内部承包人承诺书.doc

《内部承包人承诺书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、承诺书致：XXXX公司由我承包施工的项目，在仔细认真地了解公司的管理制度和双方签订《建设工程施工项目内部承包合同》、《安全生产合同书》全部条款内容后，郑重承诺如下：1、按你方与项目业主方签订的施工合同要求，按时、足额地交付履约保证金。2、按合同工期完成所承包工程，工期延误一天自愿承担合同中约交的违约金。在拨付工程中扣除。3、在该项目施工过程中，保证执行公司的各项规章制度，服从并配合公司派出的工程师、财务人员的监督、检查，并承担相关的费用。4、保证在取得公司授权的范围外，不得以公司的名义对外签订材料采购、设备设施租赁等涉及经济

2、支付的合同、协议，所造成的民事、经济责任由本人全额承担。5、按协议规定及时足额向公司缴付管理费。6、保证该工程所有拨款进入公司开设的专用帐户，接受公司财务部的监管。保证公司拨付的工程款专款用于本工程。不以任何方式擅自向业主方拨付，借支工程款项。7、保证按时足额发放施工人员和民工的工资、无拖欠，不使用16岁以下童工。8、本人对该工程合同中的各项单价均进行了全面分析，充分考虑了各种风险因素，并保证按业主的规定有垫付资金的能力。9、保证在施工过程中，所使用的管理人员和技术人员具备相应的有效资格证书上岗。采取充分的质量、安全措施和人

3、员组织机构来确保无质量、安全事故发生，否则，所造成的一切纠纷、经济损失和法律责任均由我全部承担。10、保证自购材料必须符合工程质量要求，否则，造成的停工、返工和误工损失由我承担，并自愿接受业主方和公司的处罚。11、保证按国家规范要求和标准进行质量控制，做到质量、安全、文明施工，标准工地建设达标，并承担相关费用。12、保证对该工程所有上岗人员办理人身保险，并承担保险费用。13、保证所承担的工程不转包，不分包。14、业主方、监理方对公司的约束条件，我保证自愿接受其同等约束条件。15、保证接受政府相关部门、业主方、公司对工程审计中

4、发生的扣款和罚款，接受公司对该工程的评定、奖励和惩罚。16、若因我的原因不能履行合同约定的责任和义务，并无再进行工程施工管理的可能，公司有权解除承包合同，另行确定工程承包人，我在签订终止承包协议后7日内退场，并同意工程款按已完工量金额的80%结算，并承担由此给公司造成的经济损失。17、在该工程施工中出现重大质量、安全事故、经建设主管部门检查给予公司资质降级，吊销安全生产许可证或停业处罚的，由我给公司支付80万元的停业损失费和企业信誉损失费。18、保证承担该工程的质量终身制，按要求及时对工程缺陷进行修复并承担相关费用。19、保

5、证将该工程所发生的采购发票、纳税税票的真实性、准确性，并及时交到公司财务部入帐。20、保证在该工程竣工验收后30日内，将完整的工程资料整理成册交到公司工程部。21、同意该工程最后一次拨款作为保证金，待我交清工程发票，税票、档案资料、扣减各种罚款后再拨付给我。22、同意在承包协议执行过程中如发生争议应及时协商解决，协商不好可以向人民法院提起诉讼。23、同意将本承诺书作为承包协议书的补充文件，具有同等法律效力。24、本人愿以家庭房产、车辆等资产作为该承诺的经济担保。特此承诺!承诺人：年月目