综合布线施工-弱电施工合同

《综合布线施工-弱电施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 综合布线施工-弱电施工合同弱电施工合同范本　　赤城县人事劳动与社会保障局　　弱电工程　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　施工合 同　　赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程合同　　甲方：赤城县人事劳动和社会保障局　　乙方：赤城县胡洁嘉业商贸有限公司　　根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。　　第一条：工程项目　　1：工程名称：赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程　　2：工程地点：赤城县　　3：工程范围　　本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设　　备安装调试项目；　　第二条：工程内容　　甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。　　第三条：差异调整　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。　　第四条：承包方式　　本工程乙方以包人工、包设备、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。　　第五条：双方责任　　1：甲方责任　　1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料；　　2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场　　所；　　3）：确定工程的变更事项；　　4）：负责申报工程验收；　　5）：办理竣工结算；　　6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。　　7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，　　按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。　　2：乙方责任　　1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试；　　2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工；　　3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作；　　4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责　　施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责；　　5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试；　　6）：配合甲方的验收工作。　　第六条：工程进度及工期　　本工程总工期为_90_个工作日，从_2016_年_12__月_9_日施工开始至_2016_年___3__月__9___日，整个工程施工结束。　　第七条：工程验收　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。　　第八条：工程质量标准和保修期　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良；　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行；　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务；　　4：保修范围　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏　　及下列情况：　　1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；　　2）：甲方提供的设备及材料不在保修期之内；　　3）：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件；　　5：保修期内维护条项　　1）：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应　　人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行；　　2）：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情　　况除外；　　6：争议性故障问题的解决方式　　1）： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内　　解决故障；　　2）：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应　　时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故　　障，保证系统的正常运行；若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的　　保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，　　并需向甲方收取100元上门服务费；　　3）：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除　　故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料　　费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。　　第九条：工程设计变更　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。 2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出　　申请。　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。　　第十条：工程费用及付款方式　　1：工程费用清单　　2：工程造价为人民币：￥275099元整；大写：贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整。3：付款方式　　对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。　　第十一条工程结算　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价；　　1）有合同单价的套合同单价；　　2）无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整；　　3）完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。　　第十二条违约责任　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的%向乙方支付滞纳金；　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因　　甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立；　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天　　所拖欠金额的%向甲方支付滞纳金。　　第十三条 争议解决方式　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。　　第十四条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充　　协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。　　第十五条本合同经双方签字盖章后生效。　　第十六条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　甲方负责人：　　　　　　　　　　　　乙方负责人：　　日期：2016年12月8日　　　　　　　　　　日期：2016年11月8日弱电机房施工合同　　机房工程合同　　甲方：****************公司　　乙方：****************公司　　经甲、乙双方达成协议,**************公司承接****************工程有限公司　　　　　　　　　　　　工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:　　一、工程内容:　　1.机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程　　2.机房电气工程　　3.新风系统工程　　4.防雷接地工程　　5. 动力环境监控系统工程　　设备明细清单见合同附件　　二、工程造价：　　系统工程含税总造价为大写人民币************元整(￥**********元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。　　三、付款方式:　　1.合同签订生效后，甲方即支付乙方***************元整作为工程预付款。　　2.余款工程总造价的40%，即人民币**********元整(￥***********元整)，于所有设备进场后一周内付清。　　