建设工程合同管理与索赔试题

《建设工程合同管理与索赔试题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

精品文档建设工程合同管理与索赔试题篇一：建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题一、单项选择题1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指（）。A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（C）。A．保证B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人A.抵押B.留置C.保证D.质押4．担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A．按合同约定违约金要求对方赔偿B．按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C．在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D．请求法院增加超过违约金部分损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（）。A．权利转让B．义务转让C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A．需经对方同意B．无需经对方同意，但应通知对方C．无需经对方同意，也不必通知对方D．需经对方同意，但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在（）履行。A．支付货币一方所在地B．接受货币一方所在地C．货币存放地D．货币使用地10．某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。A．将钢材送到施工现场B．将钢材送到发包人的办公所在地2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C．将钢材送到发包人的仓库D．通知发包人自提11．在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。A．有效B．无效C．经公证后有效D．被拒绝后无效12．对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。A．有效B．无效C．要约人未表示不接受有效D．要约人虽表示接受也无效13．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（）。A．自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销14．《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（）。A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务15．对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。A．单位B．总价C．成本加酬金D．计划价格16．对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，可采用（）。A．可自愿选择公开或邀请招标方式B．可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C．可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D．选择公开或邀请招标方式均应得到批准17．用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（）不能从投标价中减去。A．工期提前带来的效益B．开标后投标人提出的优惠条件C．技术建议带来的效益D．为招标单位人员进行与项目相关的技术培训18．确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。A．标底价B．投标价C．评标价D．标底修正价19．当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A．现场考察时招标人口头解释B．招标文件规定C．书面回函解答D．仲裁机构裁定20．考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。A．公开招标B．邀请招标C．议标D．方案竞赛21．双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档A．正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作22．《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）。A．监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B．承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人C．进行监理招标的一方D．监督监理招标的一方23．《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。A．选定工程总承包人B．要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C．选择工程分人的认可权D．调换总监理工程师的最终认可权24．《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D．监理人的过失导致合同终止25．《建设工程委托监理合同》规定，（2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档）应属于附加监理工作的范围。A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B．不可抗力事件发生后的善后工作C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26．《建设工程委托监理合同》属于（）。A．要式合同B．诺成合同C．单务合同D．技术合同27．建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。A．提供有关设备的技术资料B．向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作C．修改预算D．确定设计深度和范围28．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员就遵守的职业道德。A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索29．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（）。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档A．设计方案和设计结果B．设计监理委托合同C．建设项目立项批文D．公证机构的公证文件30．以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（）是错的。A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标准及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单31．按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日32．我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（）。A．发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B．承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C．运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用D．2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用33．发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用并顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用34．《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括（）。A．增加合同中约定的工程量B．删减承包人原计划的工作顺序和时间C．改变承包人原计划的工作顺序和时间D．更改工程有关部分的标高35．在施工合同履行过程中，（）是错误的。A．工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B．如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D．承包人对工程师的错误指令不承担责任2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档36．为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（）的最低质量保修期限为5年。A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程D．设备安装工程37．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。A．工程师可以拒绝验收B．承包人承担由此发生的费用C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D．由此造成工期延误不予顺延38．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（）处理。A．费用和工期损失均给予补偿B．费用和工期损失均不给予补偿C．给予费用补偿但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不给予费用补偿2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档39．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。A．发包人承担B．承包人承担B．发包人和承包人共同分担D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付40．监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹41．当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（）合同。