XX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程潜水劳务配合项目分包招标文件（专业完整模板）

《XX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程潜水劳务配合项目分包招标文件（专业完整模板）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

XXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程潜水作业劳务配合项目分包招标文件项目编号：XXXXXXXXXXXXXXX招标单位：XXXXXXX工程局有限公司XX分公司日期：20XX年XX月XX日

1目录第一章招标公告及投标须知1一、招标公告1二、投标须知前附表5第二章工程量清单9第三章技术标准和要求13第四章投标文件格式18目录19一、投标函20二、授权委托书21三、法定代表人身份证明22四、承诺函23五、企业法人营业执照、相关许可证及证书扫描件24六、已标价工程量清单25七、施工组织设计27

2第一章招标公告及投标须知一、招标公告根据XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程建设的需要，决定对本项目的潜水作业配合进行分包招标。1.项目概况及招标范围1.1项目概况、规模及结构型式工程名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程工程地点：XX省XX市XX区北部海域工程规模：本合同包括34台金风GWH230-9.0MW风机、1座220KV海上升压站。全部基础均为四桩导管架型式,导管架为钢桁架结构。1.2招标范围及标段划分本次招标范围涵盖本工程风机基础钢管桩沉桩、导管架安装、升压站施工潜水配合等所有水下作业施工，包括但不限于以下工作：高应变感应片拆除、配合34台机位沉桩、导管架安装、接地塔柱焊接、灌浆及其他水下工作等，自备焊接切割设备,潜水设备等。涵盖本项目有所有水下作业，除合同条款说明应由招标人负责的以外，凡清单中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在投标人承包范围内。1.具体承包内容:（一）34台风机钢管桩沉桩涉及所有潜水作业（共计约136根桩）（1）稳桩平台水下检查与配件焊接，稳桩平台表面淤泥清淤工作，水下钢丝绳挂钩与解扣；（2）钢管桩水下安装盖板及移除；（3）沉桩过程时间段内的水下送桩器检查（如有需要)；（4）高应变水下检测配合,水下取感应片；（5）钢管桩内清淤工作配合，投标人自备清淤设备。（二）34台风机基础导管架安装涉及所有潜水作业，包含导管架水下安装的过程中水下观察、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装。（三）焊接不锈钢接地塔柱，每根桩4个，共计约4*136=544个。接地搭柱数量以现场实际为准。（四）灌浆过程中水下检查、封堵。21

3（五）升压站施工涉及所有潜水作业，包含升压站导管架安装及沉桩过程中水下检查、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装，桩口与导管架焊接固定工作；水下焊接弧形封堵块，灌浆检查与配合。（六）本工程所需所有潜水配合作业均由乙方完成。（七）本工程施工区域内影响正常施工的水上障碍物的清除配合。（八）施工期间乙方按合同要求自行负责测量放样、试验检验，并为上述工作向招标人提供必要的试验测量资料和原始记录；完工后配合施工断面测量、质量检验及验收。（九）设置两个作业面，每个作业面约6-8人，需持有效的海上作业安全相关培训证书，满足施工及规范要求；投标人现场需配置足够潜水工作面设备,其中一套应急备用,其余每一潜水工作面不少于2套潜水服。（十）具体施工范围以施工图纸（详见附件）及招标人项目部生产计划安排为准。1.1计划工期：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，XXX日历天。1.投标人资格要求2.1.本次招标要求投标人须具备潜水作业相关资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，同时提供不少于3个在四桩导管架安装项目潜水作业施工业绩。2.2本次招标不接受联合体投标。2.3.各投标人均可就上述标段投标。2.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至11时，下午14时至17时（北京时间，下同），在XX省XX市XX区XX街道XX路销售中心（XXXXXX东北侧约50米）XXXX局XX海上风电项目部或者分包管理平台获取招标文件。3.现场踏勘及答疑4.1投标人可在投标截止日期前自行前往施工现场进行踏勘，并可就本招标文件中的疑问，要求招标人进行答疑（或电话答疑）。4.2现场负责人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX4.3地点：XX省XX市XX区XX街道XX路销售中心（XXXXXX东北侧约50米）XXXX局XX海上风电项目部4.421

4各投标单位应认真勘察施工现场，熟悉施工区域内的人文、地形、地质、水文、气象、施工场地征地拆迁，临时使用的空间及周边环境，了解一切所能影响投标报价的因素，所有因素均应包含于投标总价中，一经中标不能以不完全了解为借口提出额外补偿或延长工期的要求，由此引起的一切后果均有中标方负责。4.5在踏勘现场时，招标方向投标方提供工程施工的地质资料、图纸和介绍的工程现场和相关的周边环境、市场行情等情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标方不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.投标文件的递交5.1所有投标文件应于北京时间20XX年XX月XX日15点之前递交到XX省XX市XX区XX街道XX路销售中心（XXXXXX东北侧约50米）（姓名：XXX电话：XXXXXXXXXXX）。同时应于北京时间20XX年XX月XX日15点之前完成招标人提供平台上的电子标书的上传和提交，否则视为投标人自动放弃投标。电子标书附件应为纸质版投标资料的扫描件。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。2.开标时间及方式本项目定于北京时间20XX年XX月XX日15点在分包管理平台统一开标，投标单位代表（法人或授权委托人）无须到场。3.联系方式招标单位：XXXXXX工程局有限公司XX分公司联系人：XXX（现场负责人）电话：XXXXXXXXXXXXXX（标书收件人）电话：XXXXXXXXXXX招标单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号20XX年XX月XX日21

5二、投标须知前附表序号条款名称编列内容1招标单位名称：XXXXXX工程局有限公司XX分公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号2项目名称XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程3建设地点XX省XX市XX区北部海域4招标范围潜水作业配合5承包方式劳务分包6甲供材料、船机设备等情况甲供材料：接地塔柱。甲供船机设备：交通船、工作船等海上作业所需船舶(含用油、用水)。7合同计价形式综合单价固定，工程量清单计价8计划工期及节点要求20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，XXX日历天9质量要求质量等级要求：合格。如达不到，则按照合同总价的5%支付违约金10临设、水、电情况招标人提供海上食宿及施工用水用电，相关费用包含在合同价格中；岸上食宿投标人自行负责。11招标控制价/万元12投标人资质等级、能力和信誉要求本次招标要求投标人须具备潜水作业相关资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，同时提供不少于3个在四桩导管架安装项目潜水作业施工业绩。13现场踏勘及投标费用招标人不组织现场踏勘（如果组织需说明日期及联系人），投标人在投标过程中所发生的一切费用自理。14调价机制/15投标人提出质疑的截止时间投标截止前48小时。16投标截止时间、投标地点时间：2023年3月9日15:00时地点：XX省XX市XX区XX街道XX路销售中心（XXXXXX东北侧约50米）（姓名：XXX电话：XXXXXXXXXXX）17投标有效期从投标截止之日至合同订为止。18投标保证金无21

619是否允许递交备选投标方案允许□不允许☑20投标文件的份数正本、副本各1份，电子文件1份，其中工程量清单电子版以EXCEL表格格式（综合单价保留小数点后两位，合价保留小数点后两位）。正本与副本封页上写明“正本”或“副本”字样，密封包装并在封口处加盖投标人公章，正副本不一致时，以正本为准。21封套上写明XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合项目投标文件投标单位名称：时间：22是否退还投标文件否23开标时间和地点开标时间：2023年3月9日开标地点：线上开标24开标程序内部开标模式25评标办法综合低价法26履约保证金履约保证金的形式：银行保函或现金。履约保证金的金额：合同金额的5%27投标澄清咨询联系方式联系人：XXX，电话：XXXXXXXXXXX28合同清单的修正投标人中标后，招标人在确保投标总报价不变的情况下，可对投标人的报价清单作合理性调整。21

7三、投标须知1.保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等资料保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。2.语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。3.计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。4.招标文件的质疑、澄清和补遗4.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标单位提出，以便补齐。如有疑问，应在截止投标48小时前以书面形式，要求招标单位对招标文件予以澄清。4.2招标文件的澄清将在投标截止时间前以书面形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。4.3在投标截止时间前，招标单位可以书面形式修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改的招标内容与报价有关且距离投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。5.投标报价5.1投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。5.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应单价和合价。6.投标有效期6.1在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。6.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标保证金可退回。7.投标保证金：无8.投标文件的编制8.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。8.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。21

81.中标通知在投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书。2.履约保证金在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的金额、形式和招标文件附“施工分包合同”规定的履约保证金格式向招标单位提交履约保证金。3.合同签订投标单位在收到中标通知书后，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，且投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失，中标人应予以赔偿。4.重新招标有下列情形之一的，招标单位将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；（2）开标后有效标少于3家的；（3）经评标小组评审后否决所有投标的；5.对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。6.投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标单位有关监督部门投诉。21

9第二章工程量清单一、工程量清单计价说明1.工程量清单与投标人须知、合同条款、计价规范、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列各细目的工程量，为暂定工程数量，是估算的或者设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由招标单位按照合同约定的计量方法，以招标人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的综合单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按相应合同条款的规定，由招标人确定的综合单价或总额价计算支付额。3.计量原则：实际完成并且通过监理、业主验收合格的工作量。4.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。5.工程量清单中投标人没有填入单价或合价的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或合价之中。6.本工程工程量清单报价综合单价和中总额价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（除招标单位提供的材料外）、船机（除招标单位提供的机械设备外）、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、税费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任和义务。7.甲供材料及损耗核销标准：接地塔柱。8.甲供船、机情况：交通船、工作船等海上作业所需船舶(含用油、用水)。9.投标人在报价时除了应充分考虑各种一般风险因素的影响外，还应考虑合同工期对报价的影响,在合同期内为完成进度而采取的有关赶工,特殊措施的费用应考虑在报价中。投标人在报价时还应考虑材料设备价格的上涨下跌因素,除了投标须知前附表明确调价机制外，在合同执行期间，不论材料、人工价格上涨下跌与否，工程量清单单价及包干项目费用均不做调整。招标单位根据项目情况可增补内容21

10二、投标报价说明招标人针对本工程的特点可以要求投标人对报价予以说明，包括但不限于以下内容：1、说明组价的依据。2、赶工、孤岛、夜间、配套等措施费用的组成与依据。3、工、料、机的用量及单价。4、辅助材料的用量及单价。5、大型船舶、机械的用量及单价。6、各分项工程的单价组成分析。7、税费分析等。21

11三、工程量清单工程量报价清单项目名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程-潜水作业施工单位：序号项目名称单位工程量不含税单价（元）合价（元）备注一风机基础沉桩水下作业台34二导管架安装水下作业台34包含接地柱焊接三灌浆施工水下配合台34四升压站施工水下作业项1五临时潜水作业台班50暂定六小计不含增值税七增值税（六*税率）项3%八合计（六+七）含增值税单位名称（盖章）：法定代表人（或委托代理人）：日期：21

12四、单价分析表单价分析表工程名称：工作内容：单位：序号项目名称单位数量单价合价备注1人工费1.1人工工日2材料2.12.2……3船机费3.13.2……41-3小计元5管理费元6利润元合计元不含增值税综合单价元备注：1.管理费和利润投标时应注明基数和取费费率。2.投标文件需附此表2121

13第三章技术标准和要求（一）质量等级：合格，符合业主及招标人施工要求。（二）验收标准：按图纸及规范要求21

14第四章评标办法一、评标方法本次评标采用综合低价法，评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照以下评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标单位自行确定。二、评审办法1.初步评审评标小组根据评标办法评标标准中规定的评审因素和评审标准对投标文件进行初步评审。审查投标文件是否有违反施工规范、施工安全及工程建设标准强制性条文规定的情况。评标小组应根据形式与响应性评审标准、资格评审标准对投标文件进行审查，逐项列出各投标文件存在的全部偏差内容。1.1无效标（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；（5）投标报价超过控制价的（公布控制价的）；（6）存在资质造假、围标、串标等违法违规行为的。1.2重大偏差投标文件有下列情况，认为是重大偏差，评标总分值按0分处理：（1）拒绝接受对投标文件错误或者遗漏进行修正；（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；（3）投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；（4）技术方案中主要工艺采用的施工技术、质量安全标准或者规范不可行；（5）投标日期错误；（6）投标函、工程量清单未按规定的格式填写；（7）投标文件附有招标单位不能接受的条件；（8）违反或不响应、不符合招标文件中规定的其他实质性要求；（9）法律、法规、规章规定其他重大偏差。21

15（10）投标报价超过控制价的（未公布控制价的）；1.1其它情况未公布招标控制价的情况下，当低于控制价的有效标数量少于3家时，可按以下方式进行处理：（1）直接流标，重新组织招标；（2）组织询标，当低于控制价的有效标数量至少达到3家时，方可继续进行评标、定标工作。1.投标文件的澄清和补正2.1在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。2.3评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。2.询标3.1开标后招标人可能将根据投标文件内容及开标情况就相关问题对投标人进行询标；3.2如有价格变更，要求分包单位出具书面承诺，并留下询标记录；3.3招标人的询标及投标人的承诺视为招投标文件的补充文件，均为日后双方签订分包合同、竣工结算的重要依据，与合同具有同等的法律效力。3.评分细则评标分值总计100分，资信5分，技术15分，商务报价80分；技术难度较大的项目可增加技术分（如果有加分，满分为100+技术加分）。各项分值均可在一定范围内根据招标项目实际情况自行设置。4.1企业资信：（5分）（1）投标单位是公司合格分包商的信用等级：满分3分投标单位为公司AA级合格分包商的得3分；A级分包商的得2分；B级分包商的得1分；C级与等级未评定的分包商得0.5分。（2）分包商业绩：满分2分，需提供类似业绩证明投标人的施工能力，履约能力。（4）战略合作分包商在信用等级评分的基础上加2分（需匹配专业）4.2技术标：（15分）21

16技术标评审分响应性和施工组织设计两部分组成，评标人对各投标人的技术标进行评审计分，取各评委的评分的算术平均值为技术标得分。（1）响应性评审标准：（5分）投标人的投标文件中有不响应性内容时，属于重大偏差条款的按重大偏差处理，属非重大偏差或提供了不完整内容的每发现一处扣0.5分，直至扣完为止。（2）施工组织设计评分：（10分）投标人施工组织设计内容应按招标文件要求编写，参考以下内容进行综合评审：施工方案和项目管理机构设置；国家工程建设标准强制性条文或者施工安全技术规范等。当出现评分值低于设定分值的一半及以下时，按技术方案不可行作为重大偏差处理，由评标小组对扣分项或最低评分进行表决，按表决结果重新评分汇总，如果评分仍然低于设定分值一半及以下时，按重大偏差零分处理。a.施工部署及主要施工方案，占比30%b.施工船、机、设备、劳动力安排，占比20%；c.确保工程质量、安全、文明施工以及物资供应的技术组织措施，占比10%；d.确保工期的技术组织措施及施工进度计划，占比20%；e.施工总平面布置、临时用地及措施，占比10%；f.项目管理机构配备，占比10%。（3）技术加分：最高3分。对技术要求比较高的项目，招标人可根据项目的具体情况设置评分条件，评标小组对投标文件进行审查、对比，根据评分条件进行评分。4.3商务报价评分（80分）（1）评标基准价的组成：以有效标的最低总报价为总价的评标基准价。（2）基准价的商务标得分为满分80分，其余有效报价与基准价相比高出1%以内扣N分，高1%-2%扣2N分，以此类推。（最低分可自行设定）（3）询标：商务标按投标报价和询标后的报价分别进行商务标评分，商务标总得分=首次报价商务标得分*40%+询标后报价得分*60%，未参加询标的投标人的询标报价=投标报价；（4）商务标未按招标文件要求提供单价分析表的商务标总得分扣0-5分；（5）不平衡报价扣分。评标委员会认为投标单位存在不平衡报价，每有一处扣1分，最多扣X分（0-5分）。21

17（6）询标过程中提高报价的商务标评为0分，但有充分证据证明招标文件有歧义或者招标方在询标时统一变更招标条件的除外。1.评标结果评标小组按上述办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人并编写评标报告，按照公司相关办法定标。6.在排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提供履约保证金而不能在规定期限内提交履约保证金的情况下，可向排名第二的候选人进行询价，确定中标人。21

18第五章投标文件格式XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合工程施工投标文件投标单位：（盖单位章）年月日21

19目录一、投标函二、授权委托书三、法定代表人身份证明四、承诺函五、企业法人营业执照、相关许可证及证书扫描件（注：若营业执照、安全许可证等证件到期后还未续期，则需要附相关部门出具的证明资料）六、己标价工程量清单七、施工组织设计21

20一、投标函XXXXXX工程局有限公司XX分公司:1．我方己仔细研究了项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到，本工程拟任项目负责人。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。6./。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托授权人：（签字）地址：电话：年月日21

21二、授权委托书本授权委托书声明：本人（身份证号：），系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（身份证号：）为我单位的合法代理人，以本单位名义与公司进行工程投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改以及合同签订、施工现场管理、工程结算等一切与此工程有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。本委托期限为合同工程项目最终结算完毕之日止。代理人无转委托权，特此委托。附：法定代表人身份证明、委托人身份证复印件投标单位：（盖单位章）法定代表人：（签字）手机号码：委托代理人：（签字）手机号码：年月日注：1、法定代表人或委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。2、如果由投标人的法定代表人亲自签署的投标文件，则不需提交授权委托书。21

22三、法定代表人身份证明单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：身份证号：系（投标单位名称）的法定代表人。特此证明投标单位：（盖单位章）年月日注：附法定代表人身份证复印件。21105

