二级建造师辅导习题精选

《二级建造师辅导习题精选》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

2014年二级建造师辅导习题精选第一章建设工程基础法律知识第一节建设工程法律体系练习题一、单项选择题1、以下属于社会法的是（）。A.建筑法B.招标投标法C.节约能源法D.安全生产法2、以下不属于民商法的是（）A.合同法B.劳动合同法C.物权法D.侵权责任法3、下列法律中，属于行政法的是（）。A．《统计法》B、《建筑法》C．《预算法》D．《土地管理法》4、有权制定地方性法规的主体是（）。A.省人大常委会B.省人民政府C.省建设行政主管部门D.市人民政府5、国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于（）A.法律B.行政法规C.单行条例D.政府规章6、以下规范性文件中，法律效力最高的是（）。A．《建筑法》B．《建设工程质量管理条例》C．《建筑业企业资质管理规定》 D．《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 7、以下关于法的效力层级，说法错误的是（）。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.一般法优于特别法D.新法优于旧法8、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（）A．《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B．《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C．《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D．《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》二、多项选择题1、法的形式是制定法形式，以下属于法的形式的是（）。A.宪法B.劳动合同法C.法律D.部门规章E.国际条约2、我国现行的建设行政法规主要有（）。A．《建设工程质量管理条例》B．《建设工程安全生产管理条例》C．《建设工程勘察设计经营管理条例》D．《城市房地产开发经营管理条例》E．《市政公用设施抗灾设防管理规定》一、单项选择题DBBABACDDD二、多项选择题ACDEABCD第二节建设工程法人制度练习题一、单项选择题1、下列组织中，不具有法人资格的组织是（）。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团2、在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。A.施工企业B.项目经理C.建设单位 D.项目经理部3、设立法人需要具备的条件不包括（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任二、多项选择题4、下列对于法人的表述中，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担参考答案一、BAC二、BCDE第三节代理制度练习题一、单项选择题1、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代表C.指定代理D.表见代理2、孙某是一家建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（）提出索赔。A.孙某B.李某C.建材供应商D.孙某与李某3、由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.表见代理4、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理5、某单位甲委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000元/吨，3日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（）。A.丙只能要求甲承担付款责任B.丙只能要求乙承担付款责任C.丙可以要求甲，也可以要求乙承担付款责任D.丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任6、某单位甲委托某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采 购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则本案说法错误的是（）。A.乙的行为属于表见代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.如甲同意，应由甲承担付款义务6、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（）。A.甲建筑公司7、建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司8、某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。后来被建设单位发现，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失。施工单位的损失应由（）承担。A.项目经理与建设单位B.项目经理与施工单位C.项目经理与供应商D.施工单位与供应商二、多项选择题1、乙公司接受甲公司的委托，与丙公司签订了一份货物买卖合同。在履行合同过程中，由于甲对乙的授权不明确，给丙公司造成了10万元的经济损失，那么丙公司要求赔偿损失的说法正确的是（）。A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失。B.丙公司可以要求甲公司赔偿全部损失。C.丙公司可以要求乙公司赔偿全部损失。D.由于甲、乙公司有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿5万元。E.丙公司可以要求甲赔偿7万元损失，乙赔偿3万元损失。2、在代理关系中涉及的主体包括（）。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人3、根据《民法通则》的规定，代理的中各类包括（）。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理4、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A．诉讼终结B．当事人解除委托C．代理人辞去委托D．委托代理人死亡E．委托代理人有过错、单项选择题12345678 ACCBCAAC二、多项选择题1234BCEACEACDABC第四节物权制度练习题一、单项选择题1、用益物权不包含（）权能。A.占有B.使用C.收益D.处分2、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。A.国有土地建设用地使用权属于用益物权B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C.国有土地建设用地使用权期间届满前，因公共利益需要可以征收D.国有土地建设用地使用权期间届满的，自动续期3、以下属于用益物权的是（）。A.地役权B.抵押权C.质权D.留置权4、根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权5、施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权6、根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有7、按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A.合同签订B.合同生效C.登记D.支付出让金8、甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破前乙公司有权采取的物权保护方法是（）。A.请求确认权利B.请求恢复原状C.请求消除危险D.请求损害赔偿二、多项选择题1、某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失2、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。A.出租B.出让C.划拨D.抵押E.转让3、下列有关物权特征的表述中，正确的有（）。A.物权是支配权B.物权是相对权C.物权是财产权D.物权是排他权E.物权是绝对权 4、物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁5、所有权的内容包括（）。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权一、单项选择题12345678DDABBCCC二、多项选择题12345BCEBCABCEACDEABCE第五节债权制度练习题一、单项选择题1、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是（）。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理2、物权和债权的性质分别可以表述为（）。A.相对权，绝对权B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权3、就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.双方都是特定的B.双方都不是特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的4、建设工程债发生的最主要的依据是（）。A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理5、债权相对性理论的内涵不包括（）。A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性 二、多项选择题1、在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款2、建设工程债产生的根据有（）。A.合同B.侵权C.公正D.不当得利E.