3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的95%，即再付人民币**************元整(￥***********元整)　　4.余款工程总造价的5%,即人民币*******元整(￥*********元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。　　6.乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。　　7.　　四、工程期限：　　年月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。　　五、双方责任：　　甲方责任：　　1.对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。　　2.甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。　　3．工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。　　4.根据合同付款条例按期支付工程款。　　乙方责任：　　1．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：　　施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证；　　施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。　　2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。　　3.乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。　　4. 乙方应按严格执行按图施工和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工；在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。　　5.服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查；做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用；　　六、保修期限及售后服务：　　1.本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起12个月。保修设备具体见设备清单。　　2.在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。　　3.在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作　　4.保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。　　七、违约责任：　　自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。如有违约，由违约方承担一切损失。 乙方的违约责任：　　如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。　　乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。　　工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项；发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。　　甲方的违约责任：　　1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。　　2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。　　争议处理：　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。　　八、工程验收标准和方法：　　1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。　　2、具体配置见合同附件。　　3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。　　4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。　　5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。　　6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。　　7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙　　方无关，测试不通过费用由乙方支付，并进行相应整改，直至测试通过，由此产生的相关损失和费用，由乙方承担。　　九、 变更、追加　　1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结算依据；　　2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担；　　3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格双方商定。　　十、不可抗力：　　本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。　　十一、其他规定　　本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。　　本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。　　本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。　　甲　　方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　方：　　授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权代表：　　日　　期：　　年　　月日　　　　　　　　　　日　　期：　　年月 日　　附件：　　机房工程材料清单及预算弱电施工合同范本　　长沙市XX酒店弱电工程　　甲方：　　乙方：湖南省电气有限公司　　施工合同　　长沙市XX酒店弱电系统工程合同　　甲方： 有限公司　　乙方：湖南省电气有限公司　　根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。　　第一条：工程项目　　1：工程名称：酒店弱电系统工程　　2：工程地点：湖南省长沙市　　3：工程范围　　本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设　　备安装调试项目；　　第二条：工程内容　　甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。　　第三条：差异调整　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。　　第四条：承包方式　　本工程乙方以包人工、包设备、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。　　第五条：双方责任　　1：甲方责任　　1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料；　　2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场　　所；　　3）：确定工程的变更事项；　　4）：负责申报工程验收；　　5）：办理竣工结算；　　6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。　　7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，　　按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。　　2：乙方责任　　1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试；　　2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工；　　3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作；　　4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责　　施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责；　　5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试；　　6）：配合甲方的验收工作。　　第六条：工程进度及工期　　本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至　　_______年_____月_____日，整个工程施工结束。　　第七条：工程验收　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。　　