23四、承诺函XXXXXX工程局有限公司XX分公司：我方参加了XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合项目施工投标，若我方中标，我方在此承诺：按中标通知书要求，配合你方在限期内签订合同。若本项目招标文件未要求我方在招标文件中填报派驻本标段主要管理人员和技术人员及主要船机设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段主要管理人员和技术人员及主要船机设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、船机设备、试验检测设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并承担由此引发的招标人的损失。投标人：（单位盖章）法定代表人或其他委托代理人：（签字）年月日105

24五、企业法人营业执照、相关许可证及证书扫描件注：若营业执照、安全许可证到期后还未续期，则需要附相关部门出具的证明资料105

25六、已标价工程量清单工程量报价清单项目名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业施工单位：序号项目名称单位工程量不含税单价（元）合价（元）备注一风机基础沉桩水下作业台34二导管架安装水下作业台34包含接地柱焊接三灌浆施工水下配合台34四升压站施工水下作业项1五临时潜水作业台班50暂定六小计不含增值税七增值税（六*税率）项3%八合计（六+七）含增值税单位名称（盖章）：法定代表人（或委托代理人）：日期：105

26单价分析表工程名称：工作内容：单位：序号项目名称单位数量单价合价备注1人工费1.1人工工日2材料2.12.2……3船机费3.13.2……41-3小计元5管理费元6利润元合计元不含增值税综合单价元备注：1.管理费和利润投标时应注明基数和取费费率。2.投标文件需附此表。105

27七、施工组织设计1.投标单位编写简明扼要的施工方案，主要内容包括：（1）施工部署及主要施工方案；（2）施工船、机、设备、劳动力计划；（3）确保工程质量、安全、文明施工及物资供应的技术组织措施；（4）确保工期的技术组织措施及施工进度计划；（5）项目管理机构配备。投标单位应结合本工程的施工难特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织措施既是指导施工的方案也是报价的基础，报价应结合实际工艺，充分考虑报价的特点进行组价取费，尤其要充分考虑施工中的措施费并将费用分摊到相应的子目上。2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一本合同任职主要人员情况表格式附表二拟投入本项目的主要施工设备表附表二主要辅助材料投入表附表三劳动力计划表附表四近年完成的类似项目情况表105

28附表一：本合同任职主要人员情况表格式人员名称姓名类似工作年限资格、经验及现任职简述1、总部人员经理：陈文海30潜水项目经理总工：陈亚乔10潜水项目经理2、现场人员项目经理：陈文海30潜水项目经理副项目经理：程学壮25潜水监督工程师：张圆15潜水技士质检员：王文敬20潜水监督施工员：周建峰12潜水员计划主管：董超10潜水员材料主管：李春18潜水员安全主管：陈亚乔10潜水项目经理各工班长：辛乐胜28潜水员注：如果写不下，可加附页。105

29附表二：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量投入时间单价国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位105

30附表三：主要辅助材料投入表序号材料名称规格型号单位数量单价合价备注105

31附表四：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况105

32附表五：近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注注：应附工程接收证书或工程竣工验收证书或竣工结算证书或项目部出具的业绩证明材料四种材料之一的复印件或完整施工合同的复印件，二者满足其一算一个工程。每张表格只填写一个项目，并标明序号。105

33XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程潜水作业配合项目合同编号：承包人：XXXXXX工程局有限公司XX分公司分包人：签约日期：105

34第一部分分包合同协议书承包人：XXXXXX工程局有限公司XX分公司（以下简称“甲方”）分包人：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条、工程概况（一）工程名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合项目（二）工程地点：XX省XX市XX区北部海域第二条、承包方式、范围（一）承包方式：劳务分包（二）承包范围：本次施工范围涵盖本工程风机基础钢管桩沉桩、导管架安装、升压站施工潜水配合等所有水下作业施工，包括但不限于以下工作：高应变感应片拆除、配合34台机位沉桩、导管架安装、接地塔柱焊接、灌浆及其他水下工作等，自备焊接切割设备,潜水设备等。涵盖本项目有所有水下作业，除合同条款说明应由甲方负责的以外，凡清单中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。1、风机钢管桩沉桩涉及所有潜水作业（34台风机共计约136根桩）（1）稳桩平台水下检查与配件焊接，稳桩平台表面淤泥清淤工作，水下钢丝绳挂钩与解扣；（2）钢管桩水下安装盖板及移除；（3）沉桩过程时间段内的水下送桩器检查（如有需要)；（4）高应变水下检测配合,水下取感应片；（5）钢管桩内清淤工作配合，乙方自备清淤设备。2、风机基础导管架安装涉及所有潜水作业，包含导管架水下安装的过程中水下观察、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装。105

353、焊接不锈钢接地塔柱，每根桩4个，共计约4*136=544个。接地搭柱数量以现场实际为准。4、灌浆过程中水下检查、封堵。5、升压站施工涉及所有潜水作业，包含升压站导管架安装及沉桩过程中水下检查、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装，桩口与导管架焊接固定工作；水下焊接弧形封堵块，灌浆检查与配合。6、本工程所需所有潜水配合作业均由乙方完成。7、本工程施工区域内影响正常施工的水上障碍物的清除配合。8、施工期间乙方按合同要求自行负责测量放样、试验检验，并为上述工作向甲方提供必要的试验测量资料和原始记录；完工后配合施工断面测量、质量检验及验收。9、施工高峰期不少于8人,需持有效的海上作业安全相关培训证书，满足施工及规范要求；乙方现场需配置足够潜水工作面设备,其中一套应急备用,其余每一潜水工作面不少于2套潜水服。10、具体施工范围以施工图纸（详见附件）及甲方项目部生产计划安排为准。甲方视需要，可对分包承包范围级内容作出增减或调整，乙方应予以服从，且乙方同意不会因此就其承包内容提出结算方式的调整和（或）其他费用的追加。第三条、工程造价及综合单价本工程暂定（根据工程量清单中暂定工程量）不含增值税合价为：元；税率为%的增值税元，价税合计元(大写：）。第四条、合同工期总工期：本工程合同工期153日历天。本工程暂定于2023年5月1日开工，于2023年9月30日前完工；实际开工日期以甲方出具的书面通知为准。双方确认，若由甲方、监理单位及乙方共同确认的开工报告所载开工日期与上述甲方出具的开工通知所载开工日期不同的，以甲方出具的开工通知所载开工日期为计算工期的开工日期。若实际开工日期与暂定开工日期不同，乙方承诺按照甲方书面通知开工，且不会主张价款变更和（或）费用增加。105

36为满足甲方的进度和竣工要求，甲方有权调整工期，乙方应确保按甲方要求的期限完成节点工期和（或）竣工（包括业主就本合同工程对甲方的工期安排和调整），具体要求以甲方下发的工程进度计划为准，乙方采取赶工等措施发生的费用应已在合同总价中考虑，由乙方自行承担。第五条、质量标准：本合同工程项目质量达到合格等级，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。就同一事项的规定各标准或新旧标准有不一致之处，以要求严格者为准。第六条、承诺：1、甲方承诺，按照合同约定履行甲方义务。2、乙方承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本分包工程，并在缺陷责任期与质量保修期内承担相应缺陷修复与保修责任；履行建设合同中与本合同分包工程有关的义务，并与甲方就因分包工程质量引发的责任承担连带责任。第七条、其他1、本合同中所提及的甲方内部管理规定之全部内容，已向乙方作了全面且准确的交底，乙方确认这些管理规定作为本合同文件的一部分，与本合同具备同等效力，对乙方产生同等约束力。2、本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。3、本合同经双方代表签字、盖章（合同专用章）后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕后终止。第八条、合同文件及解释优先顺序如下：1、本合同协议书及补充协议；2、中标通知书（如有）；3、本合同专用条款及其附件；4、本合同通用条款；5、招标文件、补遗、澄清等；6、投标函及投标函附录，补遗、澄清、承诺等；7、技术标准和要求；8、图纸；9、本合同有关其他文件。105

37以上文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：或其委托代理人：或其委托代理人：履约人：履约人：电话：电话：纳税人识别码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX纳税人识别码：注册地址：XX市XX区XX路XX号注册地址：注册电话：XXXXXXXXXXXXX注册电话：开户银行：中国建设银行XX港口支行开户银行：银行账户：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行账户：105

38第二部分分包合同通用条款1.术语定义1.1本合同所用词语定义，除1.2条及专用条款另有约定外，按甲方与业主签订的建设合同中的词语定义解释。1.2特殊词语定义如下：1.2.1甲供材料：包括甲供主材和甲供周转材料、措施材料两大类。1.2.1.1甲供主材：指由甲方统一购买，按设计图纸净用量加合同约定的损耗量供应给乙方使用的工程永久材料。分包单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定损耗量部分按照相关约定进行扣款。1.2.1.2甲供周转材料、措施材料：指由甲方按约定数量供应给乙方使用的周转、措施材料。分包单价中不包含此材料费，计量与结算时超出约定量的部分和损坏的部分按照相关约定进行扣款。1.2.2甲方统购统供材料：指相关费用已包含在分包单价中，由甲方统一对外采购、支付、取得发票并获得进项抵扣，乙方按实际领用数量与合同约定价格承担费用，并由甲方在办理分包合同计量支付时同步扣回费用的材料，相关费用不纳入乙方开票金额。1.2.3合同专用条款及其附件：指甲乙双方根据具体工程特点，对合同通用条款的细化、补充、修订和完善。包括但不限于合同专用条款、工程量清单、甲供主材一览表、甲供周转材料措施材料一览表、甲方统购统供材料一览表、乙方投入本合同工程主要设备最低配置表、乙方投入本合同工程关键人员表、计日工表、安全生产管理协议、工程质量管理协议书、治安消防责任协议书、工程环保协议、分包工程廉洁建设协议、法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件、不拖欠民工工资承诺书、分包商承诺书、乙方营业执照复印件（扫描件）、相关协议。105

391.2.4完工验收：指乙方完成合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；编制完成分包合同约定的缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；完成分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；完成合同条款约定的其他完工条件后的验收。1.2.5甲方通知：包括但不限于书面形式、电传、电子邮箱、短信、QQ、微信等方式。1.2.6计日工：是指合同履行过程中，乙方完成甲方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。1.2.7实际工期：指按总日历天数计算的从甲方开工通知书所载开工日期至乙方实际竣工日期的天数。1.2.8书面形式：指合同、协议、信件、数据电文等可以有形地表现所载内容的形式，最终以送达对方后方可有效。1.2.9通知、同意、批准、证书和巨顶：除另有约定之外，合同文件中体积的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、认可、确定、证书或决定均应是以书面形式体现，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误，也不应减轻或免除双方按照合同约定应承担的义务和责任。1.承包方式、范围及内容2.1承包方式详见协议书或专用条款。2.2承包内容及范围详见协议书或专用条款。2.3乙方依据甲方提供的施工图纸及有关资料，组织相关人员、材料、船机设备进场，完成分包工作，乙方为完成本合同专用条款中的工作内容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按甲方和业主管理要求等全部工作内容。2.4乙方根据施工图纸、施工组织设计等有关资料、业主及监理工程师要求，组织相关人员完成上述施工项目所需的一切工作并经业主及监理工程师检验合格以及缺陷修复所包含的全部工作内容。2.5合同履行中，甲方有权根据现场实际情况（进度、质量、安全、文明、环保、农民工工资支付等）和乙方履约能力等，对乙方的承建分包工程范围、工程量进行调增或调减。上述调整不影响合同单价，同时乙方承诺全面接受相关指令，并不以此提出索赔要求，并做好现场的交接工作。2.工程造价及综合单价3.1清单工程量为暂定工程量，105

40最终结算工程量以乙方根据设计图纸实际完成并经甲方审核确认，且符合质量标准的工程量为准，原则上最终结算工程量不应超过业主批复给甲方的工程量，若存在超过业主批复给甲方的工程量情况的，则乙方承诺放弃该超过部分工程量，视为对甲方的让利。3.2合同价款为乙方按照合同约定工期、质量、安全文明标准完成本合同约定的承包范围的所有费用，包括但不限于工程所有深化设计（如有）、直接费、间接费、措施费、管理费、利润、规费、相关工序交接、与其他施工作业之间配合费用、应缴纳政府各类规费（含社会保险费）等一切费用及合理利润，【】%的增值税税金及其他税、费。本工程中的单价为固定综合单价，其单价为包干价，除专用合同条款另有约定外，不论何种因素均不作调整；此综合单价中已经包含了但不限于：为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、油耗、施工水电、临时工程、人员（设备）进退场、临时设施及住房、质检（含自检）、安装、资料、检验、缺陷修复、安保费用、施工协调费、文明施工、安全措施（如未单独列项）、管理、保险、税费（不含增值税）、疫情防疫费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，及按甲方要求/概念自行深化设计（如有）、深化设计审核费（如有）、包材料/设备供应、包机械费、包工期、包质量、包测试及人工、材料价之任何市场差别和波动（合同特别约定可调差的除外）、包括因要符合政府有关规定而须改善或替换由乙方提供的设备/材料的任何费用、包括从国外或国内聘请专家到上述工地或其它国外或国内的地方进行对设备/材料的测试、检验、调校及试运作等的费用、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必需的加班费、费率或汇率之变动、专利费、包装、空运、国外及本地存仓费、运输、吊装费、因设备/材料迟到工地而引起的停窝工费等、包含成品保护费、甲供材的检验费、试验费等，且综合单价不会因任何人工、材料、货物、临时措施、货币兑换率的市场波动（上浮或下浮）及/或国家、法律、规章和政策发生变化/升级或行业建设主管部门发布的人工费调整/政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整而做任何调整。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作，及105

41乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作。上述未列出的项目视为已包含在相应项目内，视为上述项目的辅助措施。甲方不再负担乙方为完成本合同工程综合单价外的其他费用。作为一个有经验的承包商所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的费用均包含在综合单价之中。3.3工程量清单中的不含增值税单价仅不包含增值税，除增值税以外的所有税费均已包含在不含增值税单价中。如若国家税收政策调整，则双方根据合同执行情况及纳税义务发生时间对增值税率做相应调整。3.4乙方已充分了解并认可了双方在本合同下的所有权利和义务，本合同综合单价中已包含了全面且无瑕疵地履行其所有职责和义务所必须发生或可能发生的费用、承担的各类责任和风险。本合同他处如再次涉及综合单价组成问题，以及乙方对履行其某项义务（确认甲方某项权利）的承诺、认可、保证等，则实为强调，并非另指或特指。1.合同工期4.1合同期间，乙方应充分了解和理解本工程的施工计划和条件，因征地拆迁、管线搬迁、业主计划调整等因素影响施工时，乙方应根据现场情况、业主及甲方要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。4.2乙方应充分了解和理解本工程施工的物质条件（场地、障碍物、污染物、地质条件、水文条件等）及气候条件（风、霜、雨、雪、冻等），遇到不利物质条件或发生恶劣气候条件时，乙方应采取合理措施继续施工以确保工期。4.3工期的延长：除不可抗力因素和甲方以纸质书面明确同意的延期外，乙方承诺不以任何理由影响施工进度，且不要求延长本合同工程工期。4.4暂停施工：一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。4.5施工进度要求4.5.1105

42乙方应严格执行经甲方下达的工程进度计划，当乙方的施工进度过慢即无法满足规定要求时，甲方将通知乙方应立即采取必要的相关措施，来加快施工进度，确保达到本合同规定的工期要求。如果乙方在接到甲方要求整改通知后的14天内未能采取加快施工进度的相关措施，致使实际工程进度进一步滞后；或乙方虽采取了一些措施，仍无法达到本合同规定的工期要求时，甲方有权视现场情况，采取一切措施来确保合同原定工期和质量等的完成，由此所发生的一切费用均由乙方承担；相关费用甲方可无需征得乙方同意的情况下直接在乙方的履约保证金中扣除或在结算时直接从乙方的承包价款中扣除（如甲方直接增加人员、设备、材料、另调施工队伍进场施工等），同时不减免本合同所规定的乙方承担责任和相关义务，乙方对上述相关费用的扣除方式予以确认并同意。4.5.2乙方承诺：及时、快速的按甲方工期进度之要求采取保证措施（含费用），包括但不限于如增加人员投入、辅助材料投入、设备投入等，且不要求甲方对此投入支付任何费用。4.5.3在合同履行过程中，因以下原因造成在施工关键线路(特指由乙方提交的，并经甲方、监理单位确认的施工网络图中显示的施工关键线路)的工期延误，经乙方申请，甲方书面确认后，工期可相应顺延：（1）不可抗力；（2）本合同专用合同条款约定的其他情形。当发生合同约定工期可顺延情况时，为获得相应的工期延长，乙方必须在事件发生后的3天内，向甲方提出工期顺延报告及证明文件；当某一影响工期的事件是持续性地发生时，乙方应在事件发生后的3天内，向甲方提出工期顺延意向书及证明文件，并应当以不超过7天的间隔向甲方提交阶段性的详情报告，并在事件终了后3天内提交最终的工期顺延报告及证明文件。若乙方未能按照本条款约定的程序执行，则视为该事项不影响工期或乙方放弃要求工期顺延的权利，乙方无权在事后另行提出工期顺延请求。1.工程技术与质量5.1乙方必须严格按照甲方及业主的招标文件、施工设计文件、设计修改文件和补充技术规程等要求进行施工。施工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方应无条件按照甲方要求立即返工整改，直至工程质量达到验收标准，由此造成的全部损失和费用由乙方承担（同时工期不得顺延）。若乙方无法在甲方规定的整改期限内达到甲方的要求和验收标准，甲方有权随时解除合同，并由乙方支付该返工工程的再次返工费用和由此给甲方造成的其他损失。105