无因管理一、单项选择题12345DCABD二、多项选择题12ADEABDE第六节知识产权制度练习题一、单项选择题1、甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计着作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同2、王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A．2021年3月5日B．2021年3月15日C．2021年5月15日D．2023年2月13日3、我国知识产权的主体包括著作权、专利权和（）。A.发现权 B.商标专用权C.发明权D.其他科技成果权4、注册商标的有效期为10年，其计算其实日为（）。A.核准注册之日B.提出申请之日C.续展申请之日D.初审公告之日5、某建设单位委托设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于（）。A.建设单位B.李某等C.施工单位D.设计院6、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是（）。A.恢复原状B.停止侵害C.赔礼道歉D.赔偿损失7、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处（）。A．3年以下有期徒刑B．3年以上5年以下尤其徒刑C．3年以上7年以下有期徒刑D．5年以上8年以下尤其徒刑8、商标权的客体是（）。A.商标B.注册的商标C.文字和图案D.商标的图像二、多项选择题1、下列关于着作权主体的说法中，正确的有（）。A.招标文件属于单位作品，着作权完全归单位所有B.单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人C.一般情况下，职务作品的着作权由作者享有D.职务作品的作者可以许可第三人使用该作品E.委托作品的着作权属于委托人。2、专利权的客体包括（）。A.技术秘密B.计算机软件 C.发明D.实用新型E.外观设计3、著作权的主体包括（）。A.作者B.著作权人C.职务作品的著作权人D.作者工作的辅助人E.出版社4、商标的主体包括（）。A.企业单位B.事业单位C.个体工商户D.一般自然人E,外资企业一、单项选择题12345678BBBADDCB二、多项选择题1234ABCCDEABCABCE第七节担保制度练习题一、单项选择题1、保证合同的签订人为（）A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人2、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（）。A.施工合同无效，履约保函有效B.施工合同无效，履约保函也无效C.施工合同有效，履约保函也有效D.施工合同与履约保函效力没有相关性 3、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求内承担保证责任，则内免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经内书面同意将主债权转让给丁，则内不再承担保证责任4、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置5、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校6、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿7、下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人须向债权人证明其有代为清偿能力B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C.保证人可能是主合同的当事人D.保证期间债权人转让债权的，须取得保证人书面同意8、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。A.正在建造的航空器B.土地所有权C.生产原材料D.荒地承包经营权二、多项选择题1、在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。A.保证B.抵押C.动产质押D.权利质押 E.定金2、某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（）。A.直接与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C.直接变卖该工程项目D.直接转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为清偿债务一、单项选择题12345678BBCABCAB二、多项选择题12BCDABE第八节保险制度习题一、单项选择题1、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）规定，工程开工前，（）应当为建设工程办理保险，并支付保费。A.发包人B.承包人C.发包人与承包人D.工程建设各方242、以下因（）引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。A.自然灾害B.设计错误C.自然磨损D.材料缺陷3、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为（）。A．2004年2月10日 B．2004年4月20日C．2004年5月1日D．2004年5月10日4、某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（）。A.短路、过电压B.材料瑕疵C.机械结构不合理D.战争、暴乱5、保险合同的当事人是（）。A.受益人与保险人B.投保人与被保险人C.投保人与保险人D.被保险人与保险人6、在保险合同履行过程中，按照约定交付保险费义务的人是（）。A.受益人B.被保险人C.利益关系人D.投保人二、多项选择题1、安装工程一切险专门承保各类安装工程，即在安装和试车考核过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。在这里意外事故通常包括（）。A.火灾B.雷电C.火山爆发D.爆炸E.设计错误2、在人身保险合同法律关系中，涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体，下列主体之中，可能为同一人的有（）。A.投保人与受益人B.保险人与投保人C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人E.保险人和受益人3、下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损失进行索赔 E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例一、单项选择题123456BABDCD二、多项选择题123ADACDABC第九节建设工程法律责任制度练习题一、单项选择题1、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）。A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题2、下列属于行政处罚的是（）。A,没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业3、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪4、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理5、某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应商应承担（）A.侵权责任B.刑事责任C.违约责任D.行政责任6、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产的方式是（）。 A.原价返还B.溢价返还C.赔偿返还D.折价返还二、多项选择题1、某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担责任的方式应包括（）。A.停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.吊销资质证书2、以下选项中，属于行政处分的有（）。A．警告B.行政拘留C.剥夺政治权利D.降级E.撤职一、单项选择题123456ADBCCD二、多项选择题12BCDADE第二章施工许可法律制度第一节施工许可制度练习题一、单项选择题1、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证2、某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括（）。A.建设用地批准书B.建设工程规划许可证C.安全生产许可证D.消防设计审核批准文件3、某施工项目，工程合同价300万元，建设工期6个月。则开工前，建设单位到位资金不得少于（）万元。 A．90B．100C．150D．3004、建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起（）内申请延期。A．1个月B．3个月C．6个月D．9个月5、某建设单位于2011年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。A．2011年5月1日B．2011年6月1日C．2011年9月1日D．2011年12月1日6、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。A.施工需要并按规定听过审查B.编织招标文件的要求C.主要设备材料订货的要求D.施工安全措施的要求7、建设单位申请领取施工许可证必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A．20%B．30%C．40%D．50%8、下列有关建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，错误的是（）。A.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证B.有保证工程质量和安全的具体措施C.工程所需的消防设计按规定审核合格D.建设资金已经落实9、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向批准机关申请延续B.报批准机关核验施工许可证C.重新办理开工报告审批手续D.