第八条：工程质量标准和保修期　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良；　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行；　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务；　　4：保修范围　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏　　及下列情况：　　1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；　　2）：甲方提供的设备及材料不在保修期之内；　　3）：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件；　　5：保修期内维护条项　　1）：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应　　人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行；　　2）：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情　　况除外；　　6：争议性故障问题的解决方式　　1）： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内　　解决故障；　　2）：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应　　时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故　　障，保证系统的正常运行；若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的　　保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，　　并需向甲方收取100元上门服务费；　　3）：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除　　故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料　　费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。　　第九条：工程设计变更　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出　　申请。　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。　　第十条：工程费用及付款方式　　1：工程费用清单　　2：工程造价为人民币：￥　　元整；大写：　　　　 。　　3：付款方式　　1）甲乙双方签订合同后，两工作日内甲方先付合同总金额的40%作为工程预付款。　　2）对系统验收合格后的两个工作日内支付合同总金额的40%。　　3）对系统验收合格后的一个月内支付合同总金额的15%。　　4）合同总金额的5%为质保金，系统验收合格满一年支付。　　第十一条工程结算　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价；　　1）有合同单价的套合同单价；　　2）无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整；　　3）完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。　　第十二条违约责任　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的%向乙方支付滞纳金；　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因　　甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立；　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天　　所拖欠金额的%向甲方支付滞纳金。　　第十三条 争议解决方式　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。　　第十四条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充　　协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。　　第十五条本合同经双方签字盖章后生效。　　第十六条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　甲方负责人：　　　　　　　　　　　　乙方负责人：　　经办人：　　　　　　　　　　　　　　经办人：　　日期：　　年月日　　　　　　　　　　　　日期：　　年月 日　　适应角色转变，扎实开展团的工作　　———共青团铁东区委书记的述职报告　　2016年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。　　一、以德为先，进一步提升个人思想素质　　过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大　　学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。　　二、以能为先，进一步加强组织工作能力　　在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。　　三、以勤为先，进一步提高团的业务水平　　担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活　　动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。　　四、以绩为先，进一步完善团的组织建设　　把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工作。按照“1＋4＋N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2016年四平市组织部班工作会议在我区召开。　　以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产　　环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。　　五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象　　作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育活动,召开机关党风廉政建设宣传　　教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2016年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。　　在2016年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施“五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。弱电机房施工合同　　项目名称：工程承包单位：合同编号：　　施工合同　　施工承包合同　　发包方：　　承包方：　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，　　　　　　　　与，双方就工程承包事项协商达成一致，订立本合同。　　一、工作对象及提供承包内容　　项目名称：　　项目地点：　　项目内容：本工程所有涉及的机房改造工程　　二、承包工作期限　　开始工作日期：　　年月日　　结束工作日期：　　年月日　　有效工作天数：　　 天　　三、质量标准　　项目质量：有关质量的约定、国家现行的《安全防范工程设计施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。　　四、项目经理　　承包方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。　　发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。　　五、工程发包方义务　　组建与项目相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包方负责；　　除非本合同另有约定，发包方完成施工前期的下列工作并承担相应费用：　　在　　年月日前向承包方交付具备本合同项下工程作业开工条件的施工场地；　　在　　年月 日前完成水、电、热、电讯等施工管道和施工道路，并满足完成本合同项目作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；　　负责统一制定各项管理目标；　　负责工程测量定位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；　　统筹安排、协调解决非承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；　　按本合同约定，向承包方付工程款；　　负责与发包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。　　