435.2本合同工程实施过程中，甲方或监理对隐蔽工程要求重新检查或检验的，对其隐蔽的工程要求重新检查或检验，乙方应按时进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖。无论甲方是否对其验收，并不能减免乙方由于其原因造成的质量问题及事故的责任。5.3乙方必须建立工程质量控制自检体系，按照甲方的要求做好施工原始记录，并提交给甲方；每一道工序的施工，须经甲方现场主管工程师检验复验、监理工程师检查合格签认后方可进行下一道工序施工。虽经甲方检验合格后，但仍不改变和免除乙方对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务。5.4该合同执行中甲方可能会对乙方合同范围内部分工作内容的科学技术行为进行研究，以便于甲方完成科研课题，乙方应予以积极配合。根据科学技术研究活动实际开展的需要，甲方将在不影响合同正常履行的情况下，对所研究内容的工料机组成进行分解（详见附件）。甲方承诺该科学技术研究行为不会对乙方造成成本增加，其科学技术研究成果归甲方所有。5.5未提及事宜，在签订《工程质量管理协议》时协商约定。1.计量、结算、支付6.1工程计量6.1.1工程量计算规则：工程量以乙方实际完成并经甲方、监理、业主验收合格，且符合专用条款中明确的计量规则进行计算。本合同工程的计量或结算总量原则上不应超出相应部位业主对甲方计量的工程量。计量规则详见专用条款约定。6.1.2乙方于每月20日之前将本月已完工程量报表报至甲方项目部审核，以此作为计算进度款的主要依据，乙方逾期上报的则甲方有权拒付当月进度款，且无需承担任何责任。甲方当月审批的工程量仅作为支付当月进度款的参考，不作为最终结算依据。最终结算待合同工程完工验收合格，并经甲方项目经理审核签字盖章且甲方商务管理部复核认定的数额为准。6.1.3乙方每月105

44向甲方申报当期已完工程量，甲方工程管理部根据形象进度核实乙方上报的本期完成工程量，审核完成《分包工程月度完成工程数量签认单》。甲方项目部物设管理部提供《分包工程月度材料核销表》，列明代购材料、超耗材料扣款明细并提供应由乙方承担的水电费等数据；其他相关部门提供如考核罚款等各类应扣款数据；上述数据汇总到甲方项目部商务管理部，完成填报《分包工程月度进度计量扣款汇总表》。甲方项目部商务管理部根据各部门提供的工程量及扣款相关资料审核《分包工程月度验工计价表》，复核工程量、分包单价、扣款事项。6.1.4最终复核完成的《分包工程月度验工计价表》经乙方授权人签字确认后交甲方项目经理审批，确认本期计量金额。对资料不全的乙方应及时补齐，否则将不纳入当期计量。6.1.5在同时满足以下条件后，甲乙双方办理本合同工程的结算：（1）本合同工程通过验收（含缺陷修复）。（2）交验资料经甲方项目经理部确认齐全。（3）施工图纸工程量、甲方现场施工人员签认的工程量等计算费用的资料必须经甲方现场代表确认。6.1.6工程完工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及所有支持文件，并派现场代表至甲方指定地点参与结算工作，若乙方逾期提交竣工结算报告及所有支持文件的，甲方将不再接收乙方提交的结算资料，同时视为乙方同意按照甲方单方确认的结算金额作为本工程最终的结算造价。除不可抗力事由外，如在收到甲方通知之日起28日内，乙方不按甲方要求参与结算，或若因乙方原因在本合同工程完工后一年尚未完成结算工作，则视为乙方已经认可了甲方的财务数据和结算结果，甲方的结算结果将作为双方的最终结算生效。6.1.7甲乙双方均确认并同意本合同项下约定的违约金（包括但不限于：工期违约金、质量违约金、安全文明违约金等）均属于价款结算原则之一，即便合同无效但违约金条款仍作为结（决）算依据执行。6.2价款支付6.2.1预付款支付规定详见专用合同条款，甲方支付预付款前乙方须提交同等金额的银行保函，预付款扣回方式应与甲方和业主签订的合同对应。乙方在申请支付预付款或第一次进度款之前，必须将符合合同要求的主要管理人员和主要设备落实到位。105

456.2.2每期《分包中间计量证书》办理后28日内，甲方项目部财务按双方确认的当期中间计量金额及专用合同约定的支付比例编制当期《分包工程月度进度支付单》，经乙方授权人签字加盖单位公章确认、甲方分管领导、项目经理审批后移交财务人员，按公司财务资金管理相关规定办理后续付款事宜。甲方有权监督乙方的资金使用，一旦发现乙方有将该工程款挪作他用的现象（包括但不限于挪用或通过权益转让、抵押、担保承担债务等方式转移资金），甲方有权中止工程款的支付，直至乙方纠正错误，由此造成的一切损失均由乙方负担。6.2.3每期中间计量证书办理完毕后10日内，乙方应当按计量证书上载明的收入确认金额全额（分包工程月度进度计量扣款乙方不需开具发票）向甲方开具合同约定的增值税发票。如因非甲方原因（包括但不限于乙方提供票据不及时、票据不合法等）而造成甲方任何损失（包括但不限于无法抵扣税费、税务滞纳金、违约金、处理过程中的任何费用支出等）则由乙方全额承担并及时以现金形式赔偿给甲方。乙方开具的增值税发票备注栏中应标注工程地点及工程名称；发票需包含名称、纳税人识别号、地址及电话、开户行及账号等要素；收款人、复核人及开票人不能为空且为非管理员；如为税务局代开的发票，可以只有开票人一栏信息，对于不符合上述规定的发票，甲方有权拒收。乙方负责开具的增值税专用发票，开具时间和要求以甲方通知为准。乙方提供增值税专用发票须通过发票认证以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、违约金及相关损失等。乙方注册地与施工所在地不一致的，乙方应先到施工所在地税务机构办理（登记）预缴然后到乙方注册地开具增值税专用发票，预缴税单复印件和增值税专用发票应一并交给甲方。经济往来会签扣款部分，除罚款外乙方不需开具发票。如本合同采用简易计税模式，则实际扣款金额为分包工程月度进度计量扣款金额乘以1.03；如本合同采用一般计税模式，则实际扣款金额与分包工程月度进度计量扣款金额一致。6.2.4甲乙双方约定的中间支付比例，详见专用条款相关约定。如业主未按时或未足额向甲方支付工程款，甲方可相应调整对乙方的支付时间和支付比例,同时不承担相应的利息和违约责任。6.2.5105

46乙方应书面指定专人办理工程款收款相关事宜。付款时乙方应向甲方提供相应金额的发票及付款申请单（并加盖乙方公章），否则甲方有权推迟工程款的支付，直到乙方满足甲方以上条件，此种延迟支付不属于违约行为，亦无需承担任何违约责任。6.2.6乙方须按照专用合同条款规定金额和支付方式向甲方足额缴纳履约保证金；履约保证金待分包项目完工，经项目部验收合格，并签订《退场协议书》后，甲方依据乙方是否全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务的实际情况，审核后无息退还。如乙方在甲方的履约评价为C级及以下，履约保证金须待分包项目完工，经项目部验收合格，并办理完成工程结算后，审核后无息返还。6.2.7在本合同中约定的甲方对乙方扣款事由如违约金、赔偿金、乙方使用甲方资源的费用及其他费用（包括但不限于因乙方施工引起的，行政处罚罚金、对第三方的赔偿金、补偿金，业主对本合同工程的各类扣款等，乙方应赔偿给甲方的经济损失等），甲方将有权直接从乙方当月工程款中扣除以上款项，不足部分从下月工程款中予以扣除。若出现应由乙方承担而由甲方代为垫付的各种费用，甲方有权在乙方进度款中扣除。合同履行中，如乙方未按合同条款履行或不按甲方合理要求履行的，甲方有权根据其情况从履约保证金中扣除相应费用（扣除款额不够时，可从工程款中扣除）。6.2.8乙方在每月申请支付工程款时，乙方需按甲方要求提供民工工资发放相关凭证，否则，甲方有权视乙方的履约情况拒付进度款。6.2.9本工程履约保证金、进度款支付保留金亦作为劳务工（农民工）工资支付保证金，若乙方拖欠劳务工（农民工）工资，甲方有权根据劳务工（农民工）提供的有关凭证从此保证金中代为发放，不足部分从工程款中扣足。6.2.10质量缺陷责任期满、双方办理完毕质量缺陷责任终止证书后，乙方书面提交质量保证金退还申请，经甲方或其上级单位审核同意后办理相关支付手续，支付手续办理完毕后30日内，甲方无息返还乙方质量保证金（扣除甲方代垫代付费用）。6.2.11105

47为确保工程款用于本合同工程，甲方有权视情况要求乙方在指定的银行开立结算账户，乙方与本合同工程有关的收支必须通过该账户进行，且在本合同工程结束之前不得销户。甲方有权对该结算账户的资金使用流向进行监督、抽查，或要求乙方提供该账户的银行对账单，若发现乙方将本项目资金挪用、转移时（包括但不限于挪用或通过权益转让、抵押、担保承担债务等方式转移资金），甲方有权随时采取对乙方的结算账户实施银行结算账户加签或停止支付工程款等措施，直至乙方改正为止。且在此期间，乙方不得停工、怠工、窝工，或做出其他任何有损本合同工程的行为，否则，由此引起或导致的甲方任何费用的支出或责任的承担，乙方均应立即予以全额的补偿。6.2.12甲方对乙方的支付方式包括但不限于为：支票、电汇或以“XXXXXX工程局有限公司”为出票人的银行承兑汇票、商业承兑汇票等金融工具。1.工作变更7.1甲方可以根据工程的具体情况或业主要求，在任何时间以书面形式对工作做出变更，此工作变更指令乙方应无条件服从，此类的变更不影响乙方对本合同工程所应承担的责任和义务。7.2施工中如发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得以任何借口拒绝，此类的变更不影响乙方对合同所应承担的责任和义务。7.3在本合同履行过程中，如因业主原因等非甲方原因使工程出现停工、误工、窝工等现象而给乙方造成的损失，乙方须配合甲方向业主索赔，索赔所得中属于乙方的，甲方应支付给乙方。7.4以上所有变更涉及到合同费用变化的，乙方需在事项发生后28日内向甲方提交费用变更申请，费用变更申请由甲方项目经理签字确认并审核变化的费用，而后再报甲方公司相关部门审定。乙方逾期未上报费用变更申请的，甲方有权按甲方同类项目合同单价的50%确定单价，乙方对此无异议。2.材料供应及其管理8.1甲供施工材料：8.1.1甲供材料的名称、规格型号、允许损耗率、超耗扣款单价等相关具体信息详见合同专用条款约定。8.1.2乙方领用材料，必须由乙方具有书面委托授权的人员到甲方指定的场地办理材料领用手续，甲方按设计图纸净用量+损耗量限额供应。8.1.3乙方自行到甲方仓库提取，如有特殊情况，由甲方将材料直接供至乙方施工现场，乙方须及时卸货并办理材料交接手续，同时在分包单位材料领用表上签字，甲方有权按照本批次供应材料的价款的2%收取运输费。105

488.1.4对于主要材料的领用，乙方先要根据设计图纸向甲方编报领用计划，待甲方审定后，限额领用。由于乙方原因超额使用材料的，超耗材料费用将由乙方承担按专用条款相关约定在计量与结算中扣除。8.1.5对乙方领用的材料其在本合同费用结算时应同时上报经项目部签认的核销单，经审核材料领用及消耗与原计划对比无误后可予以相关费用的认定；如在结算中无法提供相关审核认可材料的核销单据时，则按甲方自行计算的材料消耗核销单来核定乙方的领用主要材料数量及费用。8.1.6不能再继续利用的废旧材料（除乙方自购的物资外），由乙方归集、整理到规定位置，甲方收回处理，所有权归甲方，乙方无权擅自处理，否则将追究乙方责任。8.2甲供周转材料：8.2.1甲供周转材料的具体材料名称、规格型号和供应价格等相关具体信息详见合同专用条款约定。乙方领用周转材料时，必须办理领用手续，并在分包单位材料领用表签字，并负责周转材料的现场保管和管理。严禁随意切割、剖、挖周转材料，降低周转材料的使用性能。周转材料使用结束后，乙方应及时清理、整修、复原以保持周转材料的完好，并参加周转材料回收点交工作，并在点交清单上签字。8.2.2回收率达不到专用合同条款要求时，所有损耗数均由乙方赔偿，赔偿价格按照当时采购价加专用合同条款约定的采保费，从乙方结算款中扣除。8.3统购统供材料8.3.1甲方统购统供材料的具体材料名称、规格型号和供应价格等相关具体信息详见合同专用条款约定。统购统供材料发票由第三方直接提供给甲方，乙方已考虑此费用不能取得发票，以及对自身税负的影响，乙方承诺放弃因此要求甲方进行费用补偿的权利。8.3.2乙方每次使用统购统供材料必须提前30天将材料需求计划报甲方，经甲方审核后，结合工程实际，甲方将按计划统筹协调相应供货单位及时、保质、保量供应相应材料。8.3.3统购统供材料费用已包含在分包价格中，按乙方实际领用数量与合同约定单价在计量与结算中扣除。105

498.3.4列入甲方统购统供材料一览表中的材料乙方不得自行采购，否则由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，并承担相应违约责任。8.4乙方采购材料：8.4.1乙方所采购材料必须满足工程质量要求，甲方有权对其质量进行跟踪检查、监督，一旦发现质量问题，必须立即退换，所发生的一切费用或损失由乙方承担（乙方采购的材料费用已包含在综合单价中）；使用前，乙方必须向甲方、业主及监理报验，待认可后方能使用。甲方的跟踪初检、清点、监督等，并不能减免乙方对其所采购材料的质量、数量、规格等所承担的责任，也不能减免由此对本合同工程质量、工期等造成影响或损失的全部责任。8.4.2乙方采购的材料必须满足甲方对生产厂家的准入要求（若业主有特定要求的，则必须满足业主要求）。甲方若提供认可的厂商名录，只是对厂商经营的合法资格进行了形式审查，并不代表甲方对这些厂商所供产品在质量、规格等方面的认可，乙方仍须对其所采购的材料的质量、数量、规格等方面向甲方负责。8.5甲供材料和统购统供材料的交付地点为甲方存料地，以上材料的装卸、场内倒运、保管、检验配合（取样送检等）工作由乙方负责并承担费用。除本合同附件《法人授权委托书》中明确的乙方材料领料人员外，其他人员无权领用甲供材料和统购统供材料，材料领料人员若有变更，乙方应及时书面通知甲方。若乙方未及时书面通知甲方而给甲方造成的损失由乙方承担。8.6乙方应对用于本工程的所有材料（包括甲供材料、统购统供材料和乙方自购材料）按现场文明施工要求进行标志、存放、保管，并做好相应记录，确保材料的可追溯性。8.7未经甲方同意，乙方不得擅自将甲供材料和统购统供材料运出工地挪作它用，否则乙方将承担该部分材料的材料采购价及材料采购价50%的违约金和由此造成的法律风险。1.船机设备供应及其管理9.1甲供部分：9.1.1甲供船机设备：具体详见专用条款相关约定。。9.1.2因乙方原因超期使用甲方船机的，乙方应按市场租赁价支付给甲方船机使用费。105

509.1.3船机设备使用和操作由乙方负责的需另立合同（协议），乙方必须按照甲方要求对设备进行管理，做好设备的管用养修工作，确保设备安全运行，对各种设备要派专人使用管理、维护、保养等，费用自理。9.1.4本合同工程完工后，设备必须完好地交给甲方，如有损坏，乙方必须承担修复费用。9.2乙方自备部分：9.2.1除专用条款约定甲供部分的船机设备外，其它一切船机设备均由乙方自备，乙方自备船机设备的用水、用电、燃料、保险、取证费等所有费用已包括在合同的综合单价内。9.2.2乙方自备的机械、设备进入现场前必须办妥必要的投保，如未经投保且又发生设备机损事故或安全事故的，乙方除承担机损事故或安全事故责任外还须承担合同违约责任；同时乙方用于本工程的所有机械及设备要求证件齐全，符合甲方、监理、业主及外部相关管理部门的使用要求。所有主要施工船机的退场应征得甲方同意后有序退场，不得擅自撤场或调换而影响工程进展。所有进入施工现场的船机，必须遵守甲方船机管理规定、船机安全管理规定及甲方现场调度令，并接受甲方的检查与考核。特种设备必须按照国家相关规定进行检测检验，取得相关证书、保持其有效性，并提供一份加盖乙方公章的有效证书复印件给甲方备案。9.2.3乙方必须按照甲方要求对设备进行管理，做好设备的管用养修工作，确保设备安全运行，并根据甲方要求定期向甲方上报设备管理的相关报表。9.2.4乙方须满足甲方对节能减排管理的要求，做好节能减排工作，并根据甲方要求定期向甲方上报节能减排管理的相关报表。9.2.5如乙方未能按甲方要求及时组织设备进场而影响生产时，甲方可根据工程需要自行联系相应设备，并由乙方承担由此发生的全部费用，同时乙方应承担专用条款约定的违约金和延误工期产生的甲方损失，甲方可直接从乙方工程款中扣除以上款项。1.临时设施及水电供应10.1本工程乙方所需临时设施（办公、住宿、材料保管及加工场地等）的提供及费用承担按专用条款规定执行。105