向批准机关备案10、某建设单位欲新建一座大型综合超市，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限是2006年（）。A．10月15日B．10月22日C．11月14日D．12月14日二、多项选择题1、甲建设单位改建办公大楼，由乙建筑公司承建，下列有关施工许可证的说法，正确的有（）。A.该改建工程无需领取施工许可证B.应由甲向建设行政主管部门申领施工许可证C.应由乙向建设行政主管部门申领施工许可证D.申请施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料E.申请施工许可证时，该工程应当有满足施工需要的施工图纸 1、根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔3、以下工程不需要申请施工许可证的有（）。A.投资额30万元以上的建筑工程B.建筑面积300平方米以下的建筑工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.工程建设中的临时性建筑E.抢险救灾工程4、下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）。A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料D,已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业E.办理了建设工程质量、安全监督手续一、单项选择题12345678910CCCBDADACC二、多项选择题1234BDEABCEBCDEABCD第二节施工企业从业资格制度练习题一、单项选择题1、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级2、建筑业企业资质证书有效期为（）。A．1年B．3年C．5年D．10年3、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠某丙600万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。A.某丙不得起诉甲公司，法院不宜受理。B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人。 C.某丙可以向甲公司主张500万元D.某丙可以向甲公司主张600万元4、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是（）。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利5、分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的①项目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（）。A.肢解发包B.劳务分包C.再分包D,允许他人以本企业名义承揽工程6、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定7、施工单位应当依法取得等级的资质证书，并在其（）可续的范围内承揽工程。A.资质等级B.注册资本C.专业技术人员能力D.技术装备8、房屋建筑工程施工总承包一级资质项目经理（）人以上。A．50B．30C．15D．129、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，其资质证书将被（）。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销10、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是（）。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利11、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。A.地方施工总承包序列一级资质B.专业承包序列二级资质 C.专业承包序列不分等级资质D.不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质12、下列关于工程承包的选项中，属于非法分包的是（）。A.分包专业工程的承包人，将其中的劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包公司B.总承包人将劳务作业任务分包给了以自然人为包工头的农民工建筑队C.总承包人将设备安装任务分包给了有相应资质的设备制造厂商D.总成败人将合同额200万元的模板工程施工作业任务分包给了有相应资质但注册资金仅为50万元的劳务分包公司二、多项选择题1、建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（）。A.注册资本B.从业人员C.专业技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩2、下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（）。A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更，由企业公司注册所在地的建设主管部门负责办理3、企业申请资质证书变更，通常应当提交的材料包括（）。A.资质证书变更申请B.企业法人营业执照复印件C.原有资质证书正、副本原件D.企业章程E.企业发生合并、分立、改制的一、单项选择题123456789101112DCCADCABAADB二、多项选择题123ACDEABABCE第三节建造师注册执业制度练习题一、单项选择题1、某大型项目施工期间，项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人，但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求，则在此情况下，（）。A.注册管理机关应当为刘某办理变更注册 B.注册管理机关应当为刘某办理增项注册C.在项目竣工交接前，刘某必须履行职责，不得办理变更注册D.无论发生何种情况，刘某不得到其他项目执业2、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册3、注册建造师延续执业，应在注册有效期满30日前申请延续注册，延续注册的有效期为（）。年。A．2B．3C．4D．54、取得建造师资格证书的人员，如果要承担建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有（）资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.造价咨询5、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册6、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册公司于乙公司，其变更后的注册有效期到（）止。A．2009年3月B．2009年6月C．2010年3月D．2010年6月7、按照《注册建造师管理规定》，下列中不予注册的情形是（）。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B．因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故8、注册建造师有权（）。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解9、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件（）。A.无效B.有效C.在工程质量合格的前提下有效D.经监理工程师认可才有效二、多项选择题1、以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为，表述正确的是（）。A.注册建造师签章完整的施工管理文件方为有效 B.注册建造师签章的施工管理文件有错误的，单位可自行修改C.注册建造师有权拒绝在含有虚假内容的施工管理文件上签字盖章D.分包工程施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章E.分包竣工验收合格文件上，必须由分包项目负责人签章2、注册建造师享有的权利有（）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.获得相应的劳动报酬一、单项选择题123456789CCBBCABDA二、多项选择题123ACDACDEABC第三章发承包法律制度第一节招投标制度练习题一、单项选择题1、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标2、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同3、应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.项目技术比较复杂B.拟进行公开招标的费用比较多C.受自然地域限制的D.灾后重建工程项目工期紧4、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（）。A.①②③④B.①②④③C.①④③②D.①③④②5、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标6、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标 文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A．1B．2C．3D．47、资格预审文件中，不需要载明资格预审的（）。A.条件B.标准C.方法D.目的8、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理9、开标会议上，无权检查投标文件密封情况的是（）。A.投标人B.投标人推选的代表C.招标人委托的公证机构D.评标委员会主任10、某项目评标委员会由7人组成，其中招标人代表的名额最多为（）。A．1人B．2人C．3人D．5人11、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表12、书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构13、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A．