A．技术开发B．技术转让C．技术咨询D．技术服务42．FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内B．业主有权根据施工的实际需要控制使用C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档D．工程竣工前该笔费用必须全部使用43．FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）。A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金44．FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（）日止。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．承包商提交给业主的“结清单”生效D．工程移交证书注明的竣工45．按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）。A．认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B．认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C．不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D．不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告46．在FIDIC合同条件中，（）属于承包商应承担的风险。A．施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B．社会动乱导致施工暂停C．专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档化D．施工过程中当地税费的增长47．工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。A．检查承包人现场同期的记录B．指示承包人缩短合同工期C．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中48．FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．签发最终支付证书D．承包商提交结清单49．属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。A．合同中默示的索赔B．总索赔C．工期索赔D．总承包人与分包人之间的索赔50．某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（）索赔，以补偿自己损失。A．业主B．工程师C．设备生产厂D．设备供货商二、多项选择题2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档51．可以是第三人作出担保的方式有（）。A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金52．“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。A．错误设计引起的费用B．火灾C．工人恶意行为造成的事故D．技术人员过失造成的事故E．盗窃53．《合同法》规定的无效合同条件包括（）。A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通损害第三人利益E．违反行政法规的强制性规定54．《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。A．经营善严重恶化B．转让财产C．丧失商业信誉D．没有履行债务能力E．没有提供担保55．《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。A．不可抗力发生B．在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C．当事人迟延履行主要债务D．当事人违约使合同目的无法实现E．2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务56．《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。A．当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法57．根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容作出变更E．承诺期限届满，受要给人未作出承诺58．《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议B．当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申请仲裁E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59．招标人具备自行招标的能力表现为（）。A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准篇二：西华大学建设工程合同管理与索赔考试重点考试复习提要22014-15-2《建筑工程合同管理与索赔》复习提要第一部分试题试卷格式一、单项选择题(共15小题，每小题2分。总计30分)1．我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是（）。A.项目法人责任制B.招投标制C.工程监理制D.合同管理制2??二、正误判断题（共10小题，每题2分，总计20分）2.预付款即是定金。（正误）三、简答题（本大题共3小题，第1-2题各5分，第3题7分，总计17分）1.简述标准工程施工合同条件的主要内容。四、案例题（本大题共3小题，第1-2题各10分，第3题13分，共33分）2.某工程合同规定1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天：1.1994.5.10~5.19日应设计变更等候图纸停工10天；2.1994.5.15~5.252016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天；3.1994.5.20~7.20日因承包商设备故障而停工61天；4.1994.7.15~7.25日发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天。若停工造成承包商的损失为1.5万元。⑴承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？⑵监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？第二部分复习重点1、代理关系有哪些？2、担保方式有哪些？3、无国籍人事是自然人吗？4、合同附件有哪些？5、业主、监理、总包、分包的工作关系如何？6、业主未完成征地能否进行施工招标？7、可变更和可撤销合同有什么区别？8、要约邀请、邀约、承诺的含义，在工程中的应用情况是怎样的？9、从招标文件发售到投标截止，最少需要多少天？从发出中标通知到签订合同，最多需要多少天？10、工程招标投标的程序是怎样的？11、工程索赔的程序是怎样的？12、工程竣工验收由谁主持，程序是怎样的？2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档13、评标委员会的组成过程、原则。14、哪些情况承包商可以索赔？15、承担违约责任的方式有哪些？16、材料采购合同的主要内容有哪些？17、FIDICAIAAGCNEC等是哪些国家的合同条件？18、不可抗力责任如何划分？19、合同纠纷解决的程序？20、勘察设计合同的主要内容有哪些？考试复习提要12012年全国注册监理工程师《建设工程合同管理》试题及参考答案第一题单项选择题第1题《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（）。A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第2题2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：D第3题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案：A第4题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档正确答案：D第5题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同正确答案：B第6题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第7题下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A第8题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求正确答案：B第9题某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元;乙，1850万元、1890万元;丙，1880万元、1820万元;丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档正确答案：C第10题(2009年)按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告正确答案：D第11题发包人收到竣工结算报告及结算资料后（）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35正确答案：C第12题2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利正确答案：C第13题某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人篇三：《建筑合同管理与工程索赔》习题|《建筑合同管理与工程索赔》习题一、单选：下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档3、下列财产中，（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（B）合同中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A)为准。啊.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B）。A承包人B发包人C出资人D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位37、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A报价B能力C人员数量D设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）。