5110.2本合同乙方施工及生活用水电费用的提供及结算方式按专用合同条款规定执行。1.施工安全和环境保护11.1施工安全11.1.1甲乙双方安全人员配置见合同专用条款。11.1.2乙方需为甲方提供符合要求的持证安全员，由甲方统一管理，协助甲方执行日常安全管理工作。如需调离，需经甲方同意。11.1.3乙方必须严格遵守国家、安全主管部门及甲方的安全生产规章制度，服从管理，不得违章施工；乙方必须按照法律法规的规定及甲方要求设置并维护安全警示标识（包括但不限于警示标志标牌、警示灯等）；乙方应制定严密的安全防范措施，杜绝人员重伤以上责任事故、重大火灾责任事故、重大水上交通及场内道路交通责任事故。11.1.4乙方应在施工前将进场人员名单以及在施工期间将人员变更情况及时用书面形式报送甲方。乙方不得安排未经安全生产教育培训的人员上岗作业，特种作业人员必须持相应的有效证件上岗。11.1.5乙方应了解熟悉工程施工项目环境特点，评估识别安全作业风险，制定应急管理措施，乙方必须为现场施工人员办理工伤及意外伤害险，由于乙方原因造成人身损害事故和其他损失，须承担与之有关的刑事、民事经济等责任；11.1.6乙方对进场使用的机电设备、船机设备、特种设备等应符合国家相关规定，设备性能良好满足安全使用。11.1.7乙方不得擅自改变技术方案和工艺流程，不在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位情况下组织施工生产。11.1.8105

52乙方在施工过程中，安全生产投入必须满足安全施工要求，安全生产施工措施费提取比例及金额以专用合同条款规定为准；若因合同清单发生调整，致使合同价发生变化，安全生产投入费用随之调整。安全生产投入费用单独计算，乙方需提交安全生产投入的相关凭据和证明材料（如发票、实物照片、预算单等）交甲方安全及核算部门审核，且安全生产投入的内容须符合附件《安全生产管理协议》相关规定，经审核同意的安全生产投入与乙方的进度款一并支付。乙方自行承担超出限额的安全生产费用，但不得以任何借口减少必要的安全投入，若甲方发现乙方的安全生产投入不到位时，有权代为投入，费用由乙方承担。双方在签订本合同时另行签订《安全生产管理协议》，作为本合同的有效组成部分。11.1.9未提及事宜，双方另行签订《安全生产管理协议》。11.2环境及文物保护11.2.1乙方必须严格按照国家有关法律法规、相关规定及业主、甲方的要求制定合理的环保措施，并有效执行。11.2.2乙方必须认真搞好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及政府、部门提出的文明施工及现场管理要求，严格执行有关文明工地的规章制度，平时应做到场内清洁卫生，施工场地做到工完料净场地清，争创甲方及业主提出的文明工地。11.2.3在施工现场发掘出的所有文物、古迹等均属国家财产。乙方一旦发现此类物品，应采取一切必要的措施保护现场，防止施工人员及其他任何人员移动或损坏此类物品，并立即将此发现通知甲方及政府相关行政主管部门。在政府相关行政主管部门到来前，如文物或古迹遭到移动或破坏，而引起或导致甲方的任何费用开支或责任承担，乙方应立即负责对甲方予以全部足额的补偿。11.2.4如乙方达不到本合同的环保要求，给甲方造成前款之外的其他不良影响的，乙方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用、给甲方造成的损失和（或）延误的期限由乙方承担。11.2.5乙方如违反规定或造成不良后果的，所有行政责任、民事责任及相关损失和费用均由乙方承担；11.2.6未提及事宜，双方另行签订《工程生态环保管理协议》。1.农民工实名及工资支付管理12.1乙方必须建立农民工实名登记动态记录表，按月统计聘用人员姓名、身份证号、进退场时间等实名登记信息并及时报甲方备案，乙方承诺真实记录所有农民工的进、退场信息，不虚报、瞒报，发生农民工进、退场及时上报甲方备案。12105

53.2乙方必须与聘用人员签订劳动合同，合同复印件报甲方备查，建立用工考勤表，每月25日前将有聘用人员签字确认的用工考勤表复印件报甲方备查。除上述书面记录的用工行为外，乙方承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。12.3乙方必须负责为所属农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，乙方不得以任何理由扣押或者变相扣押农民工工资卡。12.4乙方必须严格遵守国家有关解决拖欠农民工工资的法律法规，及时支付农民工工资，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人；建立农民工工资发放台账（如实记录支付对象、时间、支付数额、签名及身份证号、银行卡号等信息），每月25日前将聘用人员签字确认的工资发放表复印件报甲方备查。12.5项目完工后或农民工提前离开工地的，乙方应在合同约定期限内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。12.6如甲方上级单位或业主要求甲方在农民工工资专用账户对农民工工资进行统一发放的，甲方有权进行统一管理、集中发放，乙方承诺按照甲方规定，按时出具农民工工资发放委托书、付款承诺书等书面资料；集中发放的农民工工资从乙方进度款中扣减，由此行为产生的其他费用由乙方根据本合同额占总包合同造价比例按实分摊。1.甲方权利与义务13.1负责提供合同范围的施工图壹份（复印件），组织开工前技术交底，向乙方提供相关技术资料,甲方对其提供的技术资料的真实性负责，乙方则对该资料的理解和应用负责。13.2按照本合同约定，向乙方提供施工进度总计划、阶段进度计划。13.3负责整个工程施工的生产技术、质量、安全、进度的监督管理，对乙方进行技术、质量、安全交底和培训，施工过程中的质量检查及验收；对不符合技术规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿。甲方有权要求乙方对不符合约定要求的工程拆除并重新施工，乙方无权就此要求追加费用。13.4因乙方原因造成工程进度、质量、安全等方面不能满足工程要求，工程出现进度迟缓、安全和质量事故等情况，给甲方造成损失或总工期延误时，甲方有权单方面调整乙方所承担的任务，直至终止合同，乙方无权拒绝，且乙方自愿放弃工程余款，由此产生的一切责任及损失仍由乙方承担。13.5105

54甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查。13.6甲方有权要求乙方撤换、清退其派遣的不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任等不符合合同规定的人员，上述被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。13.7甲方负责做好现场施工平面布置、生产调度安排等各项管理工作，及同设计、监理、业主等方面的协调。13.8甲方以就近原则提供施工用水用电接口，乙方负责接线接表有偿使用。13.9监督乙方做好农民工工资发放、安全生产、环境保护和文明生产等工作。13.10按本合同约定按时办理工程计量与结算，并向乙方支付工程款。13.11甲方统一投保工程一切险及第三者责任险、施工人身意外伤害险。人意险投保额度见专用条款，乙方根据本合同额占总包合同造价比例，相应分摊甲方缴纳的人意险保费。如乙方认为保险额度有限、不能完全转移风险的，可自行另外增加投保额度。当发生保险赔偿事件时，乙方应及时通知甲方并在规定时间内将满足保险公司要求、内容真实合法齐全的相关理赔资料提交甲方，由甲方协助乙方办理保险理赔工作，但免赔及超出保险赔偿额度以外损失部分由乙方自行承担。13.12甲方根据项目情况要求约谈乙方法定代表人或其他人员的，乙方应积极配合。13.13施工定线与放样（根据实际需要）：甲方应在发出开工令之前，向乙方提供原始基准点、基准线和基准高程等书面资料，并负责对乙方的施工定线或放样进行检查验收。乙方应根据甲方书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本合同工程进行准确的放样，并对本合同工程各部分的位置、标高、尺寸及其线性的正确性负责；以及负责提供放样所必需的机器、机具和劳务。在本合同工程施工过程中，如果任何部分的位置、标高、尺寸或线性出现超出合同规定的误差，一经发现，乙方应自费纠正，直到甲方认为符合本合同规定为止。甲方对放样、线性或标高的检查，均不应解除乙方对其上述工作的准确性所负的责任。乙方应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程竣工验收结束。105

551.乙方权利与义务14.1合同签订后，乙方应按国家政策要求及时提供相关资料到相关税务机关进行登记并缴纳税款，以便及时开具合法、有效的正式发票收取工程款。14.2根据甲方要求，负责编制所承担工程任务的施工组织设计，报经甲方批准后组织实施。14.3根据甲方要求，负责施工过程中按工期要求编制详细的施工计划，制定保证完成施工生产计划的方案、措施，确保人、材、机按甲方的要求及时到位。在执行施工生产计划时要做到确保甲方确定的工期，乙方必须按时给甲方报送各种施工计划和进度报表，具体要求详见甲方有关通知。14.4乙方对本合同工程相关第三方单位（包括但不限于：供货商、出租人等）的款项支付，必须严格按照乙方与其签订的有关合同的约定执行，不得违约拖欠，若因此影响施工进度或质量，发生的损失均由乙方承担。14.5乙方任命的项目经理须经乙方法定代表人授权，并经甲方认可。项目经理、技术负责人、安全、物资、测量、试验主管等主要人员必须坚守工地。施工期间，管理人员不得随意离开施工现场，如确需离开，须向甲方请假，获准后方可离开。14.6开工前，乙方需根据甲方的要求提供所有人员的花名册、身份证复印件及用工协议，不得使用无身份证明人员和在车站码头等非正常渠道招收施工人员。乙方须保证其重体力劳动及危险场所的人员与其劳动能力适应，年龄不得超过法定退休年龄。特殊工作种类的工人还需提供有效的相关上岗资格证。施工期间若有人员更换、辞退等，乙方需及时对上述资料进行更换或调整。14.7乙方应每月向甲方报备现场施工人员考勤记录。乙方应按甲方要求配备施工人员（包括工程、技术、物资、计量、安全等），并将人员名单编制成册，并报备人员劳动合同，以确保管理到位。14.8严格执行施工现场标准化管理制度，现场材料的堆放、机械设备的停放等均要符合施工规范及甲方要求。14.9接受甲方、业主及监理人员的现场检查、指导，并为其工作提供必要条件。14.10105

56及时、准确、真实地向甲方报送各种资料、报表、数据、方案，配合甲方按要求整理竣工资料等，并承担因此所发生的费用。14.11施工期间，所有与乙方有关的关系协调工作由乙方自行解决。14.12在业主、监理对甲方的要求、指令、通知及合同上涉及到乙方的约定，除费用外都对乙方有同样的约束力，乙方应视同为本合同条款。在甲方送达乙方的各种书面文件上，凡要乙方签字的，乙方必须签认收到日期。甲方在乙方施工项目上对业主的承诺视为乙方对甲方的承诺，乙方应有履约的义务和责任。14.13遵守甲方（包括项目部）制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗。若因乙方私自占地或其它事由引起的民事纠纷所引起的费用增加和进度影响及给第三方造成的损失等均由乙方自负。14.14乙方应确保按时支付施工人员工资及根据合同应当由乙方承担的辅材及机械费用（含各个参与施工作业班组的劳务工资），否则甲方有权从乙方工程款中扣除并代为支付。乙方不得以工程未结算等理由进行抗辩。14.15乙方对工程相关单位（材料供货商、机械设备租赁商等）的款项支付，必须严格按照乙方与其签订的有关合同的约定执行，不得违约拖欠，若因此影响施工进度或质量，发生的所有损失均由乙方承担。14.16乙方应提供有效的“安全生产许可证”和“三类人员”证书，施工前乙方应按施工所在地相关主管部门要求为其人员办理好相关证件；否则，甲方有权予以清退，由此造成的全部责任及经济损失由乙方承担。14.17乙方应配合甲方做好所承担施工任务区域及生活区的迎检工作，包括施工场地及便道修整、标识标牌安装及拆除、垃圾清理、材料打码等工作，相关费用已包含于合同总价中。14.18乙方在支付大额物资采购款、周转材料租赁费时，必须保留有关协议、发票或其他凭证，所支付的物资采购款、周转材料租赁费应当在合理额度之内，并在甲方认为必要时供其查看。14.19乙方应建立必要的内部治安保卫管理制度，派员协助甲方做好现场警卫工作，保护现场材料、设备、设施安全。如发生乙方人员（含乙方临时雇用人员）盗窃、私自处理和毁损现场材料（含加工后剩余边角料）、设备、设施等情况，乙方须赔偿甲方的损失，承担法律责任。14.20105

57乙方必须在开工前为参与本工程施工的人员办理意外伤害保险，并提供相关证明的复印件。本合同总价已包含所有相关费用，若上述保险由甲方统一投保的，则相关费用从乙方结算费用中扣除。14.21工程结束乙方退场时，乙方应向甲方上报退场计划，乙方所有的材料、设备机具等，必须得到甲方核实签字后方可退场。14.22由于乙方行为造成的所有人身、财产损害事故及其他损失，均由乙方负责处理，并承担与之相关的费用（包括但不限于赔偿金、补偿金、行政罚金、诉讼费用等）。如因此而引起或导致甲方的任何费用开支或责任承担，乙方应立即负责对甲方予以全部足额的补偿。14.23因乙方工序交接原因导致返工、人员窝工、机械停滞等产生的费用，由乙方自行承担。14.24若由乙方负责本工程的深化设计，各方关于深化设计工作约定如下：14.24.1乙方承诺具备正式有效的施工以及深化设计资质，设计能满足法律法规、国家、工程所在地、行业以及甲方的各项要求。14.24.2乙方应按照甲方要求期限提供正式的深化设计图纸文件（包括相应的效果图及扩初文件等），经甲方及设计单位审核、签章确认后，乙方可根据图纸进行制作、安装，并应同时提供给甲方【4】套最终施工图纸，若需增加，乙方应当按甲方的要求及时提供，并承担相应费用。14.24.3乙方进行深化设计的工作周期已包含在本合同约定的工期中，包括但不限于深化设计制作、上报、修改及确认；深化设计所涉的全部费用已纳入本合同约定的签约合同价格中，故乙方进行深化设计不涉及本合同工期和（或）价款的调整。14.25乙方已确认现场的水、电、电讯线路等现状满足施工需要，且乙方确认自行准备相关设备（如备用水池、发电机等），在现有水、电、电讯无法满足施工需要时，自行采取措施解决；且乙方不因此要求工期顺延或增加任何费用。14.26乙方承诺已对工程的现场及其邻近地区、周围环境、以及现场的通道、工作空间、材料存放地点、起卸物料的限制、临时设施（如有）、仓储（如有）、水电等做了充分了解，且接受在进场当天的现场实况，并应自费消除先前甲方或其他第三方可能遗留在现场的任何垃圾，任何日后有关的索偿和（或）工期延长的申请，将不获接受。105

5814.27根据合同要求及进度计划要求，在合同工期内，完成工程施工。同时应确保节点工期均符合甲方的进度计划要求，若因节点工期未符合进度计划要求，给甲方造成损失的，由乙方负责承担违约责任。14.28每周例会前一天向甲方报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。乙方的周报作为其单方文件，无论甲方有无提出异议，均不会被作为乙方要求价款变更和（或）工期顺延和(或)费用索赔的依据。14.29乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，按甲方或监理单位要求，提供上述资料供查阅。乙方应配备专门的工地现场摄影、摄像人员，负责对施工过程中关键部位、主要施工工艺过程、隐蔽部位等认为有必要进行摄像的部位、施工过程进行全过程的摄像。摄影、摄像资料刻录成光盘进行保存，对于重要节点（包括且不限于基础验收，中间结构验收，竣工验收等）乙方应对现场验收过程（包括安装工程）采用摄像、摄影或照相及PPT形式予以记录并在上报每次工程进度款时一并上交甲方项目部，且对工程各类资料负有保密责任，保密期为5年。14.30因夜间施工、超时工作及施工时间限制等导致的一切费用已包括在固定单价或措施费，乙方不得以任何理由以任何形式提出任何相关价款变更和（或）费用的索赔。14.31在节日、省市重大活动及甲方认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，乙方应服从并按要求完成任务，由此导致的一切费用已包括在固定单价或措施费，乙方不得以任何理由以任何形式提出任何相关价款变更和（或）费用的索赔。14.32为避免已建市政道路、场地周边临时道路等场地周边已完工程的塌陷、开裂、变形，施工过程中应及时做好防护措施，此项内容所需费用已包括在合同费率内，结算时不作任何调整。因乙方原因造成已完工程的塌陷、开裂、变形的，乙方应及时对其进行修复，发生费用由乙方全额承担。14.33105

59乙方须遵从国家、当地政府及对本工程有管辖权或本工程需与其系统接驳的当地管理机构或公用事业单位的法律、法规、条例、文件等规定，并向其提交应由乙方提供的所需报告、申请和支付因承包本工程而须交缴的费用、税金等的各类费用，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方未能及时交缴上述费用，则甲方可代为交缴，之后甲方将从应付或将会支付给乙方的任何款项中代扣已代为交缴的上述费用，并加收15%的管理费。同时，乙方还应承担上述机构不能足额返还的风险。14.34乙方在完工后对已完工程的成品进行保护负责，直至工程整体移交给业主。乙方必须【填入提交时间】向甲方呈报保护措施的方案，并落实实施保护工作的人员，该成品保护费用已经包含在合同价款中。甲方对该方案的认可并不减轻或免除根据合同应由乙方承担的成品保护责任，若乙方保护措施不符合相应标准的，则甲方可要求第三方进行保护，所发生的费用乙方确认可足额从应向乙方支付的款项中扣除。在保护期内发生的一切已完工程的损坏及污染，乙方应不影响本工程及本项目进度的前提下立即予以修复并不得向甲方索取任何额外的费用。对于甲方或其他参建单位的疏忽、错误或重大过失所造成的乙方施工工程的损坏或污染，乙方应直接向责任方进行索赔，且不得以责任方尚未支付赔偿款为由迟延修复，亦不得要求甲方支付任何额外的费用，但甲方应协助乙方向责任方索赔。14.35乙方驻工地代表及项目部主要管理人员均需专职在岗，每月不得少于25天【每月扣除法定休息日（每周两天）、法定节假日后不足25天的情况除外】、每天不得少于8小时，并由甲方负责考核，按月统计；乙方了解建设工程的特殊性，确保上述人员在法律允许范围内，按照甲方要求加班加点，加班加点工资已包含在固定单价或措施费中，甲方无需另行支付；乙方驻工地代表应保证24小时的手机的正常接听。且乙方人员不得兼任其他项目任何职务。14.36乙方以下人员，经甲方提出后，必须在24小时内调离本工程范围；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。（1）甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；（2）不能积极配合甲方及监理单位正常工作者；（3）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；（4）无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)；（5）与本合同约定名册不符且未经甲方、监理单位认可者；105