2008年3月16日B．2008年3月31日C．2008年4月7日D．2008年4月11日14、在某项目的招投标中，甲公司依法提交了投标文件后，由于报价失误准备修改投标文件，以下关于此事的表述正确的是（）。A.经招标人同意可以修改B.在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以自由修改C.在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改，但不得修改其中的实质性内容D.甲公司可以在法定期限内口头通知招标人对投标文件的修改15、下列关于投标有效期，说法正确的是（）。A.投标有效期由招标文件预先规定B.投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算C.投标有效期应超出投标保证金有效期30天D.投标人拒绝延长投标有效期的，具投标保证金将被没收16、某招标人于2008年4月1日（周日）向中标人发出了通知书，双方于2008年4月15日签订了施工 合同。根据相关法律规定，招标人应当在（）前退还其他投标人的投标保证金。A．2008年4月5日B、2008年4月20日C．2008年4月25日D．2008年5月1日二、多项选择题1、下面关于项目招标的说法错误的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B.个人投资的项目不需要招标C.施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标D.涉及到公众安全的项目必须招标E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价100万元人民币以上项目必须招标2、《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。A.逾期送达的B.未送达指定地点的C.未按规定格式填写的D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E.未按招标文件要求密封的3、下列标书不应认定为废标的是（）。A.标书中没有投标人单位盖章B.技术标存在缺页和漏页C.标书中附有修改报价的函件D.投标报价文字的和数字的不一致E.投标保证金有效期超出投标有效期30天4、以下不属于招标文件内容的是（）。A.工程量清单B.合同主要条款C.评标标准和方法D,商务和技术偏差表E.施工组织设计5、某招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤回投标文件B.投标人在开标前撤回投标文件C.中标人拒绝提交履约保证金D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E.中标人拒绝签订合同6、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A.如甲无过错，则具有权拒绝先行赔付B、建设单位可直接要求甲承担12万元C、建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿一、单项选择题12345678ACCDDCDA910111213141516 DBDBCBAB二、多项选择题123456ABDABECDEDEACEBCE第二节工程承包制度练习题一、单项选择题1、关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法正确的是（）。A.建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位B．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程C.发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位D.发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位2、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的着名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定，（）。A．建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换B．建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换C.施工单位有权拒绝更换D.如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验3、（）建筑工程，可以接受联合体承包。A.大中型B.结构特别的C.结构复杂的D.涉及专利技术的4、甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（）。A.由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B.建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C.甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失D.甲应向建设单位先行赔付全部损失5、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为不属于违法分包的是（）。A.分包商不具备相应资质条件但建设单位认可B.分包商具备相应资质条件但建设单位不认可C.经建设单位同意，总承包单位将主体结构中的钢筋绑扎任务分包给某公司D.经总承包单位同意，分包单位将部分工程再分包给另一公司6、我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得（）。A.勘察B.设计C.施工D.项目管理7、工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以（）。A,直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D,分包该工程项目的物资采购业务 8、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于（）连带责任。A.法定B.约定C.义务D.赔偿9、为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。A.投标保函B.履约保函C.预付款保函D.维修保函10、《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人11、工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以（）。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位二、多项选择题1、甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”。以下说法正确的是（）。A.该分包合同约定无效B.该分包合同约定有效C.该分包合同约定不得对抗建设单位D.分包工程出现质量问题，建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失E.总承包单位向建设单位赔偿损失后，可以依据分包合同约定向分包单位追偿2、甲施工单位（总包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲必须向上级主管部门批准备案B.甲就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.乙应按照分包合同的约定对甲负责D.建设单位必须与乙重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证一、单项选择题1234567891011CCCDCCCABCD二、多项选择题12BCDEBC第三节建筑市场信用体系制度练习题一、单项选择题1、某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部门取消1年投标资格。则该违法行为记录公告期限应为（）。A．3个月B．6个月C．1年D．2年2、某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部门取消3个 月投标资格。则该违法行为记录公告期限应为（）。A．3个月B．6个月C．1年D．2年3、甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破前乙公司有权采取的物权保护方法是（）。A.请求确认权利B.请求恢复原状C.请求消除危险D.请求损害赔偿4、甲、乙都是某建筑工地两个分包商技术负责人。乙的现场办公用房因使用电炉着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则以下叙述正确的是（）。A.甲、乙之间构成了不当得利之债B.甲、乙之间构成了无因管理之债C.甲、乙之间构成了合同之债D.甲、乙之问没有形成债的关系5、下列情况能发生不当得利之债的是（）。A.施工单位向工人支付工资B.施工单位为工人办理工伤社会保险C.施工单位为工人发放降温费D.施工单位计算错误多付给张某三天工钱6、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为（）。A.良好行为记录和不良行为记录B.公共服务信息和市场监管信息C.市场主体信息和市场客体信息D.公众投诉信息和公众评价信息二、多项选择题1、某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（）。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D,返还原物E.赔偿损失2、在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）。等。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号D.材料供应商向施工单位交付材料E.施工单位向材料供应商支付材料款一、单项选择题123456CBCBDA二、多项选择题123BCEADECDE第四章建设工程合同及劳动合同法律制度第一节建设工程合同制度练习题一、单项选择题1、关于《合同法》的公平原则，下列表述不正确的是（）。 A.公平包括合同当事人双方的利益义务要平等B.