1.承包方的责任（1）施工期间，由乙方因安全保护措施不得当造成的安全事故，均有乙方承担。（2）施工期间，由乙方因施工原因造成的甲方原有设施方面的损坏，由乙方予以承担。1.发包方

4、的责任（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工口期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。（2）工程屮途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。（3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问本工程合同总价为人民币壹竝。第4条工程验收工程竣工验收，应以国家施工验收规范和质量检验标准为依据。验收合格后，双方签署交工验收单，并将工程移交

5、给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。第5条工程的保修工程交工验收后，质保期为三个月。第6条工程价款的支付与结算1.在安装完毕当口，发包方支付100%的工程款,计人民币壹万元。第7条双方责任1.承包方的责任（1）施工期间，由乙方因安全保护措施不得当造成的安全事故，均有乙方承担。（2）施工期间，由乙方因施工原因造成的甲方原有设施方面的损坏，由乙方予以承担。1.发包方的责任（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工口期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。（

6、2）工程屮途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。（3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。其他本合同未言明事项，均按《屮华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。合同执行过程屮如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，也可直接向人民法院起诉。本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，保修期满

7、后合同动失效。本合同正本一•式两份，双方各执一•份。发包方（盖章）地址经办人：法定代表人：委托代理人（签名）：开户银行：帐号：电话:合同签约口期：承包方（盖章）地址：经办人:法定代表人：委托代理人（签名）：开户银行：帐号：电话：年月口