60（6）工作不负责任、消极怠工的；（7）造成安全事故和（或）质量事故的；（8）有违法乱纪行为的；（9）与本工程施工无关的人员；（10）其他不符合甲方关于本工程的要求的。14.37如第三方自称为乙方下属劳务人员或材料供应商等，并以发送律师函、提起诉讼、上门催讨等方式要求甲方支付劳动报酬或材料、设备款的，甲方将以书面方式要求乙方按照甲方指定期限及地点进行审核应付金额或及时筹措资金，若乙方未能按甲方指定期限及地点进行审核，视为乙方认可第三方的付款要求并授权甲方自行处理第三方的付款要求，甲方的付款行为对乙方有约束力，乙方不得以未经其盖章确认而不予认可。但在任何情况下，上述约定不应被理解为甲方有义务代为乙方处理付款事宜。凡代付的上述款项，均视作甲方支付给乙方的合同款项，若已付款总额超过乙方应得款项总额，则乙方应按照甲方要求立即将超付部分全额退还甲方。14.38乙方施工人员发生工伤事故的，或因乙方或乙方人员原因造成甲方、第三人的人员伤亡和（或）财产损失，由乙方负责处理和赔偿。由此造成的工期延误、经济损失等均由乙方承担。如乙方拖延事故处理超过3天的，视为乙方授权甲方代为处理，甲方有权自行处理，乙方对于处理结果予以认可并承担相应费用。同时，甲方有权从应支付乙方的任何款项中直接扣款支付给受害人，不足部分，由乙方另行支付。但在任何情况下，上述约定不应被理解为甲方有义务代为乙方处理赔偿事宜。14.39105

61若甲方决定并告知乙方本工程部分项目采取样板先行制度的，乙方进场后应按照甲方要求先行制作样板房或样板层（具体样板范围以甲方通知为准），在样板施工通过甲方组织的各方验收前，禁止开展大面积施工，否则甲方有权不予计付乙方大面积施工部分的造价，且因此给甲方造成的损失由乙方承担。乙方确认已考虑到本工程可能采取样板先行制度，样板施工周期已经包含在本合同总工期内，包括但不限于样板的方案和材料确认、样板调整及甲方确认等；样板施工所需的费用已经包含在本合同总价内，乙方不会因此要求工期顺延和（或）费用增加及造价变更。样板施工的质量、进度、安全、进场人员应符合甲方要求，甲方有权随时监督、抽查，因样板施工无法满足甲方或本合同要求的，甲方有权解除合同，并按乙方已完成工程量所对应造价之60%计付应支付的总工程款；且乙方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，和（或）因此给甲方造成任何损失。14.40乙方应遵照执行甲方就任何事项发出的一切指示或工程指令，包括甲方为有利于项目顺利进行而安排给乙方的每一项有偿工作（含与本工程无关的但乙方有能力完成的工作），如乙方在收到甲方工程指令后7天内仍未遵照执行，则甲方可另雇用其他人士执行，由此所产生的一切费用由乙方承担，甲方可视为债务向乙方索偿或从任何应付给乙方的款项中扣除。14.42乙方派驻现场的工作人员，乙方均应向甲方提交书面岗位授权书，各乙方工作人员在授权范围内从事工作；若乙方工作人员因各种原因发生变更或调整的，需提前两周向甲方进行申请，获得许可后方能进行，后续接任的工作人员的任命应由乙方新的书面授权。1.违约责任及索赔15.1乙方投入本合同工程的人员和设备须严格按照甲方要求按时进场，否则视为乙方违约，违约金额在专用合同条款中约定。15.2乙方项目经理、技术负责人、安全主管等主要人员常驻现场时间少于合同约定时间或未经甲方项目经理同意擅自离开现场，均属于违约行为，项目经理及技术负责人须支付1000~10000元/天的违约金，其它主要人员每少一天支付500~5000元违约金，甲方有权将此违约处罚直接在乙方工程款中扣除。乙方如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则须支付1~10万元/人的违约金。（具体金额由甲方视情节确定，专用合同条款有规定的以专用合同条款为准）15.3本工程乙方不得转包，也不得将本工程再分包给他人。如发生此现象，甲方有权没收乙方履约保证金并解除合同，将乙方及其分包商、转包商清退出场，且乙方应向甲方支付本合同总价款的5%作为违约金，并由乙方承担由此产生的一切经济损失和法律责任。乙方与再分包、转包人之间的违约责任自行承担。15.4105

62乙方如严重违反本合同条款，施工组织严重不力，以致无法正常履行本合同所约定的责任和义务，甲方有权选择随时解除本合同，由此而产生的一切损失和费用，甲方有权从乙方的履约保证金和工程款中直接扣除。15.5因乙方自身原因引起的总进度工期或节点工期、阶段性进度工期滞后，乙方应承担人民币10000~50000元/天的违约金（具体金额由甲方视情节确定,专用合同条款有规定的以专用合同条款为准，逾期违约金限额为合同额的10%），各类违约金可同时执行。若连续30日（或累计60日）不能按甲方安排的进度计划完成或以任何理由擅自停工或以不服从甲方指令的方式怠行施工，则甲方有权选择随时解除本合同，并没收乙方全部履约保证金（如本合同未约定履约保证金或该履约保证金无法足额抵偿甲方损失，则乙方有义务补足），乙方必须在甲方指定的时间内无条件迅速撤出工地，超过时间仍不撤离的，甲方有权要求乙方支付10000~100000元/日的违约金（具体金额由甲方视情节确定,专用合同条款有规定的以专用合同条款为准），该违约金可在工程结算时直接予以扣除。15.6由于乙方严重违反本合同条款或其自身原因所造成安全事故的，甲方有权选择随时解除合同，由此造成的一切损失和责任全部由乙方自行承担（甲方有权先行从乙方的保证金和已完的工程款中直接抵扣）。15.7乙方不按甲方、业主、监理及政府部门的要求进行文明施工和现场管理，视为乙方违约，乙方除应迅速整改外，还应承担5000~50000元/次的违约金（具体金额由甲方视情节确定）。15.8乙方若违约拖欠工程相关单位的款项或拖欠包括农民工工资在内的工资而引发投诉上访、围攻闹事等群体性事件、仲裁、诉讼、索赔等情况，均由乙方承担由此引起的一切后果，甲方有权视具体情况对乙方处以1~5万元／次的违约金赔偿（具体金额由甲方视情节确定）。如因上述情况引起或导致甲方的任何费用支出或责任承担，乙方应无条件地予以全部承担。15.9乙方不以任何方式将因本合同工程而对甲方所享有的债权转让或部分转让给任何第三人，否则，乙方应支付本合同价（或结算价）的5~10%作为违约金（具体金额由甲方视情节确定）。15.10因乙方原因而引起的一切诉讼/仲裁风险和赔偿责任以及甲方应诉而发生的诉讼费、律师费（按标准费率）、交通费、差旅费等相应费用，均由乙方承担，甲方有权就该等费用在任一期应付款中扣除。15.11因105

63乙方原因造成甲方在行业主管部门的信用评分扣分或信用等级降低，视为乙方违约，甲方有权视具体情况对乙方处以1000~200000元的违约金赔偿（具体金额由甲方视情节确定，专用合同条款有规定的以专用合同条款为准）。15.12甲方严重违反合同条款时，应承担相应责任，乙方可按实际直接损失提出合理的索赔申请，由双方协商解决。15.13乙方必须按照合同约定完成所有工作内容，不得因任何原因出现甩项（如施工合同中所包含的某项工程或其他项目乙方不按合同实施），如若发生，甲方将按乙方甩项内容合同价格的_10_%的费用直接从乙方已完结算价款中扣除，同时因甲方另组织单位施工所造成的工期及费用损失由乙方承担。15.14本合同约定之各项违约金、赔偿金等扣款若尚不足以抵偿、弥补给甲方带来的损失的，乙方有义务补足差额。15.15若乙方违反约定，未经甲方批准擅自更换驻工地代表及主要管理人员的，应支付【1000】元/人次的违约金；即使甲方同意乙方更换驻工地代表及技术负责人的，乙方仍需支付【0】元/人次的违约金。若乙方违反约定，乙方驻工地代表及项目部主要管理人员未能按约在岗的，应支付【1000】元/人/天的违约金。若乙方违反约定，未能及时将人员调离本工程范围的，或调离人员再次进入现场，或替换人员未能及时到岗的，则应支付500元/人次的违约金。15.16若乙方违反约定，擅自暂停施工的，每停工一天，应支付【10000】元的违约金；若乙方工程质量不符合约定质量标准，应整改直至符合约定标准，工期不予延长，且应支付合同签约价格【5】%的违约金；若乙方违反约定，无法按照甲方要求及期限提供相应购货发票、货单或收据，以及采购合同、检验报告、质量合格证等，乙方应及时补充提供完整，且每逾期一天提供，应支付【10000】元违约金；若乙方违反约定，未能按约支付履约保证金或提供履约保函的，每逾期一天应承担【10000】元/天的违约金；若乙方违反约定，未能按期撤场及移交工程给甲方的，每逾期一天，应支付【10000】元/天的违约金；若乙方存在其他违反合同约定的情况，甲方有权要求乙方承担【10000】元-【300000】元的违约金。15.17发生下述任何一项情形时，甲方有权解除本合同，且乙方应承担相当于合同签约价20%的违约金：（1）乙方延误节点工期或总工期累计达【7】天或以上的；105

64（2）乙方擅自停工累计达【7】天或以上者，或累计停工达【7】次或以上者；（3）乙方的施工质量不符合合同约定，累计达3次或以上的；（4）乙方存在其他违约情形，且经甲方催告后3天内仍未整改合格的；（5）将本工程转包或再分包给他人的；（6）如需进行样板施工，乙方进行样板施工时不符合合同约定或甲方要求的；（7）其他甲方按照法律规定或本合同约定有权解除合同的情况。双方确认，在甲方按照本条款提前解除合同时，按照乙方已完合格工作所对应造价之80%计付应支付的总工程款（本合同另有约定的除外），且剩余未支付的工程款均在本项目竣工备案满二年时付清，但若此时本合同约定的除地基基础工程和主体结构工程外的其他工程之质量保修期尚未全部届满，则在质量保修期届满时付清。15.18合同解除后，乙方应在10日内提供已完成工程量的依据交由甲方审核，由甲方确定已完成的工程量。如在合同解除后20日内，甲乙双方无法就已完成工程量确认一致的，双方都有责任邀请监理单位到场见证，并提前24小时通知合同相对方到场参与，采用摄影、摄像或公证等方式固定已经完成的工程量，并以书面方式记录已完工程量测量结果，若有任何一方未参与的，视为认可该工程量测量结果。如监理单位未能到场见证的，甲乙双方中的任何一方也可以在采用摄影、摄像或公证等方式固定已经完成的工程量后，将制作的已完工程量清单交由另一方在10日内核对，另一方无正当理由拒不配合核对已完工程量的，则视为已认可相对方制作的已完工程量清单及摄影、摄像的真实性、完整性、准确性。15.19若因甲方责任导致乙方造成停窝工的，对于属于窝工的，乙方同意自行合理安排人员、机械等，放弃要求赔偿因窝工所致的损失；对于属于停工的，乙方有权提出索赔，双方同意按以下方式计算停工损失，除以下费用外，不再计取其他任何费用，停工损失自连续停工【10】天后起算：（1）人工停工损失：人工单价按基础费用平均价的50%计取，已包括除税金外的全部费用；105

65（2）机械停工损失（含自有或租赁）：按基础费用（扣除机械台班中的油费、电费）的50%计取，已包括除税金外的全部费用；（3）基础费用按以下顺序进行确定。1、工程所在地的市级信息指导价;2、项目相应定额的人工工日单价、机械设备台班单价；3、双方另行协商。停工期间，若甲方通知乙方人员、机具出场或者在场内转移利用的，则不计算损失。若乙方需将人员、机具离开施工现场的，必须事先征得甲方同意，否则甲方不支付任何人员、机械停工损失费用。15.20如果甲方违约，且根据本合同约定，乙方有权提出索赔的，必须按照以下程序执行（乙方违约情况下甲方索赔的程序参照本条约定执行）：15.20.1索赔事件发生后3天内，向甲方发出赔偿意向通知；15.20.2发出赔偿意向通知后3天内，向甲方提出索赔详细报告及相关资料；15.20.3索赔以甲方的最终书面确认为准；15.20.4当该索赔事件持续进行时，乙方还应当阶段性向甲方提出索赔意向，在索赔事件终止后3天内，向甲方送交索赔的有关资料及最终索赔报告；15.21乙方未能按照上述程序执行的，则视为放弃索赔，乙方无权在事后另行向甲方申请索赔；15.22非甲方责任导致乙方停窝工的，包括但不限于因政府部门原因、不可抗力等，乙方自行承担停窝工损失，除有权获得工期顺延外，乙方放弃向甲方主张停窝工损失的权利。15.23本合同项下乙方索赔成立的前提条件应为业主同意甲方的索赔申请，若业主不同意或未向甲方支付索赔款时，乙方无权向甲方主张任何索赔款。15.24若因乙方工期延误、质量不合格、安全等原因导致甲方被业主索赔或被业主主张承担违约责任的，甲方因此而发生的费用或违约金均由乙方承担。15.25甲方有权从应支付乙方的任何款项中扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及各类垫付款项等。违约金不足以弥补因乙方违约对甲方造成的损失（包括直接损失、间接损失），乙方应在收到甲方通知后3日内补足。105

661.工程缺陷责任及保修16.1本合同缺陷责任期及其起算时间在专用合同条款中具体约定。责任期内甲方保留质保金（质报金保留金额在专用合同条款中规定），期满后乙方可向甲方申请返还，待业主返还甲方后再返还乙方（无息）。缺陷责任期到期并不免除乙方对本工程的质量保修责任。16.2乙方在保修期内承担本工程的保修责任。16.3缺陷责任期、保修期以建设单位对甲方开始计算缺陷责任期、保修期的同时开始计算。16.4在保修期内，如发现工程存在质量缺陷，乙方应按照甲方要求在规定的时间内及时修复，所发生的一切修复费用及由此造成的损失赔偿费用由乙方承担。若乙方不能全力地、令人满意地进行修复工作或者乙方在接到甲方通知后未在48小时内前来修缮或同一部位经乙方返修2次仍不能达到要求的或乙方采取不回应、不提供维修方案、不提供维修服务的或者在紧急情况下，甲方有权委托第三方进行修复工作，且上述费用再追加30%的甲方管理费应由乙方承担，甲方可直接在乙方质保金中扣除，质保金不足支付上述费用或质保金已返还乙方的，乙方应在发生费用之日起28日内支付给甲方。16.5在保修期内，如因非乙方原因需要维修的，乙方仍有义务进行维修，所发生费用由双方协商确定。16.6保修期满后，属乙方施工原因造成的质量事故和引起的一切赔偿责任仍由乙方负责。16.7甲乙双方任何形式合同的解除，都不能免除乙方就其已施工部分的保修责任，或因其施工部分而导致的本合同施工项目剩余工程产生保修问题的保修责任。16.8因工程质量缺陷造成工程产品所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方承担赔偿责任，并保障甲方不因此而遭受到任何损失，否则，可向乙方追偿所有损失。凡属于乙方原因造成的工程质量问题或其它缺陷的，或因乙方进行保修作业时造成其它额外损失的，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是属于乙方保修范围的，应由乙方维修，由此产生的费用由责任方承担（但事前须向甲方申请，批准同意后执行）。105

671.不可抗力17.1不可抗力是指在施工过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会突发事件，如战争、骚乱、暴动、社会性突发事件和非发承包双方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸等；17.2觉察或发现不可抗力事件，甲方有义务通知乙方并协助采取相关措施，乙方应在力所能及的条件下迅速采取相关措施减少损失，由于乙方未采取有效措施导致损失扩大的，应承当相应的扩大损失赔偿责任；17.3因不可抗力导致的工程本身及运至现场的甲供材料、待安装的设备的损害由甲方承担，乙方有能力采取措施而未采取导致以上损害的相关损失由乙方承担；17.4因不可抗力导致的甲乙双方的人员伤亡由各自单位负责并承担相关费用；17.5因不可抗力导致乙方的施工机械设备的损坏、人员及机械设备停工窝工等相关损失由乙方承担；17.6因不可抗力导致工期延误的，工期可合理顺延。2.债权禁止转让条款乙方不得以任何方式将因本合同工程而对甲方所享有的债权转让或部分转让给任何第三人，如乙方将债权转让，则转让无效。本条款效力不受本合同效力影响。3.合同的组成文件19.1施工合同签订时，乙方应按甲方要求，同时与甲方另行签订《工程质量管理协议书》、《安全生产管理协议》、《治安消防责任协议书》、《工程环保协议》、《分包工程廉洁建设协议》等有关协议、不拖欠农民工工资承诺书、法人授权委托书等作为合同的附件。19.2乙方必须在得到中标通知（口头或书面通知均可）后的7～15天内办理完毕以上合同和相关协议的签订，否则甲方将视为乙方自动弃约；甲方有权重新选择与其他分包单位签订合同。19.3本合同未尽事宜，经双方协商同意可以签订其他补充协议，与本合同同样具有法律效力。105