公平包括合同的风险应该合理分配C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D.公平包括合同中违约责任的确定要合理2、某施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的（）原则。A.公平B.自愿C.诚实信用D.维护公共利益3、建设工程合同不属于（）。A.有名合同B.双务合同C.实践合同D.要式合同4、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同B.有名合同，双务合同，不要式合同C.无名合同，单务合同，要式合同D.有名合同，单务合同，要式合同5、某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持，则相关的（）也无效。A.仲裁协议B.保证合同C.分包合同D.劳动合同6、建设工程合同实质上是一种特殊的（）。A.委托合同B.买卖合同C.实践合同D、承揽合同7、（）不属于建设工程合同。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计合同D.建设工程监理合同8、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t,每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案的表述正确的是A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D．甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立9、下列法律行为中，属于承诺的是（）。A.发布招标公告B.递交投标文件C.发售招标文件D.发出中标通知书10、某建设工程项目采用直接发包方式，6月1日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的最终报价，交由乙施工单位施工。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同，但建设单位对乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已挂失，等重新刻好章后再签。6月5日施工单位进场放线并开始搭设脚手架，此后工程进展顺利，9月15日工程竣工，9 月30日双方补签了施工合同。则双方的施工合同自（）起成立。A．6月1日B．6月5日C．9月15日D．9月30日11、建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列表述中错误的是（）。A.投标邀请书是要约邀请B.投标文件是要约，但投标文件并非送达招标人时生效而是自投标截止时间起生效C.中标通知书是承诺，但中标通知书并非到达中标人时生效而是自发出时生效D、承诺生效时建设工程施工合同成立12、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42．5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销13、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（）。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约14、甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？A．5月1日B．5月8日C．5月9日D．5月10日15、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A．2006年4月1日B．2006年5月10日C．2006年6月10日D．2006年7月20日16、甲以15万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12万元买入，甲说不能低于14万元，乙表示最多出13万元，甲最终同意成交。所以：（）。A.甲是最终的要约人B.甲是最终的承诺人C,乙是最初的承诺人D.乙是最终的承诺人 16、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A．11月15日B．11月20日C．11月30日D．12月3日18、承包人3月1日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8月1日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8月15日，第二次验收合格。8月20日，,建设单位办理工程竣工验收备案，8月30日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自（）起算。A．3月1日，8月30日B．8月20日，8月15日C．3月1日，8月15日D．8月15日，5月30日19、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）。A.予以支持B、不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据20、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）。A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据21、某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（）。A．不予认可B．委托进行鉴定C．推定为未变更D．要求承包人提供相关证据22、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。 A．2005年10月10日B．2005年10月20日C．2005年12月1日D．2006年5月1日23、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持24、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持25、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010年12月，所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是（）。A.由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效B.由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款C.由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款D.由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款26、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又于乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效27、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显示公平D.损害国家利益28、下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人催告后方可以单方解除的是（）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C.建设单位延期支付工程款D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值29、某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是（）。A.标的条款B.质量条款C.担保条款D.结算、清理条款30、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地二、多项选择题1、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有（）。A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假B．合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术2、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺前D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后3、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约4、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000万元,也无力支付施工单位工程款3000万元（其中含违约造成的损失500万元），则（）。A.施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价B.施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿C．竣工之日起6个月内，施工单位有权要求其3000万元债权优先于银行受偿D．竣工之日起6个月后，银行有权要求其5000万元债权优先于施工单位受偿E.施工单位无权就其500万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿5、下列选项中，属于无效合同的有（）。 A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同6、在施工合同中，（）的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C,施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准7、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给内公司E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位8、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。