六、承包方义务　　对本合同范围内的工程质量向工程发包方负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；　　承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程发包方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述　　阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包方批准后严格实施；　　严格设计图纸按照、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；　　自觉接受工程发包方及有关部门的管理、监督和检查；接受工程发包方随时检查其设备、材料保管、使用情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；　　除非本合同另有规定，承包方应对其作业内容的实施、完工负责，承包方应承担并履行合同约定的所有义务及工作程序。　　七、安全施工与检查　　承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方不听劝阻、违章作业造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包方承担。　　工程承包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程发包方不得要求承包方违反安全管理的规定施工。因工程发包方原因导致的安全事故，由工程发包方承担相应责任及发生的费用。　　八、事故处理　　发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。　　发包方和工程承包方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。　　九、合同价款　　本工程合同暂定价款为：　　金额：　　十、工程量的确定　　以审定的工程施工图纸为依据。对承包方未经工程发包方认可，超过设计图纸范围和因承包方原因造成返工的工程量，不予计量。　　十一、工程款的支付　　在双方签定合同后按工程进度付款，合同签订之日起七个工作日内甲方付合同总价款的45%，乙方开始施工；本工程竣工验收后经甲方验收合格审计完成后，支付到合同总价款的95%，留5%作为本项目的质保金，自验收之日起一年之内无质量问题一次性付清。　　十二、施工机具、周转材料供应　　工程发包方提供给承包方工程作业应满足施工的要求。　　十三、施工变更　　施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包方项目经理应提前以书面形式向发包方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包方按照工程发包方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：　　更改工程有关部分的位置；　　增减合同中约定的工程量；　　改变有关的施工时间和顺序；　　其他有关工程变更需要的附加工作　　因变更导致项目款的增加，由发包方承担，延误的工期相应顺延；因　　变更减少工程量，工程款应相应减少，工期相应调整；　　施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包方的直接损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延；　　因承包方自身原因导致的工期变更，承包方无权要求追加工程款。 十四、施工验收　　承包方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。承包方施工完毕，应向工程发包方提交完工报告，通知工程发包方验收；工程发包方应当在收到承包方的上述报告后对承包方施工成果进行验收，验收合格视为承包方已经完成了本合同约定工作。但工程承包方与发包方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包方施工质量不合格时，承包方应负责无偿修复，不延长工期。　　全部工程竣工一经发包方验收合格，承包方对其分包的工程作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包方承担。　　十五、施工配合　　发包方应配合工程承包方对其工作进行的初步验收，以及工程承包方按发包方或建设行政主管部门要求进行的设计承包工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包方或施工场地内第三方的工作必须发包方配合时，承包方应按工程发包方的指令予以配合。　　十六、争议　　工程发包方和承包方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有　　关部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：　　双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；　　向有管辖权的人民法院起诉。　　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作持续，保护好已完工作成果；　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；　　调解要求停止合同工作，且为双方接受；　　仲裁机构要求停止合同工作；　　法院要求停止合同工作。　　十七、禁止转包或再分包　　承包方不得将本合同项下的工程转包或再分包给他人。否则，承包方将依法承担责任。　　十八、合同解除　　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，工程发包方和承包方可以解除合同。　　合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程发包方要求撤出施工场地。工程发包方应为承包方撤出提供必要条件，并按合同约定交付已完工作工程的款项。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。　　十九、合同终止　　双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕。承包方向工程发包方交付作业成果，并经工程发包方验收合格后，本合同即告中止。　　二十、合同份数　　本合同一式四份，具有同等效力，由工程发包方和承包方各执两份； 二十一、合同生效　　合同订立时间：　　合同订立地点：　　本合同双方约定合同签订后生效　　工程发包方：　　　　　　　　　　工程承包方：　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：　　年月日　　　　　　　　　　　　　　年月日弱电系统施工合同　　合同编号：　　【】项目　　弱电智能化系统工程施工合同　　项目名称：【】项目　　总包单位：建筑工程有限公司　　工程地点：　　签订日期：　　　　年　　月　　日　　弱电智能化系统工程施工合同　　甲方：　　建筑工程有限公司　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担　　【】弱电智能化系统工程的施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。　　1工程名称：2工程地点：　　3工程范围及内容：　　乙方根据甲方提供的设计院设计的【 】弱电设计图、甲方认可的方案图组织施工，包括彩色可视楼宇对讲系统平面图、闭路电视监控系统平面图、背景音乐系统平面图、周界报警防范系统平面图、有线电视室内布线工作、电梯五方通话布线等工作。　　智能系统工程主要包括：彩色可视楼宇对讲系统、闭路电视监控系统、背景音乐系统、周界报警防范系统、有线电视室内布线工作、电梯五方通话布线工作、器件箱的安装等。　　室内配管、盒及桥架全部由总包施工，室外配管(弱电主管)及预留预埋由总包施工，弱电专业分包必须在总包的总平施工阶段介入质量监管，加强施工的过程控制。　　甲方可根据本合同工程的实际情况对本工程的工程量及进度计划进行调整。　　4合同工期：　　　　本工程工期为　　个日历天，具体开工时间以甲方书面通知为准。乙方根据甲方提供的土建施工进度计划，制定本合同工程施工进度计划　　并报甲方签字字确认后执行。　　 在本工程的施工过程中乙方必须满足本项目的智能化系统工程施工进度的要求，同时满足甲方现场的具体要求。　　　　承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。　　　　因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。　　　　因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；　　发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；　　发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；　　发包人派出的工程师或在施工现场的发包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常进行或停工；　　工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；　　设计变更和工程量增加；　　一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计。超过8小时；　　不可抗力；　　专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。　　　　 承包人在前款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。　　5合同价款及承包方式：　　承包方式：包工包料，全费用总价包干　　合同价款　　本工程总价为人民币：￥　　　　　　元(大写：　　　　　　　　　　)，其总价均已包括但不限于为完成全部施工图的材料费、设备费、安装费、调试费、上下车费、机械费、运输费、人工费、误工费、窝工费、水电费、验收费、管理费、利润、税金等所有税、费及本工程的所有风险、责任等。