A固定价格合同B可调整价格合同2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同39、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C）。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天B21天C30天D35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不正确的是（C）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）。A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（B）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A）。A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题：下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE）。A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同篇四：建设工程合同管理考试模拟试题1建筑工程合同管理自学考试模拟试题1一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）1．企业法人是指[]A．企业的总经理B．企业的董事长C．企业D．企业的法定代表人2．对可撤销合同，撤销权人行使撤销权[]A．必须在合同正式签订之日起的1年内B．必须在知道或应当知道撤销事由之日起1年内C．必须在合同正式签订之日起的2年内2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档D．必须在知道或应当知道撤销事由之日起2年内3．甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人，由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可向人民法院请求以自己的名义代替乙向丙主张债权，[]A．是两个债权债务关系，不允许这样做B．作为甲只能向人民法院起诉主张自己的权利C．可以这样做D．不需向人民法院请求，只要经乙同意，甲可直接向丙追讨债务4．由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任[]A．由承包商承担B．由业主承担C．双方协商解决D．各承担一半的损失5．施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误，[]A．费用由承包商承担，工期不予顺延B．费用由业主承担，工期不予顺延C．费用由业主承担，工期顺延D．费用由承包商承担，工期顺延2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档6．工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进行重新检验，经检验质量不合格，则[]A．发包人承担全部费用B．承包商承担全部费用C．工程师承担全部费用D．发包人和工程师共同承担全部费用7．由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是[]A．由发包人承担B．由承包人承担C．双方以书面形式议定D．合同价款不予调整8．一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度[]A．不得超过合同总额的10%B．不得超过合同总额的30%C．不得超过当年工程工作量的10%D．不得超过当年工程工作量的30%9．施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并[]A．在4h内以书面形式通知工程师B．在4h内以书面形式通知工程师当地文物管理部门C．在24h内以书面形式通知工程师D．在24h内以书面形式通知工程师10．承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工程交付给发包人？[]A．7天B．14天C．21天D．28天2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档11．被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师收到后48小时未答复，[]A．承包人可自行复工B．承包人需再等48小时后自行复工C．承包人应再提出复工要求D．承包人可提出工期索赔12．发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起[]A．发包人承担工程保管及一切意外责任B．承包人可将工程依法拍卖C．承包人可请求法院依法将工程拍卖D．发包人承担工程保管责任但不承担意外责任13．因供电紧张，施工现场被停电2天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失[]A．由承包商自己承担B．由发包人承担C．双方协商解决D．双方各承担一半14．基准日期是指[]A．投标截止日期B．合同正式生效日期C．投标截止日期前28天D．合同正式生效前28天15．施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程师发出索赔通知？[]A．7天B．14天C．21天D．28天2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）16．合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成？[]A．通用条款B．专用条款C．主体D．内容E．客体17．合同法的基本原则是[]A．合同自愿原则B．公平、公正原则C．诚实信用原则D．合法原则E．鼓励交易原则18．关于合同转让，以下说法正确的是[]A．合同一方可将权利转让给第三人B．合同一方不得将义务转让给第三人C．合同一方不能将权利转让给第三人D．合同一方可将权利和义务同时转让第三人E．合同一方不得将权利义务同时转让给第三人19．以下关于工程分包，正确的是[]A．禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包B．总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位C．总承包合同中未约定分包，即使后来建设单位认可，也不得进行分包D．建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完成E．分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次分包2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档20．施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内容有[]A．工期B．费用C．利润D．仅发生费用中的直接费E．仅发生费用中的管理费三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）21．单务合同22．要约23．固定价格合24．保留金25．预付款担保四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）26．合同具有哪些法律特征？27．合同债权具有哪些特征？28．可撤销合同有哪些法律特征表现？29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？30．合同信息系统管理具有哪些特点？五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）31．某工程在某次支付工程进度款额为500万元，合同规定可按FIDIC通用条款的调价公式进行调价，管理费和其他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档5000元，机械500元；调价的基本费用参照价格为人工20元，材料4000元，机械500元，试确定支付价款的综合调整系数，并计算本次应支付的金额。32．某工程工期网络如图示假设由于发包人原因B工作延误5天，F工作延误6天，承包商提出工期索赔共11天，费用索赔每天1000元，共11000元。工程师接到索赔报告后应如何处置？33．某工程合同总价800万元，其中包括利润5%，公司管理费80万元，现场管理费150万元，由于设计变更，新增工程直接费50万元，合同约定利润不索赔，但管理费可调整，试计算管理费应调整增加多少？工程合同管理模拟试题1答案一、单项选择题（在每小题的4个备选答案中，只有1个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选错、不选，该题均无分，本大题共15小题，每小题1分，共15分）1C2B3C4A5A6B7C8D9A10B11A12A13B14C15D二、多项选择题（在每小题的5个备选答案中，至少有2个或2个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共5小题，每小题2分，共10分）16CDE17ACDE18ACD19ABD20ABC2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档三、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）21．单务合同（P2）22．要约（P11）23．固定价格合同（P33）24．保留金（P106）25．预付款担保（P204）四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）26．合同具有哪些法律特征？（P1）27．合同债权具有哪些特征？（P16）28．可撤销合同有哪些法律特征表现？（P22）29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？（P57）30．合同信息系统管理具有哪些特点？（P241）五、综合分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）31．解：Pn?a?b?LnMnE?c??d?n??L0M0E0Pn?0.12?0.2??0.6??0.08?204000500=1.45本次应付金额=500×1.45=725万元32．解找出关键线路，确定工期[9，④2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43 精品文档]B和F工作均不在关键线路上，延期后，新的计划如下：[14，④][11，②]新的计划比原计划延长了24-20=4天工程师应批准延长工期4天，费(2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创43/43