A.人身损害赔偿请求权B.任意撤销权C.担保权D.抗辩权E.抵消权9、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给内公司E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位10、施工合同可撤销的情形有（）。A.在订立施工合同时显失公平B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C.违反了《建筑法》的强制性规定D.订立合同时，建设单位存在重大误解E.损害社会公共利益一、单项选择题123456789101112131415ACCABDDCDBCDDBC161718192021222324252627282930BACBADCCDBDDCDC二、多项选择题12345ABEABABEABDEBC678910 ABEABCDEABDAD第二节劳动合同及劳动关系练习题一、单项选择题1、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B．公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C．公司与出纳丙续订2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订1年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期2、某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（）。A.有效B.无效C.可撤消D.效力待定3、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A．2B．3C．4D．54、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（）。A、随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除5、某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是（）。A.甲木工因工伤被鉴定为七级伤残B.乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同C.丙业务员患肝炎在家病休，2个月后医疗期到期D.丁会计超期休产假一周，仍未上班6、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职D.企业绝大部分职工7、某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A.乙公司可以向甲公司派遣工人B.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C．该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬D．该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资8、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工 作时间不超过（）。小时的工作制度。A．38B．40C．42D．449、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）。的报酬。A.不低于工资的150%B.工资的200%C.工资的200%-300%D.低于工资的300%10、某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（）。A.加班时间不超过1小时的，不需要支付加班费用B.加班时间不得超过3小时，需要支付150%的加班费用C.加班时间不得超过3小时，不需要支付加班费用D.加班时间不受限制，需支付150%的加班费用二、多项选择题1、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年2、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员3、下列选项中，符合《劳动法》对未成年工特殊保护规定的是（）。A.得安排未成年工从事矿山井下劳动B.得安排未成年工从事有毒有害劳动C.得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年工从事任何强度的劳动E.人单位应当对未成年工定期进行健康检查4、无效的劳动合同，从订立的时侯起就没有法律的约束力。以下属于无效劳动合同的有（）。A.劳动报酬较低的合同B.违反法律法规的合同C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同D.未规定明确合同期限的合同E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同5、下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的标书中，正确的有（）。A.县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会B.仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任 C.劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构D．劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖E.仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成一、单项选择题12345678910DBAABAADDD二、多项选择题12345ABDABCABCEABEABCD第三节相关合同练习题一、单项选择题1、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。A.施工承包B.承揽C.信托D.委托2、甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊，约定塔吊验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（）。A.如塔吊不能通过验收，甲有权拒付任何款项B.乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助C.甲有权监督、检查乙的工作过程D.甲、乙均有权随时解除安装合同3、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是（）。A.办理手续B.验收房产C.权利瑕疵担保D.现实交付4、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同5、甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由（）。A,甲和乙各分担一半B.乙全部承担C.甲承担大部分责任D.甲承担全部责任 6、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方没有约定还款期限和借款利息。1年后梁某生意好转，并将60万元还给李某。李认为梁应给些利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中正确的说法是（）。A.法院对李某的主张不予支持B.法院对李某的主张予以支持C.借款合同都属于有偿合同D.李与梁之间不存在合同关系7、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息（）。A．0．5万元B．1．0万元C．1．5万元D．l．6万元8、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同9、甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为（）。A．10年B．20年C．30年D．50年10、运输过程中，因（）发生货物毁损、灭失的，承运人应承担赔偿责任。A.不可抗力B.货物本身自然属性C.托运人过错D.第三人原因二、多项选择题1、甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（）。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担2、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A.应以书面方式订立B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C.利率不得低于银行同类贷款利率D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E.除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计息3、在买卖合同中，出卖人应向买受人交付标的物或提取标的物的单证，并应按照约定或交易习惯向买受人交付提取交付提取的物单证意外的有关单证和资料。交付凡是可以有（）。 A.占有改定B.建议交付C.现实交付D.多式联运E.拟制交付一、单项选择题12345678910BDCBDABBBD二、多项选择题123ABDABCEABCE第五章建设工程施工环境保护、节能和文物保护制度第一节施工现场环保制度练习题一、单项选择题1、下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是（）。A.在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业C.环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门中报2、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是（）。A.在生活饮用水水源地的水体保护区内，不得新建排污口B．禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液C．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准D.