但不包括有线电视　　建设和接入费以及电话宽带建设及接入，乙方有义务协助甲方与有线电视和通讯运营商签订相关合同，并协助甲方对有线电视和通讯建设单位进行施工协调。　　6付款方式：　　本工程无预付款。建筑物内布线施工完毕并验收合格，甲方在7个工作日内支付总合同款的40%给乙方，即人民币￥　　　　　　　　　　　　元。　　乙方完成全部设备及系统安装调试工作，具备初验条件后书面提出《初验申请》，经甲方及监理单位同意后进行工程项目初验。初验合格后7个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的20%，即人民币￥　　　　　　　　　　元。　　　　　　移交物管后三日内甲方应向乙方支付合同总金额的20%。 结算完成后三日内甲方应向乙方支付合同总金额的15%。质保期结束后三日内甲方一次性支付合同总金额的5%，即人民币￥　　　　　　　　元。　　　　因施工过程中合同价格调整，其调整部分的付款方式也按照上述比例而作相应调整。双方约定合同价款的其他调整因素包括以下：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；　　一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时双方约定的其他因素。承包人应当在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。　　发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，　　导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任，并支付应　　付款的贷款利息。　　7.工程结算：　　 工程完工经竣工验收合格后，由乙方在15日内报送已经甲方现场代表及监理等签字确认的结算申请、工程结算书、《材料、设备初验单》、工程竣工资料、　　竣工图等完整资料一式肆套交由甲方申请办理结算，甲方于收到全套结算资料后60个日历天内出具结算意见书。　　若甲方收到乙方报送的工程结算书、结算申请等结算资料后超过28日未给予确认或提出修改意见，则视为甲方已认可乙方的工程结算书及结算金额。　　乙方递交的竣工结算书与甲方最终审核的结算造价之差不得超过5％，否则，甲方有权要求乙方重新核算计价，并重新上报工程量。　　如甲方提出超出合同中的工程变更或追加工程量导致合同价款的调整，经甲方、监理签字盖章按实计算后进入结算，并在工程总价中增加或扣除，其价格按以下方法确定：　　　　　　算；　　合同中没有相同或类似的工程项目，由乙方按2016年《四合同中已有的项目，按相同的综合单价办理结算；合同中已有类似的工程项目，按类似的综合单价办理结川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定，编制预算经双方审定后综合单价下浮5％，取费标准参照附件一。　　如综合单价缺项不能按照四川省2016清单定额计算的，由甲乙双方按市场行情协商确定综合单价或包干价。　　 施工过程中，主要材料、设备进场时，应由甲方、监理进行材料质量验收，并填制《材料、设备初验单》作为结算依据。如果施工图纸变更引起材料、设备等变化时，由此产生的费用由甲方承担。　　8.甲方权利和义务：　　甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、进度、施工管理进行监督。　　协调乙方与其他分包单位的工作协调配合。　　由于乙方达不到验收要求，甲方有权要求乙方整改并达到国家相关规定。　　甲方按照合同约定向乙方支付工程款。　　甲方确保预埋的管线中穿好铁丝或引线。　　甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的工程量进行核定。　　甲方项目经理：廖军川　　，负责本工程质量、进度，参加乙方组织的本工程的中间验收和竣工验收。　　9.乙方权利和义务：　　乙方代表：谭东，乙方代表需变更时，乙方必须提前48小时以书面形式通知甲方，并经甲方书面认可，其接任人仍必须无条件全面继续承担乙方应负责任。　　乙方驻本工程的技术负责人及主要管理人员均须有工程师以上专业任职资格，其他技术人员有三年以上本专业工作经验。　　本合同确定的乙方管理人员非经甲方书面许可不得擅自更换。　　 对于甲方认为不能满足合同需要的人员，乙方应根据甲方要求责令相关人员24小时内撤离现场，新更换人员经甲方确定同意后同时到场，乙方不得拒绝，　　乙方自行负责工作人员的住宿、治安、卫生、生活等管理，按规范要求施工，并服从总包单位的统一管理。　　乙方按本合同相关条款实施乙方权利，就本合同约定工程内容自行组织施工及管理。　　乙方负责本工程施工图范围内的全部工作、设备采购供应及安装、调试。　　负责严格按国家有关规范规定，施工图纸、设计文件的标准进行施工确保本工程施工质量、进度。　　乙方负责向甲方提交本工程施工所需的施工组织设计和施工方案，配套完善的施工图纸，并在合同生效10天内与甲方一起进行技术交底。　　向甲方提交隐蔽工程记录，并向甲方申请隐蔽工程中间验收，经甲方及监理签字认可，作为工程竣工验收和结算的依据之一，如未达到合格要求应整改至符合要求为止。　　做好施工记录，做到有据可查。按时向甲方提交本工程施工安装竣工图及安装设备器材明细表，并经甲方、监理等签字认可，作为工程竣工验收和结算的依据。　　组织本工程竣工验收，通过质检验收合格。　　乙方在工程竣工合格后10日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料，然后填写并完善工程移交手续，乙方竣工资料应按时移交甲方。　　 免费为甲方使用人员进行技术培训和系统保养培训。　　乙方应遵守政府相关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。　　本工程未交付甲方使用之前，由乙方负责成品、半成品保护，并承担发生的相关费用。(工程未交付，但物业要求提前使用的设施和设备的保护由物业负责，甲方承担可能损坏造成的损失。)服从甲方统一指挥管理，损坏甲方和土建单位等第三方的现场成品要照价赔偿；必须严格文明施工，做到工完料尽场地清。　　乙方应在每次施工完应清理现场，将实施本工程产生的建渣及垃圾清运出本工程之外，堆放至合法地点。　　乙方须负责任何当地或国家企业所得税、营业税、工商统一税、公司税、在中国正常执行工作所需的任何许可证、营业执照等费用，以及任何当地现行的附加税、临时征收的任何有关修订和中国政府可能征收的各种新税。　　乙方须负责四川省政府部门对分包工程征收之施工期间应由乙方缴纳的各种费用。并向甲方提供分包工程缴纳税费的各种凭据，便于甲方用于工程纳税时抵扣相应的分包税费。　　①乙方应到工程所在地税务部门办理《外出经营活动税收管理证明》，并向甲　　方提供复印件；　　② 乙方要向甲方提供完整的在工程所在地税务部门交税的《中华人民共和国税　　收通用缴款书》复印件；　　③乙方要向甲方提供在工程所在地税务部门开出的收款发票复印件；　　④乙方要向甲方提供收款入账已加盖银行章的银行进账单复印件；　　⑤乙方要向甲方提供本单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；⑥上述①-⑤项除向甲方提供复印件外，若银行要求查验原件，乙方应无条件　　提供原件给甲方供税务部门查验，甲方当妥善保管并在税务部门查验后将原件交还乙方；　　⑦甲方用乙方纳税资料抵扣税时，若税务部门要求其它资料或盖章，乙方有配　　合的义务；　　⑧若乙方不向甲方提供上述资料或不配合造成甲方重复交税，甲方将在乙方工　　程结算款中扣除同等金额的税费。　　(3)乙方须负责并确保其雇员就其工资、津贴或其他应纳税的收入，按中国法律支付如息税和一切有关的税项，并接受任何改变责任或增加责任的酝酿中的法律或其他情况。若须甲方代为缴交，则此等价款将会在工程款中扣除及代缴。　　 乙方负责本产品的制作、配件、运输、安装、质量报验、售后服务，并保证按天全县建筑工程质量监督站验收标准验收合格。否则，由乙方按本合同约定承担违约责任并由甲方没收乙方全部履约保证金。　　乙方在施工中应按项目施工程序和规范施工，与其它工序施工友好配合，如因乙方在材料不合格、施工不符合要求以及偷工减料等行为，甲方有权要求赔偿给甲方造成的经济损失。　　乙方应考虑与其他单位的协调配合和穿插施工所导致的工效损失，满足总包单位及其他分包方的合理配合要求，并为其留下足够的时间以便完成工作。乙方对于施工过程中发现的与其他单位在设计图纸不一致或施工中的工序矛盾应及时向甲方提出，以便甲方及时合理安排。　　乙方负责办理施工所涉及的各种申请，批件及质检、验收、备案等手续并承担相关费用。在工程达到竣工验收条件、备案标准后，甲方按照国家和地方有关建设工程竣工备案管理规定向备案机关备案时，乙方有义务进行必要的协助。若备案机关根据建设工程质量管理规定，要求重新组织竣工验收时，则对于备案过程中发现的任何缺陷，乙方有义务进行乙方工程范围内的整改和修复并承担相应的费用，直到达到备案要求。　　自行负责本工程范围内的清洁工作，在工程施工后，清理现场，做到工完场清，直到验收合格为止。乙方因整改反复修补，给抹灰及涂料等分包造成二次污染和损坏时，应赔偿相应经济损失。　　10.材料及设备要求　　． 样品要求　　封样要求：甲方确认必须提供封样样品的材料，乙方应按要求提供，并须待甲方确认后方有效。　　如乙方未按甲方要求提供样品或打样，因此导致材料损失、返工、工期延误等，由乙方承担相应责任。　　材料采购要求　　本工程项目使用的所有材料一经甲方确定，非经甲方书面许可，乙方不得擅自更改，不得以次充好，不得偷工减料，不得降低等级，否则甲方有权要求乙方限期更换。如因此造成工期延误，由乙方承担工期延误责任。　　乙方责任范围内的工程项目，涉及到乙方购买的材料设备，如乙方未及时采购而影响工程进度，甲方有权代为采购，相应费用从乙方工程款中扣除。如乙方提出由甲方代为履行采购要求，甲方同意后，相应费用从乙方工程款中扣除。涉及甲方要求乙方提供材料、设备的数量、规格、供货时间的，乙方须对所提文件资料负全部责任，因乙方原因导致材料、设备的数量、规格、供货、需求时间或计量不准确而造成工期延误、材料多余等不良后果，乙方须承担相应的经济和法律责任。　　