681.争议解决方式合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，不能达成一致的，双方同意按专用条款约定方式解决。2.合同送达地址条款21.1甲乙双方确认有效的送达地址在专用合同条款中明确。21.2本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至上述有效送达地址。如有变更，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。21.3任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自EMS/快递交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。21.4本条款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。3.其他22.1甲方与业主所签的合同条款内容、承诺、约定等均适用于乙方；乙方必须无条件的遵守、实施和执行；否则，将视乙方违约（按违约条款执行）。22.2工程结束乙方退场时，乙方应向甲方上报退场计划，乙方所有的材料、设备机具等，必须得到甲方核实签字并签订退场协议书后方可退场。22.3乙方与第三方签订的合同及其协议等，甲方不承担任何连带责任。22.4本合同履行过程中未经甲方书面授权人签字并加盖公章的有关确认均无效。105

69第三部分分包合同专用条款专用条款是对通用条款的修改、补充与具体说明，专用条款与通用条款有不一致之处，以专用条款约定为准。1.词语定义新增词语定义：无2.承包方式、范围及内容增加内容如下：2.1承包方式：劳务分包。2.2承包内容及范围。（一）业主项目工作内容：工程名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程工程地点：XX省XX市XX区北部海域工程规模：本合同包括34台金风GWH230-9.0MW风机、1座220KV海上升压站。全部基础均为四桩导管架型式,导管架为钢桁架结构。（二）本合同工作内容：本次施工范围涵盖本工程风机基础钢管桩沉桩、导管架安装、升压站施工潜水配合等所有水下作业施工，包括但不限于以下工作：高应变感应片拆除、配合34台机位沉桩、导管架安装、接地塔柱焊接、灌浆及其他水下工作等，自备焊接切割设备,潜水设备等。涵盖本项目有所有水下作业，除合同条款说明应由甲方负责的以外，凡清单中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。1、风机钢管桩沉桩涉及所有潜水作业（34台风机共计约136根桩）（1）稳桩平台水下检查与配件焊接，稳桩平台表面淤泥清淤工作，水下钢丝绳挂钩与解扣；（2）钢管桩水下安装盖板及移除；（3）沉桩过程时间段内的水下送桩器检查（如有需要)；（4）高应变水下检测配合,水下取感应片；（5）钢管桩内清淤工作配合，乙方自备清淤设备。105

702、风机基础导管架安装涉及所有潜水作业，包含导管架水下安装的过程中水下观察、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装。3、焊接不锈钢接地塔柱，每根桩4个，共计约4*136=544个。接地搭柱数量以现场实际为准。4、灌浆过程中水下检查、封堵。5、升压站施工涉及所有潜水作业，包含升压站导管架安装及沉桩过程中水下检查、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装，桩口与导管架焊接固定工作；水下焊接弧形封堵块，灌浆检查与配合。6、本工程所需所有潜水配合作业均由乙方完成。7、本工程施工区域内影响正常施工的水上障碍物的清除配合。8、施工期间乙方按合同要求自行负责测量放样、试验检验，并为上述工作向甲方提供必要的试验测量资料和原始记录；完工后配合施工断面测量、质量检验及验收。9、施工高峰期不少于8人,需持有效的海上作业安全相关培训证书，满足施工及规范要求；乙方现场需配置足够潜水工作面设备,其中一套应急备用,其余每一潜水工作面不少于2套潜水服。10、具体施工范围以施工图纸（详见附件）及甲方项目部生产计划安排为准。甲方视需要，可对分包承包范围级内容作出增减或调整，乙方应予以服从，且乙方同意不会因此就其承包内容提出结算方式的调整和（或）其他费用的追加。上述未提及的项目详见工程量清单内容。1.工程造价及综合单价修改内容如下：3.1清单工程量为暂定工程量，最终结算工程量以乙方实际完成并经甲方审核确认，且符合质量标准的工程量为准，原则上最终结算工程量不应超过业主批复给甲方的工程量。105

713.2本工程中的单价为综合单价，其单价为包干价，不论何种因素均不作调整；此综合单价中包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（甲供材除外）、船机（甲供船机除外）、油耗、临时工程、质检（含自检）、安装、资料、检验、缺陷修复、安保费用、施工协调费、环保、进退场、管理、保险、税费（不含增值税）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中，包括未提及的与清单有关的一些隐性工作。增加内容如下：3.6本合同综合单价调整规定如下：无1.合同工期修改内容如下：无增加内容如下：4.6总工期：本工程暂定于2023年5月1日开工，于2023年9月30日前完工；实际开工日期以甲方出具的书面通知为准。2.工程技术与质量修改内容如下：无增加内容如下：5.5质量等级要求：合格。如达不到，则按照合同总价的5%支付违约金。5.6技术标准：按图纸及规范要求。3.计量、结算、支付6.1工程计量6.1.1增加内容如下：计量规则、费用组成及工作内容序号项称单位计量规则费用组成工作内容1风机基础沉桩水下作业台实际完成并且通过监理、业主验收合格工程量。包含人工费，船机费（甲供除外）、材料费（甲供除外）、管理费、利润以及除增值税以外所有的其他税费等完成施工内容的所有费用稳桩平台水下检查与配件焊接，稳桩平台表面淤泥清淤工作，水下钢丝绳挂钩与解扣；钢管桩水下安装盖板及移除；沉桩过程时间段内的水下液压锤检查（如有需要)；高应变水下检测配合,水下取感应片；钢管桩内清淤。2导管架安装水下作业台实际完成并且通过监理、业主验收合格工程量。包含人工费，船机费（甲供除外）、材料费（甲供除外）、管理费、利润以及除增值税以外所有的其他税费等完成施工内容的所有费用风机基础导管架安装涉及所有潜水作业，包含导管架水下安装的过程中水下观察、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装。焊接不锈钢接地塔柱，每根桩4个，共计约4*136=544个。接地搭柱数量以现场实际为准。105

723灌浆施工水下配合台实际完成并且通过监理、业主验收合格工程量。包含人工费，船机费（甲供除外）、材料费（甲供除外）、管理费、利润以及除增值税以外所有的其他税费等完成施工内容的所有费用灌浆过程中水下检查、封堵4升压站施工水下作业项实际完成并且通过监理、业主验收合格工程量。包含人工费，船机费（甲供除外）、材料费（甲供除外）、管理费、利润以及除增值税以外所有的其他税费等完成施工内容的所有费用升压站施工涉及所有潜水作业，包含升压站导管架安装及沉桩过程中水下检查、信息反馈、实时监控；水下加固导管架支腿，水下接地线安装，桩口与导管架焊接固定工作；水下焊接弧形封堵块，灌浆检查与配合。6.2价款支付增加内容如下：6.2.1本工程无工程预付款。6.2.4工程进度款每月度待业主审批的计量款到甲方账户后30天内按乙方实际完成并经过甲方审核的工作量的80%进行支付，留20%作为保留金。剩余未支付部分包括质量保证金3%，农民工工资支付保证金2%。本项目工程完工、验收合格且本合同工程结算完毕，在乙方开具合法有效的全部发票和收据后，付至本合同工程最终结算费用的97%，留取工程结算总费用的3%作为质量保证金，待缺陷责任期满，业主付款后无息付清。6.2.6乙方须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金待分包项目完工，经项目部验收合格且办理完竣工结算书，并签订《退场协议书》后，甲方依据乙方是否全面且无瑕疵的履行完本合同约定的所有义务的实际情况，审核后无息退还（如有）。6.2.6.1乙方选择采取以下第种方式向甲方提交履约保证金万元（大写：）；1.合同签订前以现金形式直接汇入合同指定的账户。2.合同签订前提供国有或大型商业银行出具的银行保函。3.合同签订前以到期应付款/元结转，不足部分/元以上述两种方式予以补足。6.2.6.2.履约保证金在以下情况时，可由甲方扣除：105

73（1）发生工期延误、工程质量安全事故，工程分包协作单位承担直接或间接责任时，保证金可用于违约赔偿、事故的处理或事故补偿；（2）工程分包协作单位因虚报工程量、虚假签证、故意使用不合格材料，保证金可用于抵偿项目的损失；（3）因工程分包协作单位拖欠、克扣农民工工资费用，导致农民工停工、围堵闹事、聚众上访等事件，保证金可用于进行公司损失的补偿和相关费用的支付；（4）工程分包协作单位不能按时提供工程竣工资料和工程结算资料，公司可扣除部分保证金用于资料的完善；（5）按照合同约定，工程分包协作单位出现违约时，用于违约补偿。（6）除上述情况以外，工程分包协作单位发生其他违规行为，经发现并核实后，进行处罚，必要时可扣除相应履约保证金。6.2.13甲、乙双方确认各自税务身份信息如下：单位信息项目甲方乙方单位名称XXXXXX工程局有限公司XX分公司纳税人识别码913207031389991874纳税人身份一般纳税人注册地址XX市XX区XX路XX号注册电话0518-82382995开户银行中国建设银行XX港口支行银行账户32001659036050449418上述信息如发生变化，应及时书面通知对方，否则由责任方承担不利后果及责任。6.2.14乙方确认的本合同收款账户信息如下：收款账户名为，开户银行为，银行账号为。6.2.15乙方为增值税(小规模纳税人/一般纳税人），每次付款前乙方必须开具合法有效的发票税率为%105

74的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，由此引起的一切后果由乙方自行承担。乙方须在开具发票日期起的5个日历天内将合法有效发票提供给甲方。如因非甲方原因（包括但不限于乙方提供票据不及时、票据不合法等）而造成甲方任何损失（包括但不限于无法抵扣税费、税务滞纳金、罚金、处理过程中的任何费用支出等）则由乙方全额承担并及时以现金形式赔偿给甲方。6.2.16乙方在申请支付第一次进度款之前，必须将符合合同要求的主要管理人员和主要设备落实到位。1.工作变更修改内容如下：无增加内容如下：7.5变更实施步骤7.5.1对于新增合同外工作及设计变更等事项由项目部下发《分包工程任务单》，乙方根据任务单完成相应工作。7.5.2乙方以任务单为依据及时上报《分包工程业务联系单》，列明变更事由，明确变更费用，所有费用变更均需经项目部内部评审、审核后，报所属公司总部审查审批。7.5.3合同外新增单价变更原则：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，则要执行临时签证，并按合同中计日工价格组价报甲方审核。7.5.4合同范围内的变更严禁通过调整合同单价变更费用，应按照变更事项引起的费用增加上报《分包工程业务联系单》进行审批。7.5.5变更及费用补偿事项发生后要规范格式统一审批流程，并有计划地尽快形成补充协议，未签订补充合同不允许中间计量时支付变更费用。临时签证的范围：不属于合同约定工作范围内的由项目部指派的施工现场所发生的临时零星用工、机械台班。签证时限：原则上临时签证应在发生当月完成签证，签认事项完成后超过28天未上报的临时签证视为分包单位放弃签证，不得事后补签。签证计量:签认单签证后按月统计，及时上报《临时签证报审表》进行审批，经审核审批的临时签证作为补充合同的依据，签订补充合同后进行计量和支付。签证格式和其他要求详见：《分包工程任务单》、《分包工程业务联系单》、《临时签证单》。105

757.6乙方已认真研判周边环境对本项目所产生的影响，以及现场施工条件，相关施工干扰等，充分评估各项风险因素，并体现在报价、工期中，甲方不接受由此产生的各类变更或索赔。7.7乙方已认真研判各类报价、工期风险因素，在投标报价中已充分考虑，由此可能发生的费用含在投标报价中，在工程实施过程中，甲方不接受各类变更等索赔。1.材料供应及其管理修改内容如下：无增加内容如下：8.1甲供材料8.1.7甲供材料:接地塔柱。8.1.8乙方需按照甲方规定合理使用甲供物资．如因乙方操作不当造成毁损、灭失，甲方有权予以追偿。8.1.9乙方具有甲供物资的使用权和保管权，甲供物资的所有权和处置权归甲方所有，乙方不得私自处理施工现。8.4乙方自购材料8.4.3乙方自备部分:除甲供部分外，与之施工相关的材料均由乙方自行负责，包括但不限于氧气、水下专用电焊条、水下专用焊丝等辅助材料，数量满足现场施工进度要求。8.8甲方指定王永刚为材料员，负责确认甲供材的领用；乙方指定（与授权委托书一致）为现场材料员，负责办理风机安装专用工器具的领用手续，施工过程中如有变更需提供书面授权委托。2.船机设备供应及其管理增加内容如下：9.1甲供部分：9.1.1甲供船机设备：交通船、工作船等海上作业所需船舶(含用油、用水)。9.2乙方自备部分：9.2.6乙方自备部分:除甲供部分外，与之施工相关的材料均由乙方自行负责，包括但不限于清淤设备、105

76水下用电焊机、割枪、电刨、电钻、切割机等小型电动工具，数量满足现场施工进度要求。见附件五《乙方投入本合同工程主要设备最低配置表》1.临时设施及水电供应增加内容如下：10.1本工程乙方所需临时设施（办公、住宿、材料保管及加工场地等）及施工及生活用水电费用的提供及费用承担：甲方提供海上食宿及施工用水用电，相关费用包含在合同价格中，岸上食宿乙方自行负责。2.施工安全和环境保护11.1施工安全增加内容如下：11.1.10本工程施工期间，甲方确定XXX为安全生产责任人，刘静为安全员；乙方确定为安全生产责任人（持证），为安全员（持证）。11.1.11乙方需为甲方提供1名持证安全员，由甲方统一管理，协助甲方执行日常安全管理工作。如需调离，需经甲方同意。11.1.12乙方在施工过程中，安全生产投入必须满足安全施工要求，本工程提取合同总额的2.5%，小写：元（大写：）作为乙方现场安全生产施工措施费；若因合同清单发生调整，致使合同价发生变化，安全生产投入费用随之调整。11.1.13安全生产施工措施费审批计量规则：安全生产施工措施费在合同清单中单独提取体现，施工过程中考核计量。乙方需在每月报计量的同时上报安全生产施工措施费审批表（含证明材料）给甲方安全部门审核，审核完成后安全文明施工费在当月的月度分包计量中计量，超过当月分包计量款2%的，超出部分延续至下一期计量中计取；若不足月度分包计量款2%，将不足2105

77%的部分从当月计量款中扣除且下期不予以补计；若过程中不上报安全生产施工措施费在最终结算时不予以计量。安全生产投入的内容须符合附件《安全生产管理协议》中的《安全生产费用清单》（详见附件）中的科目，乙方自行承担安全生产施工措施费，但不得以任何借口减少必要的安全投入，若投入的安全生产施工措施达不到安全施工要求则在计量和结算中扣除相应的未投入费用。若甲方发现乙方的安全生产施工措施投入不到位时，有权代为投入，费用从乙方工程计量款中直接扣除。文明施工措施投入应满足业主和甲方要求。（安全生产施工措施费根据业主要求，若需要单独开具发票，乙方应根据甲方开票要求单独开具发票。）1.农民工实名及工资支付管理修改内容如下：无增加内容如下：12.7本项目实行乙方直接支付农民工工资制度。乙方按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后通过银行卡支付到农民工工资账户或现金支付给本人；农民工收到乙方支付工资后，由本人在工资单上签字、按手印确认。乙方按月提交已签字确认的花名册、考勤表、工资单、银行工资发放回执单给甲方劳资专员，由甲方劳资专员审核后转达给甲方其他部门，并将上述资料作为计量及付款依据，若不按时提交，甲方有权拒付当月工程款。12.8乙方应当依法与所招用的农民工订立劳动合同，并通过全国建筑工人管理服务信息平台进行用工实名登记及管理。未与乙方订立劳动合同并未在全国建筑工人管理服务信息平台进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。乙方应在进入施工现场前将现场施工及管理人员档案上报甲方劳资专员（包括乙方与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件、花名册、银行卡账户信息等等），后续人员情况发生变化的，应及时更新。12.9甲方劳资专员对乙方劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，分包单位应当予以配合。12.10乙方应按照工资支付周期如实编制书面工资支付台账，并至少保存2年以上。书面工资支付台账应当包括支付单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号、工作时间、应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额、实发工资数额、银行代发工资凭证或者农民工签名等内容。12.11乙方若出现恶意拖欠农民工工资的情况，经查实，甲方将从其工程款中扣除相应金额，直接支付拖欠民工工资，并对乙方进行一定的经济处罚，情节严重的，将进行清场处理并上报公司列入“不合格分包商名录”。2.甲方权利与义务修改内容如下：13.8甲方有权对乙方农民工工资发放进行监管。105