禁止排放含病原体的污水3、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地4、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。A.无害化B.减轻污染的 C.再生利用D.消除污染的5、由于某建设项目建成后可能产生环境噪声污染，建设单位编制了环境影响报告书，制定相应环境噪声污染防治措施，按照规定该报告书序报（）的批准。A.城市规划管理部门B.环境保护行政部门C.工商行政管理部门D.建设行政管理部门二、多项选择题1、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括（）。A,生活垃圾袋装化B.建筑垃圾分类化C.建筑垃圾及时清运D.设置封闭式垃圾容器E.建筑垃圾集中化2、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下（）条件，方可进行。A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意一、单项选择题12345DDBDB二、多项选择题12ABCDBD第二节施工节能制度练习题一、单项选择题1、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。A.预拌混凝土B.袋装水泥 C.预拌砂浆D.散装水泥2、某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）内不予注册。A．1年B．2年C．3年D．5年3、根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（）。A.分类计量B.包费制C.分类统计D.利用状况分析二、多项选择题1、根据《节约能源法》规定，国家对固定资产投资项目实行（）制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试2、对项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。A.建设单位可以要求施工单位变更节能设计，降低节能标准B.施工单位可以要求分包施工单位变更节能设计，降低节能标准C.建设不可以要求施工单位变更节能设计，降低节能标准D.建筑节能强制性标准，仅是针对建设单位和施工单位的要求E.建筑节能强制性标准，是针对建设单位、施工单位、监理单位的要求一、单项选择题123BDB二、多项选择题12ACCE第三节文物保护制度练习题一、单项选择题1、根据《文物保护法》规定，以下不属于国家文物保护范围的是（）。 A.现代代表性建筑B.近代建筑C.古墓葬D.古文化遗址2、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现_地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在（）小时内赶赴工地现场。A．12B．24C．48D．363、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位须具备（）。A.建设行政主管部门办法的相应资质的等级证书B.文物行政主管部门办法的相应等级文物保护工程资质证书C．A和B满足其一即可D．A和B必须同时具备参考答案一、单项选择题123BBD第六章建设工程安全生产法律制度第一节安全生产许可证制度练习题一、单项选择题1、某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1人，轻伤3人。根据《条例》，说法错误的是（）。A.安全生产许可证有效期3年B.该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件C.若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证D.施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动2、下列生产企业中，不属于《安全生产许可证条例》规定实行安全生产许可制度的单位是（）。A.某装饰工程公司B.某压力容器生产厂C.某烟花爆竹厂D.矿山企业3、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是（）。 A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工4、发生下列（）情形时，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的5、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。A.必须再次审查，审查合格延期3年B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C.按照初始条件重新申请办理D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年二、多项选择题1、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.民用爆破器材生产企业E.监理企业2、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.全部作业人员D.安全生产管理人员E.特种作业人员一、单项选择题12345CBDAD二、多项选择题12ABCDBD 第二节安全责任和教育培训制度练习题一、单项选择题1、施工单位（）依法对本单位的安全生产全面负责。A.法定代表人B.主要负责人C.安全生产管理机构D.专职安全生产管理人员2、某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（A．2人B．3人C．4人D．6人3、在建设工程施工活动中，施工单位最基本的安全管理制度以及施工单位安全生产的核心和中心环节是（）。A.安全生产责任制B.安全责任追究制C.群防群治制度D.安全生产教育培训制度4、某大型工程施工前，施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业班组交底B.专职安全员向施工作业班组交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底D.施工作业班组向项目技术负责人交底5、某办公楼项目实行旋工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由（）将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位6、元元房地产公司将“元元假日”高档住宅小区的施工发包给大地建筑公司，大地建筑公司经元元公司同意将该项目的土石方工程分包给新兴建筑公司。在施工过程中，新兴公司不服从大地公司的安全生产管理，结果导致土方坍塌，造成严重的安全生产事故，关于该事故的责任承担，下列说法正确的是（）。A.由大地公司负全责B.由元元公司负全责C.由新兴公司负全责D.由新兴公司负主要责任，大地公司负连带责任7、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架 失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则总、分包单位之间对该安全事故（）。A.总承包单位承担责任B.幕墙分包单位承担责任C.总、分包单位承担连带责任D.分包单位承担主要责任8、某施工工地临海，已修成的滨海大道还没有安装护栏，一天晚上在无人阻拦的情况下，有两人酒后进入施工场地，在滨海大道上练车，因车速过快，汽车冲过道边石坠入海中，两人双双毙命，后来发现该施工现场入口处既无人看管，也没有设立的安全警示标志，则下列说法正确的是（）。A.由于两人酒后驾车，所以这两人应负完全责任B.施工现场入口无人看管，施工企业应负完全责任C.施工现场入口没有设立安全警示标志，施工企业应负完全责任D.施工企业承担部分责任9、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。A.劳动权B.知情权C.紧急避险权D.拒绝权10、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.应急处理权二、多项选择题1、施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.消除安全事故隐患E.及时、如实报告生产安全事故2、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务3、根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（）。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.提高安全生产技能D.购买劳保用品E.报告事故隐患4、在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述中错误的是（）。A.在施工中应当对施工人员进行消防安全教育B.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识C.对明火作业人员在工程施工前进行一次消防安全教育D.组织灭火演练E.组织应急疏散演练一、单项选择题12345678910BCAABDDDBB二、多项选择题1234BCDEABDEACEAC第三节施工现场安全防护制度练习题一、单项选择题1、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是（）。A.基坑支护工程B.土方开挖工程C.大体积混凝土浇筑工程D、高大模板工程2、起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.经专职安全管理人员签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督3、因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则（）。 A.由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用B.由施工单位做好现场保护，监理单位承担所需费用C.由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用D.由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用4、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C,分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位5、建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.