乙方采购材料：　　 乙方供应的设备材料应具备生产厂家的生产许可证及交验本批次的产品材质证明，甲方对乙方采购材料有疑问时,可要求乙方按甲方要求进行相关专项检验。检查合格费用由甲方承担，检查不合格费用由乙方承担。严禁乙方采购假冒伪劣产品或以次充好，否则甲方有权要求乙方限期更换并承担相关费用及工期延误责任。　　甲方或监理公司有权随时要求乙方及时提供任何材料的帐单、凭证、收据、清单，乙方不能以任何理由拒绝，但甲方不得影响乙方的正常施工。　　本工程由乙方采购的所有材料，材质应符合甲乙双方约定的质量要求以及乙方封样样品的质量要求。材料进场须经甲方及监理方验样认可后方能使用。如擅自变更材料或降低等级，造成的一切损失由乙方承担。　　由于乙方原因而非甲方付款原因乙方未能按采购合同及时向材料供应　　商支付采购款项，甲方有权从乙方工程款中扣除相应应付款项直接向材料供应商支付。　　11.安全文明施工:　　乙方进场的制作安装必须严格执行《建筑施工安全检查标准》，《四川省劳动安全条例》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》及国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现场安全管理规定。因违反上述规定及要求发生的安全事故、乙方人员自身的原因造成的事故均由乙方自行解决，同时乙方应承担相应的一切经济损失和法律责任。　　 乙方严格按照甲方及相关法律、法规要求做到标准化文明施工，服从甲方、总包单位及相关政府部门对现场文明施工的管理，并承担与文明施工相关的所有费用。　　乙方应始终采取一切合理的预防措施，防止其雇员或工人发生任何违法、暴乱、或妨害治安的行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。　　一旦发生任何事故，乙方应当及时采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场。严格按照甲方的《工伤事故处理程序》进行，并向甲方报告。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录且经总监理工程师签字，并妥善保管有关证物。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成一切后果由乙方负责。　　乙方因自身疏于管理或制度措施不落实等原因导致的各种事故发生，有关事故责任及事故处理费用均由乙方承担。　　如甲方认为乙方工作中的安全措施/设施不符合国家、行业、地方及本合同有关规定，有权要求乙方限期做出整改。如乙方在限期内未能完成的，甲方有权自行安排整改，所发生的费用由乙方承担。　　12.工程质量及验收标准：　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、《有线电视系统工程技术规范》等现行国　　家施工及验收规范为质量评定验收标准。图像显示质级达到5级。　　本工程质量应达到国家备案制验收要求的合格标准。　　 设备安装工程具备调试条件，乙方组织调试，并在调试前48小时通知甲　　方。　　乙方安装所用的材料、设备设施元件，均应按照附件所要求的产地　　和品牌，并提供相应的产品合格证明和说明书，由于乙方的施工或采购原因而达　　不到要求，乙方应根据甲方要求进行整改或者重新购置、拆除及重新安装，合同　　工期不顺延。　　由于乙方原因造成工程验收不合格或出现质量事故，乙方应限期返工，　　其返工费用由乙方承担，工期不顺延，应此产生的经济和法律责任均由乙方承担。　　隐蔽工程的验收　　工程达到中间验收或覆盖条件，乙方自检合格后，于验收前24小时内通　　知甲方代表、建设单位及总监理工程师。经验收合格，甲方、总监理工程师签字　　认可后报甲方代表签字后即可继续进行施工。　　所有隐蔽工程应由甲方认可后方能进入下一道工序的施工。否则甲方有权　　要求拆除,以便进行检查.不论检查结果是否合格,甲方均不承担相关修复费用。　　 竣工验收　　乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前15个自然日　　　　　　向甲方及监理方提供完整竣工验收所需资料(一式陆份：复印件必须加盖乙方公司　　法人章)和竣工验收申请报告。　　　　工程竣工应当同时具备以下条件：　　按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。　　有完整的技术档案和施工管理资料。　　有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。　　经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。　　甲方与乙方签署了工程保修书。　　 工程验收过程中，乙方应提供验收工程所需的必要工人及测试工具等。　　验收时甲方及其它人员认为有必要，需要乙方拆除部分工程以便查看或作试验时，　　乙方应不得推脱并负责修复。　　　　发包人收到承包人送交的竣工验收报告后15天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告乙被认可。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。　　　　发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，发生的质量问题及其他问题由发包人承担责任。　　13.工程质保：　　甲乙双方约定本工程质保期为:贰年，自本工程竣工验收合格之日起开始计算。　　质保期内，若因乙方施工质量、材料品质造成的质量问题，甲方以书面形式(含传真)或其它方式通知乙方，乙方应无条件返修，乙方需在接到甲方通知后24小时内赶到现场，并在甲方指定时间内解决问题，费用由乙方承担。在质保期外进行的维修，乙方只收取材料成本费。　　14.违约责任：　　违约　　当乙方出现以下违约情况时，甲方有权解除本合同：　　乙方施工质量明显达不到合同和规范的要求；　　乙方转包或未经甲方同意进行分包的；　　其他因乙方原因使合同无法履行的情况。　　甲方按上述规定解除合同的，乙方在甲方发出解除合同通知之日起，5天内无条件撤出现场，并按本款约定的标准支付违约金及赔偿甲方的其他经济损失，双方场外办理已完工程结算。　　 在本合同执行过程中，甲方有权在发生不可抗力及乙方发生违约行为的时候，通知乙方终止合同。乙方在未接到甲方终止合同通知以前，应继续尽最大努力完成施工。　　如发生以下情况之一，非违约方有权解除本合同。违约方须在收到合同解除通知后3日内，赔偿非违约方的一切经济损失：　　在合同履行过程中，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；　　任何一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。　　乙方未按本合同要求的时间提交相关合格竣工施工技术资料的，每延期一天，向甲方支付伍仟元的违约金。若乙方未按合同规定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付人民币壹仟元整，不足一天亦按一天计，如弱电工程竣工验收推迟到影响建设单位移交业主时，乙方承担由此给建设单位造成的一切违约经济责任。如未按各阶段工期竣工且延误超过7天的，甲方可停止付款并有权终止合同。乙方在收到甲方终止合同通知后5天内无条件撤出现场，结算场外办理。乙方在按前款规定承担违约金的同时，须赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。　　在乙方认为工程已达到验收条件后，向甲方以书面的方式提出验收申请，甲方应在7日内进行回复。　　 本合同工期均包含设备调试时间，乙方应在合同规定的时间内完成合同各项工程内容，若乙方未在本合同约定的时间内开工或完成本工程，每逾期一日，向甲方支付违约金1000元。　　乙方工程质量不合格，应按甲方要求进行整改，且工期不予顺延。　　若乙方偷工减料或采用假冒伪劣材料进行制作与安装，一经发现，在规定时限内按照合同约定更换到位。　　乙方不得将本合同工作分包或转包，否则甲方有权立即解除合同并停止支付合同价款。　　无论因何种原因导致合同解除的，除本合同另有约定外，乙方均应在甲方发出解除合同通知之日起5天内无条件撤场，逾期场内一切物品均视为乙方的遗弃物，甲方有权任意处置并可根据实际情况安排第三方进场施工。当本合同法定解除或约定解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出现场。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由乙方承担。　　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.　　发包人不按时支付工程款，每延期一天，向承包方支付伍仟元的违约金。　　发包人违约的，应赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。　　15.其他约定事项：　　 在本合同履行过程中如有新增工程内容时，乙方接甲方现场代表通知后，应立即执行，新增工程内容在本合同中已有结算方式的，按本合同第7条执行。如须由甲乙双方协商价款的，双方可友好协商。　　本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力。　　本合同履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，向成都仲裁委员会申请仲裁。　　本合同经甲乙双方签字盖章并加盖齐缝章后生效，本合同及其附件壹式肆份，甲乙双方各执贰份。　　在本合同履行过程中，甲方作出的以下任何行为均需加盖甲方公章或法定代表人签字方可发生法律效力，否则，除非经甲方或甲方法定代表人书面授权，否则仅甲方员工签字的法律文件不发生法律效力，若由此造成损失的，由乙方自行承担：对本合同履行过程中所涉及的任何事实或行为的变更、修改或确认,包括但不限于：数量、单价、质量及要求、价款、付款方式、进度款支付比例、违约责任等。　　