78增加内容如下：13.11甲方统一投保施工人身意外伤害险，保额以最终保险合同为准。13.14甲方项目经理（甲方驻工地代表）：XXX。职权：负责合同履行，但本工程中凡涉及设计变更、工程量确认、工程款支付、工程开工、工程延期、暂停施工、恢复施工、合同价款调整、工作联系单、技术联系单、乙方索赔，以及其他减免乙方义务或加重甲方义务的事项，除由甲方驻工地代表签署外，还需加盖甲方公章方可生效（仅有本人签字未加盖公章的，甲方追认的方为有效，甲方不追认的则为无效）。1.乙方权利与义务增加内容如下：14.24乙方指定（联系电话：）为项目经理，指定（联系电话：）为技术负责人，指定联系电话：）为安全负责人负责现场安全生产管理。14.25做好疫情期间防疫工作，做好自我隔离，自备防疫用品（口罩、消毒水等），满足政府及甲方疫情防控的相关要求，相关费用已包含在合同价款中。14.26乙方进场前需向甲方项目部提供项目组织体系人员名册，名册附件应包括履约人员的就业合同、社保证明、安全证书，以便甲方对乙方是否违约分包或转包进行核验。进入现场所有施工人员都不得超过60周岁（含60周岁）14.27乙方应为本项目派遣经验丰富、能适应现场施工环境的施工人员，施工人员数量应满足现场多个作业面同时施工的要求。若甲方认为乙方施工人员不足，将要或者已经影响现场施工进度，乙方应无条件增加施工人员。14.28因乙方原因导致甲方或第三方产生返工、人员窝工、船机设备停滞等产生的费用，由乙方承担，费用从乙方工程款中直接扣除，不够的乙方应补足。14.29乙方项目经理（乙方驻工地代表）：姓名+联系方式。全面负责合同的履行。乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方驻工地代表签字并加盖乙方印章后，在按合同约定经甲方书面确认后方视为有效文件。乙方驻工地代表应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交乙方驻工地代表与乙方之间的劳动合同，以及乙方为乙方驻工地代表缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，乙方驻工地代表无权履行职责，甲方有权要求乙方更换乙方代表，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。105

7914.30因乙方原因导致甲方或第三方产生返工、人员窝工、船机设备停滞等产生的费用，由乙方承担，费用从乙方工程款中直接扣除，不够的乙方应补足。14.31该合同执行中甲方可能会对乙方合同范围内部分工作内容的科学技术行为进行研究，以便于甲方完成科研课题，乙方应予以积极配合。甲方的科研不影响合同的正常履行，仅是根据科学技术研究活动实际开展的需要，对本合同所涉及科研范围内的内容进行费用的分解。甲方在本次科学技术研究中所取得的科学技术研发成果归甲方所有，甲方承诺该科学技术研究行为不会对乙方造成成本增加。14.32几个分包人在同一区域施工时，甲方有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，乙方应在甲方的统一协调下工作。乙方由此增加的费用应认为已包括在乙方的合同价内，甲方不另行支付。14.33乙方应对甲方提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知甲方，否则应承担相应责任。14.34合同实施过程中，乙方需按甲方及业主要求进行施工，如业主认为部分施工不符合要求而对甲方罚款以及由此造成的返工费用，则相应费用由乙方承担。业主对甲方的一切要求皆视为甲方对乙方的要求。1.违约责任修改内容如下：15.1乙方承诺的主要管理人员未按时进场，乙方向甲方按每人每天1000元支付违约金。乙方承诺的主要施工设备未按时进场，乙方向甲方按每台每天10000元支付违约金。15.2乙方项目经理、技术负责人、安全主管等主要人员常驻现场时间少于合同约定时间或未经甲方项目经理同意擅自离开现场，均属于违约行为，项目经理及技术负责人须支付1000元/天的违约金，其它主要人员每少一天支付500元/天的违约金，甲方有权将此违约处罚直接在乙方工程款中扣除。乙方如需更换项目经理，应至少提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，否则须支付10万元/人的违约金。15.5因乙方自身原因引起的总进度工期或阶段性进度工期滞后，乙方应承担人民币10000105

80元/天的违约金。若不能按甲方安排的进度计划完成或以任何理由擅自停工或以不服从甲方指令的方式怠行施工，则甲方有权选择随时解除本合同，并没收乙方全部履约保证金（如本合同未约定履约保证金或该履约保证金无法足额抵偿甲方损失，则乙方有义务补足），乙方必须在甲方指定的时间内无条件迅速撤出工地，超过时间仍不撤离的，甲方有权要求乙方支付10000元/日的违约金，该违约金可在工程结算时直接予以扣除。15.7乙方不按甲方、业主、监理及政府部门的要求进行文明施工和现场管理，视为乙方违约，乙方除应迅速整改外，还应承担10000元/次的违约金。15.8甲方如因乙方拖欠工程款、材料款、租赁费、债权转让、农民工工资等原因被第三方起诉/仲裁成为被告/第三人/被申请人或被围堵项目部、公司办公楼、被劳动监察、被信访和被投诉，乙方需向甲方支付5万/次的违约金，由甲方直接从应付乙方工程款中直接扣除，如有不足部分，乙方应在接到甲方通知后3天内支付。15.9乙方不以任何方式将因本合同工程而对甲方所享有的债权转让或部分转让给任何第三人，否则，乙方应支付本合同价（或结算价）的20%作为违约金。15.10如甲方因乙方与第三方产生纠纷（包括债权转让）而被第三方起诉/仲裁成为被告/第三人/被申请人的（包括乙方与甲方产生纠纷，乙方起诉甲方至法院或申请仲裁，无论乙方胜诉或败诉的情形），甲方因此造成经济损失（包括直接损失和间接损失）及甲方为应诉而发生的全部费用（该费用包括但不限于：律师代理费、诉讼费、仲裁费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、评估费、审计费、拍卖费、执行费等为处理本次法律纠纷而产生的全部费用）均由乙方承担，乙方同意甲方就上述损失及费用从应付乙方款项中直接扣除，如有不足部分，则乙方应在接到甲方通知后3天内支付。此外，上述涉及的律师代理费按照甲方实际发生，依照XX省律师服务收费有关规定按照诉讼标的计算；如采取风险收费的，则按照甲方最终实际支付的金额计算。15.11因乙方原因造成甲方在行业主管部门的信用评分扣分或信用等级降低，视为乙方违约，甲方有权视具体情况对乙方处以20万元的违约金赔偿。105

8115.12本工程乙方不得转包，也不得将本工程再分包给他人。如发生此现象，甲方有权没收乙方履约保证金并解除合同，将乙方及其分包商、转包商清退出场，且乙方应向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金，并由乙方承担由此产生的一切经济损失和法律责任。乙方与再分包、转包人之间的违约责任自行承担。1.工程缺陷责任及保修修改内容如下：16.1保修期自甲方总承包工程验收合格之日起计算，工程质量保修期如下：24个月。责任期内甲方保留合同结算价的3%作为质保金，期满后乙方可向甲方申请返还，待业主返还甲方后再返还乙方（无息）。缺陷责任期到期并不免除乙方对本工程的质量保修责任乙方按法律规定和本合同约定完成工作内容，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内对因乙方原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。2.不可抗力除通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无修改内容如下：无新增内容：17.7乙方报价时已充分考虑新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能给本项目施工带来的风险，包括但不限于：材料、船机等价格波动、分次分批施工措施、务工人员隔离导致的降效等因素，除合同另有约定外综合单价不予调整，不增加相关费用。3.债权禁止转让条款本合同禁止乙方进行债权转让4.合同的组成文件修改内容如下：无新增内容：无5.争议解决方式20.1合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，不能达成一致的，双方约定：若协商不成，可向XX仲裁委员会提起仲裁。6.合同送达地址条款21.1甲方指定的收件人、收件地址、联系方式分别为XXX，XXXXXXXXXXX，XX省XX市XX区XX街道XX路销售中心（XXXXXX东北侧约50米），和电子邮箱为：zjshcyfdxmb@163.com。。105

82乙方指定的收件人、收件地址、联系方式分别为，和电子邮箱为：，如有变更，需提前14天书面通知甲方确认。1.其他修改内容如下：无新增内容：无105

83工程量清单项目名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合项目施工单位：单位：元序号项目名称单位工程量不含税单价（元）合价（元）备注一风机基础沉桩水下作业台34二导管架安装水下作业台34三灌浆施工水下配合台34四升压站施工水下作业项1五临时潜水作业台班50暂定六小计不含增值税七安全文明措施费（六*费率）项2.5%单独开具增值税发票，考核计量,否则不予计量八增值税（（六+七）*税率）项3%九合计（六+七+八）含增值税甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：履约人：履约人：单位地址：单位地址：电话：电话：签约日期：签约日期：签约地点：XX省XX市XX区广州路10号一带一路大数据园B2栋法务部105

84甲供主材一览表序号材料名称规格型号单位暂定数量超耗扣款单价(元)允许损耗率备注1接地塔柱根544甲方实际采购价加10%采保费00注：表内信息需填写完整，超耗扣款单价可为实际采购价加采保费或约定固定单价，单价必须含税。甲方:乙方：甲方代表：乙方代表：105

85乙方投入本合同工程主要船机设备最低配置表序号设备名称规格型号台数进场时间备注1以甲方要求2以甲方要求3以甲方要求4以甲方要求5以甲方要求以甲方要求…注：具体设备、型号、数量、进场时间需详细列出。甲方:乙方：甲方代表：乙方代表：105

86乙方投入本合同工程关键人员表序号岗位和工种姓名身份证号劳动合同号技能（证书）进场时间备注1以甲方要求2以甲方要求3以甲方要求4以甲方要求5以甲方要求6以甲方要求…注：具体岗位、姓名、身份证号、劳动合同号、技能（证书）、进场时间需详细列出。甲方:乙方：甲方代表：乙方代表：105

87安全生产管理协议甲方：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部乙方：甲方将XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合工程委托乙方施工。为了加强施工安全管理，明确双方安全生产管理职责，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，经甲、乙双方商定，签订本协议，望共同遵守。一、工程项目期限自2023年5月1日起开工至2023年9月30日完工。二、甲方的权利和义务1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准，建立健全安全生产规章制度和操作规程。2、负责对乙方进行安全技术总交底，督促乙方落实各项安全技术措施。3、负责向监理单位申报甲、乙方编制的专项施工方案和安全施工措施，并督促实施。4、负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理。5、督促、检查、指导乙方遵守国家、行业、业主及甲方的各项安全规章制度，有权要求乙方对其存在的事故隐患和违章行为进行整改并承担违约责任。6、有权审查乙方特种作业人员的资格，有权要求乙方对其无证上岗情况立即改正。7、乙方在施工期间内所使用的船机设备和工具必须符合安全要求，否则甲方有权进行强行更换，费用由乙方支付。8、发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。9、施工期间，甲方指派刘静同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。三、乙方的权利和义务105

881、严格遵守相关安全法律、法规规定，按照专项施工方案进行施工。随时接受甲方、当地政府、监理、建设等单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的措施，消除事故隐患。2、接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。3、对危险部位采取防护措施、设置警示标志，危险作业场所派专人值守。4、乙方船机、设备、设施及工具等进场前，必须经甲乙双方人员共同检查验收合格后方可挂牌使用。5、按照合同约定，保证安全生产的有效投入，安全生产费用在甲乙双方约定的额度内，凭相关凭据和证明材料（如发票、实物照片、预算单等），经甲方审核同意后予以支付，超额部分自行承担。6、特种作业人员必须持由国家及行政管理部门规定的操作证书方能上岗作业，并将证书复印件报甲方备案。7、负责对现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌进行维护，不得擅自拆除、更动。擅自拆除或监管不力造成破坏所造成的后果均由乙方人员及其单位负责。8、遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，对本单位职工的安全生产行为进行管理，并服从甲方的安全生产管理。9、对本单位职工进行入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训、书面告知施工人员操作规程和危险源、开展班组安全活动，并留下记录，报甲方留存。10、负责为本单位施工人员提供必要的劳动保护用品（如手套、工作服、绝缘鞋、救生衣、安全带、安全帽等），并督促施工人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。11、对本单位所使用的员工宿舍、食堂的安全负责。食堂与宿舍、办公区必须留有足够的安全距离，并保证用电安全。12、对本单位施工人员所发生的生产安全事故，乙方应当按照规定立即报告甲方和有关部门，采取有效措施组织抢救伤者和财产，防止事故扩大。配合甲方等单位按照有关法律法规对事故进行调查处理，负责做好家属的安抚、事故善后处理工作，并承担相应的法律责任。105

8913、负责为本单位从业人员办理工伤保险及意外伤害保险，并支付保险费、承担保险义务。加强对本单位从业人员非工作期间的安全管理，并对非工作时间和施工现场以外发生的事故承担全部责任。因不可抗力造成乙方人员伤亡和财产损失的由乙方负责，并承担全部费用。14、按照附件中“违约扣款规定”，接受甲方对乙方违反安全生产管理规定行为的违约扣款，并承担由此产生的经济损失。由于乙方安全措施不力、违章或不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。15、施工期间，乙方指派【】同志负责工程项目的有关安全、防火工作。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。16、其他未规定的事宜按照国家及行业相关规定执行。一、协议的生效与终止本协议书作为甲乙方签订的《工程施工合同》的附件，同《工程施工合同》同时生效、同时终止。二、协议的份数及资料性附件1、本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份。2、附件：安全违约扣款规定。安全生产费用清单。甲方（公章）：乙方（公章）：履约人：法定代表人（授权代理人）：签订日期：年月日签订地点：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部105

90附件1安全违约扣款规定序号违章行为扣款金额（元）1施工现场未按规范佩戴防护用品或佩戴不规范100/人2上班穿拖鞋、高跟鞋、作业赤膊，背心、短裤进入现场100/人3在禁止吸烟的施工区域吸烟200/人4高处作业时往上或往下抛掷材料、工具等物100/次5班前或班中喝酒或当晚饮酒过量影响次日工作200/次6私自拆除、损坏安全设施200/次7私自拆除损坏各类安全标志、标牌200/次8新工人、新岗位、换岗等未及时进行安全教育100/人9宿舍内乱接乱拉电线、违规使用大功率电器100/次10配电箱漏电保护无或失灵不及时更换的100/次11配电箱周围有易燃易爆物品及杂物100/次12施工用电由非电工接线、操作、管理200/次13不用插座直接将电线插入插座孔中或乱拉乱接100/次14乱拖乱拉电源线，电线过路不加保护100/次15电器设备金属外壳不采取可靠接零保护和重复接地保护100/次16电焊机的一、二次线接线处无罩壳100/次17电焊机二次接线头不使用接线鼻子，或二次接线头裸露100/次18未加防护，雨天焊接作业100/次19危险作业场所施工照明不使用安全电压100/次20在高电压区域施工作业不办理安全施工作业票500/次21用电器具未接漏电保护装置100/次22手持电动工具不采用拖动电缆或不使用开关箱100/次23电箱睡倒使用或未进行有效固定200/次105

9124吊运边缘锋利的物件时不采取钢丝绳保护措施200/次25受力钢丝绳自由端的绳卡、压板数量不足200/次26受力钢丝绳自由端的绳卡、压板卡的方向错误200/次27受力钢丝绳自由端的绳卡、压板卡的间距与钢丝绳U型环大小、钢丝绳直径不配套200/次28吊装作业钢丝绳、吊钩已达报废或保险装置缺失500/次29现场驳运大型构件不绑扎或固定不牢200/次30在6级及以上强风时进行吊装作业200/次31站立于正在起吊的吊物上，在被吊物件下随便穿越200/次32起重作业人员无证上岗200/次33链条葫芦的起重链双链拆成单链使用200/次34用链条葫芦较长时间吊挂重物时，手链不栓在起重链上或重物上不加设保险绳200/次35在起重臂下、待起吊的重物上、电气设备边休息、逗留200/次36施工电梯、运料井架各分层门未关闭时即将电梯、吊笼开离，施工电梯人货混装，运料井架乘人500/次37违反“十不吊”中其他任何一项规定的200/次38施工机械无保险装置200/次39施工机械、设备的转动部分，未加防护罩200/次40特种设备无检测证书200/次41机械设备带病运行200/次42组合机具混用200/次43未按要求申请动火审批手续动火，或在易燃易爆物周围动火无防护措施的200/次44乙炔、氧气瓶未采取防晒措施、卧放、无回火装置、压力表损坏、工作间距小于5米或距离明火小于10米的200/次105

9245氧气瓶、乙炔瓶混装、混放，沿地面滚运200/次46氧气瓶、乙炔瓶不设库房，空瓶、实瓶乱堆乱放200/次47灭火器压力不够，药品过期、灭火器材配备不足等200/次48未在危险区、通道口设置安全宣传标语及安全警示牌100/处49施工中的井坑不加盖，基坑未按规定进行支护，无围档或围档不合格，夜间施工无照明及警示红灯200/次50设置各类跳板、过沟板及各种施工用脚手扳时，搭放不牢或搭成一头悬空的探头板200/处51用于登高的悬梯缺档、断档或未达到安全技术要求200/处52脚手架搭设不规范或下方未设安全网；脚手架、作业平台、运料井架使用前不按照规定验收、挂牌；200/处53在施工现场乱放、乱倒材料、垃圾，影响正常的施工、通行；泥浆、污水、粉尘随意排放污染环境200/处54井字架、地龙绳、缆风绳无警示200/处55夜间施工作业，无足够的照明200/处56堵塞应急疏散通道200/处57防台防汛、防暑降温安全防护措施未落实200/次58办公、住宿、食堂“三合一”1000/次59强令他人违章、冒险作业1000/次60施工负责人对施工人员的违章行为不予制止200/次61专业分包工程施工组织设计中无安全措施1000/次62危险作业未配合做好安全技术交底200/次63检查出的事故隐患没按规定时间整改500/次64项目负责人、安全员、特种作业人员未持证上岗200/人65对于不服从管理、情节严重的给予重罚1000以上66业主、监理或政府部门有其他规定的从其规定105