必须迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用二、多项选择题1、根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（）。A、附具安全验算结果B.经项目技术负责人签字C、经总监理工程师签字D、由专职安全员现场监督E.组织专家论证2、下列关于脚手架工程表述正确的有（）。A.登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗B.登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗C.脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算D.脚手架工程的施工方案必须经专家论证E.脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字即可实施3、某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中正确的是（）。A、该专项方案应当由施工总包单位组织编制B、该专项方案可由专业工程公司组织编制C.该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D.该专项方案应当组织专家论证E.该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施4、施工现场应当设置显着安全警示标志的部位是（）。A.现场入口 B.所有仓库入口C.作业垃圾堆边沿D.施工电梯、塔吊E.基坑底部5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A.施工电梯B.物料提升机C.整体提升模板D.满堂红脚手架E.深基坑支护桩一、单项选择题12345678DCDDCDDA二、多项选择题12345ACDACABDADABC第四节施工安全事故的应急救援与检查制度练习题一、单项选择题1、我国《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故后，负责向当地安全生产监督管理部门上报事故的责任者是（）。A.总承包单位B.分包单位C.事故现场工人D.事故现场管理人员2、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。A．158．20C．30D．453、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 4、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）。A.安全防护用具的采购B.安全生产条件的改善C.安全施工措施的落实D.安全管理人员的加班补贴5、下列行为中没有违反《安全生产法》的是（）。A.小孙发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生B.小李发现砌筑的墙要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场C.某项目经理强行要求有“恐高症”的老王高空作业D.小赵没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽二、多项选择题1、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。A.由专人管理B.堆放在特定位置C.定期检查、维修和保养D.建立相应的资料档案E.按照国家规定及时报废2、下面几种关于员工宿舍的情形属于违法的是（）。A.为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上B.由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼C.为了方便，将施工现场的某一部分开辟为办公室D.为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内E.员工宿舍的出口没有紧急疏散标志3、生产安全事故调查“四不放过”的内容包括（）。A.事故责任人未受到教育不放过B.事故责任人未受到处理不放过C.防范措施未落实不放过D.事故原因未查明不放过E.全体员工未受到教育不放过一、单项选择题12345AACDE二、多项选择题123ADACDEACE 第五节建设单位等安全责任制度练习题一、单项选择题1、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障2、某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（）。A.建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整B.建设单位负责向有关部门查询取得资料C.该事件属于不可抗力，由军方承担全部损失D.施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿3、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（）单位承担。A.施工单位B.出租单位C、具有相应资质的D.检验机构4、建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（）。A.将施工图2套送审，其余4套交付施工B.会同设计单位进行基础工程验收C.组织相关各方进行竣工验收D．工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续5、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障6、某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改。同一天，监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知。但乙拒不停工，也未采取有效整改措施，发生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分，下列说法错误的是（）A.该现场安全生产由甲负总责B.乙就该安全事故的发生负主要责任C.即使甲已书面通知乙整改，也不能免除责任D.由于丙已书面通知停工，可以免除责任 7、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A.编制安全技术措施及专项施工方案8.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任8、监理工程师张某在监督现场安全时，发现一脚手架连墙件设置数量不够，致使该部分严重变形，于是要求施工单位停工整改，施工单位以工期太紧为由拒不整改，也不停止施工。此时，张某的正确作法是立即（A,对施工单位处以罚款B.扣留施工单位安全许可证C.报告建设单位D.报告主管部门9、施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（）。A.编制拆、装方案B.出具自检合格证明C.办理验收手续并签字D.定期检测10、施工现场塔吊安装后，应当经①检测合格、②有关各方验收、③并在主管部门办理登记后，方可投入使用，以下属于检测单位义务的是（）。A.应当参与编制拆、装方案，制订安全施工措施B.检测合格，应当出具安全合格证明文件C.检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向建设单位报告D.应当参加塔吊验收二、多项选择题1、甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有（）。A.施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料B.施工现场地下工程的施工方案资料C.施工现场的气象和水文观测资料D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料2、某开发商拟拆除某商场，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案：A.施工单位资质等级证明；B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案；E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料1、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的是（）。A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托具有相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E．建设单位可直接将装修方案分包给劳务公司一、单项选择题12345678910DCCCDDADDB二、多项选择题123ACDEABDBC第七章建设工程质量法律制度第一节工程建设标准练习题一、单项选择题1、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）。A.推荐性标准在任何情况下都没有法律约束力B.概算定额不属于工程建设标准范围C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚2、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（）。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D.推荐性标准3、下列关于《工程建设强制性条文》不正确的是（）。A.是工程建设标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定C.包括节约投资、提高社会效率等政策要求，必须严格贯彻执行D.要求对建设工程项目采用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所用设备按通用标准验收4、下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是（）。A.国家标准B.行业标准C.技术标准