附件1：弱电系统报价清单汇总表　　甲方：　　建筑工程有限公司　　乙方：　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：　　法定代表人/代表人：　　　　　　　　　　法定代表人/代表人：　　电话：　　　　　　　　　　　　　　电话：　　传真：　　　　　　　　　　　　　　传真：　　日期：　　年　　月　　日　　　　　　日期：　　 年　　月　　日弱电安装施工合同　　弱电安装施工合同　　甲方：　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：　　第一条：工程况概　　1.工程名称：　　1.工程地点：　　1.承包范围：室内综合布线工程，乙方工作内容包括，不包其他括弱电设备安装和调试。1施工工期：自签订合同进场施工之日起至工程验收之日止。　　第二条：工程造价及付款方式　　2.工程承包总造价为人民币.　　2.合同生效后入场前甲方即按工程总承包价的30%在工程验收后天内，甲方向乙方支付全部余款，即人民币。　　第三条：甲方的权利和义务　　1.全面负责现场施工的组织工作，编制施工组织设计.施工方案及技术交底，安排工程的生产计划，确保施工的连续性。　　2.负责现场的技术管理和质量管理，制定工程的质量管理目标及实现目标的具体措施。　　3. 负责同建设.设计单位和其他有关单位的外部联系。　　4.信守工程合同，按期依据本合同规定支付乙方的工程费用。　　5.检查及验收乙方的工程质量及已经完工的施工内容。　　第四条：乙方的权利和义务　　1.按甲方要求精心组织施工，严格按照施工图纸.施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。　　2.乙方应做好已完工的成品保护工作。　　3.做好安全防护工作，接受甲方的安全管理和检查监督，杜绝重大伤亡事故的发生。　　4.服从甲方统一管理，按甲方要求，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序.文明整洁。　　本合同未尽事宜，双方协商解决。　　本合同一式两份，甲乙双方各一份，合同自签订之日起生效。甲方：　　授权代表：　　年　　月　　日　　乙方：　　授权代表：　　年　　月　　日消防弱电施工合同　　消防弱电施工合同　　甲方：　　　　　　　　　　身份证号码：　　乙方：　　　　　　　　 　　身份证号码：　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。　　一、工程名称：　　二、工程地点：　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试　　四、计价方式：按设备每点　　　　元计算。以上价格不含税、不开发票。　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。　　六、承包方式：人工费承包。　　七、工程材料要求：　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。　　八、结算方式及付款方式：　　1、乙方应在每月1日前申报上个月完成工程量，合同外工程量应另列计算　　清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。　　2. 工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费　　3工程量分析　　九、工程质量：　　本工程质量要求为合格工程，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。　　十、文明、安全施工：　　1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。　　2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。　　3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。　　4、由于乙方施工原因造成的安全事故，费用由乙方负责。、　　十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。　　十二、违约责任：　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款；若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。　　4、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。　　5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。　　如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.　　6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。　　7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。　　十三、其他事项：　　1、施工图纸中的广播算半个点数，多线盘按一个点计算，其他点数以消防主机显示点数为准。　　2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋，乙方应及时通知甲方并以书面形式体现，以便甲方处理。　　3、地下室如出现管道堵塞及漏埋，由乙方自行处理，甲方楖不负责。　　十四、本合同未竞事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。　　十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份，双方各执一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　开户行：　　　　　　　　　　　　开户行：　　联系电话：　　　　　　　　　　　　联系电话：　　签订日期：　　　　　　　　　　　　签订日期：弱电施工分包合同　　工程合同　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　　　　　　　　　　　　　 甲方委托乙方对冀东监狱九支队岗楼布线工程进行施工，现根据《中华人民共和国合同法》及行业的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成合同条款如下：　　一、工程概况　　第一条工程名称：　　第二条工程地点：　　第三条工程承包范围、内容　　1、承包范围：2、承包内容：　　二、双方的责任　　甲方的责任：　　1、甲方提供必要的施工条件。　　2、负责协调现场各施工队的交叉作业与各方的合作关系。　　3、负责现场施工条件的调整，以保证乙方能够顺利的施工。　　4、甲方代表负责监督乙方施工的进度与质量。　　5、甲方提供所有线缆和钢丝绳等辅料。　　6、甲方有权对乙方的施工方案进行调整。　　7、乙方未按标准施工时，甲方有权对其提出整改意见，逾期不改的，甲方责令其停工，严重者责令退场，并追究其违约责任。　　乙方的责任：　　1、 乙方施工必须严格按照相关的行业标准及国家相应的法律法规　　施工，同时遵守甲方现场的施工秩序及相关规章制度，听从甲方现场指挥人员的调动，以方便各工种的交叉作业。当施工标准与现场施工发生冲突或需要变更时，必须及时报请甲方，并以甲方领导与专业人员商定后的方案形成书面文字签字后进行施工。　　2、工程竣工后提供相关的技术文件及竣工资料，报请甲方验收。　　3、乙方在施工中如有人员伤亡或伤及他人均由乙方自行负责。　　4、如因乙方自身原因致使工期托延，延长一天处罚金　　三、承包方式、付款方式及工期　　本工程采用由乙方包工、包工期、包质量的承包方式，乙方　　对此工程质量全面负责。乙方在施工中因工程需要所破坏的原建筑需报甲方签字认可后方能实施，否则乙方负责，凡拆除之处施工完毕后恢复原样。　　本工程总造价为　　　　　　元　　大写：　　　　按照甲方所列的项目提供的图纸以内的工程项目不另行增项以此包干。　　1、合同签定后甲方支付给予乙方进现场之　　用，该款在最终结算中扣除。　　2、本工程全部完工，并经过使用方验收合格后，甲方一次性付　　清工程款。如在施工中发生变更，结算时据实进行增减。　　本工程施工工期为：　　　　　　 。　　在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：　　由人力不可抗拒的自然灾害而停工。　　因甲方变更计划或变更施工图设计而不能继续施工。　　以上情况而拖延工期，由双方及进协商，经甲、乙双方签字有效。　　四、其它　　1、乙方因本次施工所发生的一切费用自理，包括食宿和交通费等。　　2、乙方必须合理用料，合理布局。如因乙方施工不合理造成不必要的浪费，造成的损失由乙方自负。　　六、合同生效与仲裁　　合同经双方代表签字加盖公章之日起生效。　　如在执行过程中双方发生争执，双方协商解决，协商不成时，由石家庄市人民法院进行裁决。　　本合同一式两份，双方各执一份。　　甲方盖章：　　　　　　　　　　　　乙方盖章：　　代表签字：　　　　　　　　　　　　代表签字：　　年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日弱电工程施工合同范本　　甲方：武汉×××房地产开发有限公司　　乙方：武汉××科技发展有限公司　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：　　第一条工程概况　　工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 　　工程地点：武汉市黄浦区××路×××号　　工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线　　承包方式：包工、包料、包工期、包质量。　　