93附件2：安全生产费用清单序号项目名称子目名称备注1完善、改造和维护安全防护设施设备支出用于改善安全用电的配件/临边洞口交叉高处作业防护设施/施工便道、便桥，基坑、隧道支护/水上作业平台、脚手架、支撑排架的安全防护设施/防坠落、防坍塌、防淹溺的设施/为防止车辆倾覆，保证施工人员人身安全的地基加固作业/防台防汛费用/船舶拖航调遣封舱加固费用/其他工程项目的安全防护费用/现场机械设备的遮护棚/临时施工设备设施的加固/其他与工程有关的交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防风、防地质灾害、有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备/警示、照明等灯具/警示标志、标牌/施工现场围护费　2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出应急救援器材、设备：指灭火器、消防斧等小型消防器材；急救箱、急救药品、救生衣、救生圈、应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备、安全值班船舶/应急救援预案编制专家评审、演练支出　3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出隐患整改支出/危险源监控支出/专家论证费用　4安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出评价、认证、咨询支出/危险性较大工程项目的专家论证费用/组织安全检查发生的费用/安全生产标准化建设费　5　105

94配备和更新现场作业人员安全防护用品支出安全防护物品配备:安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等6安全生产宣传、教育、培训支出安全宣传标语、条幅、图片、各类图板、视频等宣传资料/安全培训费、专家授课费/安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用/安全书刊的购置费、影像资料费用等/与政府有关部门联合进行安全宣传有关费用支出/　7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出配合相关科研机构，对其安全生产方面的新技术、新标准、新工艺、新装备等研究成果进行试用而发生的相关管理、配合费用　8安全设施及特种设备检测检验支出特种设备安全防护装置、安全检测/机械设备的安全防护装置/安全检查、检测工具　9其他与安全生产直接相关的支出文明施工、环境保护发生的费用/发包人与监理人认可，可在安全生产费中列支的其它与安全生产直接相关的费用　105

95工程质量管理协议甲方：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部乙方：为切实保证工程建设质量，进一步强化工程质量责任主体的责任，加强施工现场工程质量的过程管理，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，工程项目建设的总包单位（以下称甲方）与分包单位（以下称乙方）特订立如下质量管理协议。第一条工程项目质量要求1.工程项目质量等级：合格。2.施工规范：《风力发电工程达标投产验收规程》(NB\T31022-2012)3.检验标准：合格率达100%4.工程项目质量创优目标（如有）：/第二条甲方质量职责1.甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。2.甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。3.甲方在施工期间，有权对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。4.甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。5.甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。第三条乙方质量职责1.乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。2.乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。3.105

96乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。1.乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方管理人员的现场检查与督促，对甲方所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。2.乙方在施工期间，必须按甲方技术质量管理工作考核标准要求，建立质量内业资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方“三位一体”贯标要求。3.乙方施工期间，必须严格执行甲方有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。4.乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。5.乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当立即停止施工并及时向甲方提出意见和建议，待双方确认无误后方可继续进行施工。6.乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。10乙方提交的施工技术资料应数据真实准确、内容完整全面。施工过程中质量验收资料需双方签字确认方可进行下一步施工。乙方不得故意遮挡、隐瞒甲方验收人员未注意到的质量问题，不得在施工过程中有意留下一般检查方法无法发现的质量隐患。11乙方自供工程建筑材料，必须严格执行国家有关建筑工程材料检验、复试的规定。严禁未经检验、复试合格的建筑工程材料用于工程中。12乙方自供工程施工材料的材质、规格等（承重结构施工材料的材质、模板等）必须符合经甲方审批的“施工组织设计及技术交底书”要求。第一条违约责任1.因乙方原因，分包工程质量经相关部门鉴定，达不到“本协议”第一条质量要求的，甲方有权扣除乙方质量保证金。2.因乙方工程施工质量原因致使工程项目被国家政府及相关监督管理部门、工程项目业主或监理单位下令全面停工整顿、发生质量问题或质量事故的，甲方有权勒令乙方退场并解除工程施工合同，由此发生的一切费用与损失均由乙方承担，并按国家有关规定进行处罚。第二条其它事项1.甲方质量责任人：XXX；乙方质量责任人：【姓名+联系方式】。105

971.本协议是甲、乙双方签定的“工程施工专业分包合同”的一个附件，具有“工程施工专业分包合同”同等法律地位。2.本协议经甲、乙双方加盖公章并由甲方法人或委托代理人及乙方法人或委托代理人签字（盖章）后生效，并随分包“工程施工专业分包合同”失效而自行失效。3.本分包工程质量协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方单位（章）：乙方单位（章）：履约人：法定代表人（授权代理人）：签订时间：年月日签订地点：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部105

98治安、消防管理责任协议书甲方：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）本协议作为甲乙双方分包合同的补充协议，与主合同具有同等的法律效力。一、管理目标：1.杜绝施工现场、生活办公区域内重特大突发性责任事故。2.施工现场、生活办公区域内不发生治安事件（案件），治安、消防隐患整改率必须保证在甲方规定期限内达到100%；3.保证施工现场创建文明安全施工工地；二、分包合同期限从2023年5月1日至2023年9月30日。三、甲方的治安、消防管理职责：1.按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，对整个施工现场、预制区、生活办公区负有管理职责，根据国家有关法律法规和有关规定，建立领导责任制，把治安、消防各项制度和措施落实到乙方。2.对乙方的治安管理、消防安全进行监督检查，必要时开据整改通知单。对同一施工、生活区域范围内多家分包队伍的治安、消防工作进行统一协调。3.对上级部门检查发现的事故隐患或不安定因素，按照管理职责落实整改或督促乙方进行整改。4.发现乙方存在治安、消防违法行为或危及人身安全的重大隐患时，及时告知乙方停止违法行为或施工活动，并及时向所在地的公安、消防及我上级部门报告。5.有权要求立刻撤走施工现场内乙方所属的不遵守国家有关治安、消防法律法规和甲方制定的相关规章制度的人员，除非事先有总包方的书面同意，否则无论在任何情况下，此人不得再雇佣于施工现场。四、乙方的治安、消防管理职责：1.严格遵守治安、消防工作的法律、法规和规定，具备相应的资质和条件，并服从甲方对其治安、消防工作的统一协调和检查督促。2.105

99分包单位负责人是治安、消防工作的第一责任人，对整个分包队伍的治安、消防工作全面负责，承担责任；对各类隐患或不安全因素应立即整改。3.加强本队伍人员治安、消防的日常教育和培训；按照有关规定至少配备一名治安、消防管理人员，并遵守甲方制定的治安、消防应急预案。4.乙方所有进场人员必须按规定向甲方申报，并如实填写《分包队伍从业人员登记表》；如有人员退场，必须向甲方通报。5.未经甲方书面同意，不得擅自将承包的施工作业转给第三方。6.施工现场、仓库及其他重点部位应配备符合规定要求的灭火器材，严禁在禁烟区域内吸烟和违章动用明火。7．不得在施工、仓储的建筑物内设置宿舍；在宿舍、仓库、办公场所区域内不得使用电加热装置和液化气。8．施工现场和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显的疏散通道和安全出入口，保持出入口的畅通，严禁封闭、堵塞、占用疏散通道和安全出入口。9．乙方应自行妥善保管好自身的贵重物品、现金、有价证券等财物，以防失窃；如有遗失或被盗，甲方不承担任何责任。10．发生治安、火灾、安全、交通等各类事故，乙方应立即如实向甲方报告，不得瞒报、缓报、漏报。五、违约责任1.乙方在签定本协议后，甲方可从履约保证金中抵扣违约金，施工期限届满时，甲方收取的履约保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的违约金外，剩余部分无息归还乙方。2.乙方收到甲方开据的《责令整改通知单》后，应在规定期限内整改，并提出复查申请，经甲方复查书面意见通过后视为整改完毕，否则乙方即构成违约，应承担违约责任，须向甲方支付相应违约金。3.乙方如在施工期间违反本协议乙方的治安、消防安全管理职责条款，即构成违约，应承担违约责任，须向甲方支付相应违约金。六、其他1．合约双方发生争议时，可以通过协商解决，不愿通过协商解决或协商解决不成的可以向当地人民法院起诉。105

1002．乙方在施工期内指派【】同志负责施工现场、生活区内的治安、消防工作，接受甲方的管理。甲方指派刘静同志联系分包队伍的治安、消防工作。3．由于乙方或其他方责任引起的治安、火灾、伤亡、车辆、物损等各类事故，造成自身、甲方或第三方人员伤亡和财产损失的，应由责任方承担事故责任和经济赔偿，甲方不承担任何责任；甲方与乙方共同对施工现场区域、生活办公区发生的各类事故进行抢救工作，所需费用由责任方承担。4.本协议书作为《分包工程合同》附件，与《分包工程合同》同时签订并具有同等法律效力。5.本协议一式肆份，双方各执贰份。未及事项，双方另行商定。甲方（公章）：乙方（公章）：履约人：法定代表人（授权代理人）：签订日期：年月日签订地点：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部105

101工程生态环保管理协议甲方：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部乙方：为了全面履行甲方、乙方签订的工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙方双方的生态环境保护责任，确保项目生态环境管理目标的实现，特签订本协议。一、工程项目期限自2023年5月1日起开工至2023年9月30日完工。二、甲方权利和义务1、甲方应遵守国家及地区有关环境保护法律、法规和规定，认真执行国家、地区、行业、企业环境保护标准。2、甲方项目部根据工程特点、内容，对环境因素进行辨识评价，确定重要环境影响因素，如：生产生活污水排放、泥浆排放、船舶油污排放、噪声污染、粉尘及有毒有害气体排放、固体废弃物排放等。对重要环境影响因素制定有针对性的环境保护方案或控制措施，并以书面形式向乙方进行交底，施工过程中对乙方环保措施的落实情况进行监督指导。3、甲方应根据双方合同约定组织办理项目的临时用地、驻地建设、场站建设等办理用地、环评等依法合规手续。4、甲方应根据双方合同约定组织办理项目的降排水、取水、排污、固废危废处理等合规手续。5、甲方应对乙方施工人员进行生态环境保护方面的教育培训，指导工人履行环境保护的义务。6、甲方应负责总体协调项目各分包队伍间的环境保护工作职责，并根据双方合同约定向乙方提供必要的环保机具、设施设备和用品。三、乙方权利和义务1、乙方应遵守国家及地区有关环境保护法律、法规和规定，认真执行国家、地区、行业、企业环境保护标准及要求。2、乙方负责对其作业人员进行日常环保教育，在安排施工作业时应同步进行有针对性的环保教育交底，确保各项环保措施有效落实。3、乙方在施工作业过程中产生的废水、污水等严禁直排，必须按照要求设置沉淀池进行沉淀过滤，达到排放标准后方可排放。施工产生泥浆严禁直排，应进行回收处置。4105

102、乙方施工中产生的固体废渣应及时覆盖，并定期收集运至指定弃渣场，做好覆盖控制扬尘措施。乙方在施工中产生的危险废弃物必须按照要求委托具有处理资质的单位回收处理。5、乙方对易燃、易爆或有毒有害危险品，应采取防范措施，防止在存储、使用过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成大气污染事故。6、乙方应尽量选用低噪音或具有降噪功能的机械设备。施工现场的强噪声设备要设置隔音棚，减少噪音扰民。7、乙方必须每月定期对排放的废水、场界噪声、PM2.5（PM10）等环保指标进行监测，并做好相关记录报甲方项目部。8、乙方应做好生活办公驻地的环境卫生，定期安排专人清扫，确保驻地环境卫生。食堂应设置隔油池，干湿垃圾分类收集，厕所应设置化粪池，委托环卫部门定期清运生活垃圾，定期对化粪池抽排，并做好相应的清运抽排记录。9、乙方应认真做好现场文明施工，自觉接受甲方管理，并严格遵守甲方和业主及相关部门提出的环保文明施工管理要求，严格执行有关文明工地的规章制度，应做到施工现场的工完料清。10、甲方发现乙方存在施工环保违规问题，应及时提出整改措施，乙方应予以配合支持，积极落实甲方提出的整改要求。四、合同的生效和终止1、本协议的各项规定适用于立协双方，如遇有同国家和地方的有关法规不相符，应按国家和地方的有关规定执行。2、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式肆份，甲、乙双方各执贰份。3、本协议与工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，如果因任何一方违反本协议而造成重大环境污染事故的，由违反方承担事故的一切责任和损失。（以下无正文）甲方（公章）：乙方（公章）：履约人：法定代表人（授权代理人）：签订日期：年月日签订地点：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部105

103工程廉政协议甲方：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为加强甲乙双方在业务洽谈、产品买卖和工程（项目）施工协作中的廉政管理，增强双方自觉遵守国家有关法律法规意识，在确保协作项目有效实施的基础上，互为制约，互为监督，共同维护双方合法权益和正常管理秩序，特订立本协议。本协议在双方签订工程施工（分包）、劳务合作、材料设备采购或租赁等主体合同《合同名称：XXXXXXXXXX海上风电项目风电机组基础及风机安装工程—潜水作业配合项目》（合同编号：）时一并签订，并与主合同具有同等法律效力。一、甲乙双方必须自觉严格遵守国家或行业的法令、法规及双方约定的廉洁自律规定。二、甲乙双方必须严格执行上述经济合同中的各项条款，合法经营、正当经营，不准在合同规定以外搞各种形式的口头协议或回扣等。三、甲乙双方业务人员属于私人开支的费用，不得借任何名义要求对方单位代付或报销，不得以私下名义或不正当的手续为对方获取非法利益。四、甲乙双方不得以任何名义向对方赠送或租借通讯设备、交通工具、办公用品等，不得以慰问和访问名义赠送现金、有价证券和贵重物品，不得以任何名义和方式借款给对方人员。五、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友等特定关系人从事与甲方工程有关的材料设备租赁、供应以及工程分包等有经济利益关系的业务活动。六、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其房屋装修、婚丧嫁娶、疾病医疗、家属亲友工作安排或出国等提供方便。七、乙方不得以洽谈业务、签订合同或其他名义为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或从事高档消费娱乐活动。八、乙方如发现甲方工作人员有违反本协议规定者，应向甲方领导、纪检监察部门或甲方上级单位举报。举报电话：0518-82384542（纪委联系电话）。105

104九、甲方人员如有违反协议规定，经纪检部门查实的，按XXXX局廉政建设有关规定和公司相关制度予以处罚，情节严重的移送司法机关处理。十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用其他不正当手段行贿甲方工作人员的，均视作乙方违约，乙方须向甲方支付10万元违约金或从工程款项中直接扣除。十一、因乙方发生违约行为，给甲方造成的经济损失或名誉损失等均由乙方承担。乙方采取不正当手段所获取的非法所得，甲方有权予以追缴，并依法终止主体合同，直至作出清退队伍的处理。十二、甲乙双方可适时派员到对方单位抽查廉政协议执行情况，对方应给予支持和保证。十三、本协议作为分包合同的附件之一，一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：履约人：法定代表人（授权代理人）：签订日期：年月日签订地点：三峡能源XX分公司XXBDB6#一期(300MW)海上风电项目经理部105

105法人授权委托书致XXXXXX工程局有限公司XX分公司：我公司（单位）XX公司现委托下表人员为我方授权委托代理人。委托代理人根据下表授权范围，有权以我方名义签署合同、工作量申报、结算、现场签证、材料领用及核销、临设及水电费结算等相关书面文件，所签署和执行一切与此有关的事项均可代表我方，且与本公司（单位）行为具有同等法律效力。代理人与授权行为相关的法律责任和法律后果均由我方自行承担。序号姓名职务手机号码授权范围亲笔签名身份证号1法定代表人所有文件的签署2项目经理本项目所有文件的签署3现场负责人计量、签证、临设水电费结算4材料员甲供材料领用及核销……代理人无转委托权。附：法定代表人、被委托人、代理人身份证明。乙方：XXX公司（公章）法定代表人：（签字）年月日105

106农民工工资支付承诺书XXXXXX工程局有限公司XX分公司：为切实维护农民工的合法权益，杜绝因农民工工资问题纠纷的发生，在进行项目分包施工期间，本公司承诺如下：1、做好本单位在本项目施工期间的农民工准入、日常管理工作，做好考勤，建立并完善台账。每月及时提供农民工花名册、考勤表。2、及时、足额、直接以银行卡方式向农民工支付工资，并在申请进度款时，按月提供农民工工资清单、发放凭证或银行卡清单、农民工工资签收记录。3、如贵单位上级单位或业主要求贵单位在农民工工资专用账户对农民工工资进行统一发放的，贵单位有权进行统一管理、集中发放，我方承诺按照规定，按时出具农民工工资发放委托书、付款承诺书等书面资料；集中发放的农民工工资从我方进度款中扣减。4、每月及时公示农民工工资发放情况。按地方政府文件的规定缴纳农民工工资保证金。5、认真遵守法律法规及贵单位对农民工工资发放监管的要求，接受贵单位对农民工工资发放情况的监管，对存在的问题，及时按照贵单位的要求组织整改。6．如果发生违反规定或拖欠克扣农民工工资行为，造成农民工上访及其他突发事件或公共事件，愿接受贵单位暂停我单位参加贵单位招标项目投标资格处罚，同时按照施工合同处罚以及接受有关行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。若我公司违背上述承诺，由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。特此承诺。承诺单位（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：年月日105