第二条工程工期：　　1、开工日：××××年×月×日；竣工日：××××年×月××日。　　2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。　　3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。　　第三条工程质量等级　　1、工程质量等级：优良　　2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。　　第四条工程造价 　　1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。　　2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币×元的标准结算。　　3、本工程总造价暂定为××万元人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。　　第五条工地考察　　1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。　　2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。　　3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。弱电施工合同　　监控、门禁采购施工工程合同　　甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXX　　双方经友好协商同意，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条、工程项目　　工程名称：工程地点：XXXXX第二条、工程范围及工程量　　本工程共计XX个监控点位，XX套门禁点位，详见施工图纸。第三条、工程期限　　工期共　　　　天，进场之日起计算，如遇到甲方原因或不可抗拒因素影响工期，双方另行商定解决。　　工期顺延的其他情况：　　1)设计变更引起的工作量增加；　　2)甲方需求变化引起的工作量增加；3)双方约定或甲方同意工期顺延的其他情况。　　在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。第四条、工程费用　　1.本工程合同总价为人民币XXXXX元。2.分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。　　3.此合同总价为含税价格，不包括所有管理费、加班费。工程添加部分，　　此部分费用由甲方负责。　　第五条、工程费用支付与结算　　1. 甲方通知乙方进场并支付合同总额的50%预付款XXXXX元，乙方在收到　　预付款后，3个工作日内进场施工；　　2.工程完工后验收合格并交付使用，3个工作日内支付合同总额的45%工　　程款XXX元；　　3.留合同总额的5%为质保金，使用一年期满第一个月内付清质保金XXXX　　元　　4.本工程质保期为一年，自工程验收之日起。第六条、甲方工作1、2、3、4、　　甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地；甲方有权对乙方违反甲方制定的《施工制度》进行处罚；甲方负责按照进度安排乙方进行施工；　　甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。　　第七条、乙方工作1、　　根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改，但需甲方　　同意，增加工程量，费用另行报价。2、3、4、5、　　乙方必须遵守有关规章制度；　　乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为； 各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清；　　乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验　　收合格；6、　　乙方必须遵守工地的各项管理规定，施工期间，乙方必须采取有效的措　　施保护原有建筑物，所有对大楼结构可能构成安全隐患的施工方式，都必须报请甲方，经甲方向建设方争取同意后方可施工；否则由此而造成的一切损失，全部由乙方承担。对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护，如因乙方原因造成的损失由乙方进行返修及赔偿。设备安装必须要有专业人员负责，因由乙方安装人员造成的设备损坏，乙方必须无偿修复或原价赔偿。7、8、　　必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。　　乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量　　有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。9、　　在工程验收合格后，应配合对本工程免费提供1年的保质维护。　　第八条、工程验收　　1、自验：工程正式验收之前，乙方应对施工工程进行自验；　　2、组织验收工作：由甲方组织有关部门，同乙方一起进行检查验收；并将验收报告提交甲方。　　3、签发《工程验收证明书》并办理工程移交：　　⑴ 工程验收合格，甲方应出具《验收合格报告》给乙方，并按本合同第五条进　　行工程款的支付；　　⑵工程验收不合格：甲方应出具《验收不合格报告》给乙方，乙方应在限期内对不合格项目进行整改直至验收合格；　　4、验收的内容：本合同第一、二条款内容进行工程验收；5、验收的标准：　　⑴国家现行的施工验收规范；　　⑵国家和行业颁发的施工规范，标准和技术规定。第九条、合同的生效与终止　　本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。维护保养期满，甲方结清尾款，本合同自行终止。第十条、纠纷解决　　甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿损失。第十一条、其他1、　　本工程乙方不得转包或分包，一经发现，甲方将对乙方进行处罚直至取　　消其工程代理资格；2、　　在施工过程中，如发现乙方有损害甲方利益的行为或者发现乙方不配合，不按合同要求﹑计划和弱电工艺标准施工的，甲方有权单方面终止合同和取消乙方的工程代理资格。 3、　　由于乙方施工质量原因导致的变更和修补，工期不予顺延，因此发生的　　损失由乙方负责；4、　　乙方应注意现场的文明施工﹑安全施工﹑规范施工和劳动保护。乙方施　　工人员在施工中发生的一切安全事故，乙方承担全部责任；5、6、　　由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延；　　乙方提出的经甲方同意的施工方案及材料设备清单为本合同不可分割部　　分。7、8、　　甲方(盖章)：　　乙方(盖章)：　　合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决；本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。　　代表(签字)：开户银行：账　　号：电　　话：　　代表(签字)：开户银行：账　　号：电　　话：　　日　　期：　　年月日　　日　　期：　　年月 日　　附件：　　设备及材料清单弱电工程施工合同　　合　　工程名称：　　建设单位：　　承建单位：--弱电工程设计施工一体化工程同　　书　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　名称：　　　　　　　　　　　　　　名称：　　地址：　　　　　　　　　　　　　　地址：　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，经甲、乙双方多方考察　　和友好协商，本着平等互利的原则，签定本合同。　　第一条工程概况　　三：工程内容：设计方案及相关设备清单　　　　四：工程总造价：工程总造价：元　　大写：元第二条施工准备　　一：建设单位：　　1、甲方向乙方提供工程所需的基础资料，便于乙方按要求进行施工；　　2、甲方协调乙方与其他施工单位的配合，确保乙方按进度顺利施工；3、甲方须向乙方提供工程施工所需的临时设施，为确保工程质量，甲方须委派现场督导，确保乙方保质保量、准时竣工；　　二：施工单位：1、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，报送建设单位审阅；2、组织施工管理人员和技术人员、施工机械进入现场；3、乙方严格按照工程施工进度要求，设计施工组织方案及进度计划，安装 施工；　　第三条工程周期　　一：根据甲方使用需求和设计方案，商定工程总工期为；工程周期：自年月日起至年　　二：如遇下列情况，经甲、乙双方协商，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地及电源等设施，影响现场施工；2、乙方负责供应的材料、设备未能保证施工需要或因发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；　　3、按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工；4、人力不可抗拒的因素而延误工期；第四条质量管理　　一、乙方应严格按国家标准、规范和设计要求进行施工，甲方根据工程验收要求验收；　　二、乙方严格按照合同要求为工程提供所有材料、设备等；　　三、乙方应对工程严格督导、管理，以确保工程质量。乙方必须按质量检查制度，现场主管检查各个工段并做自检记录；　　四、工程竣工后，乙方按售后服务规定对工程实行保修，保修时间自工程竣工之日算起；　　第五条竣工验收 一、工程竣工后验收，乙方认为工程具备竣工条件后，应向甲方提供完整的　　竣工资料和竣工验收资料，甲方接收到报告后五日内须组织有关部门进行　　验收；　　注：验收资料包括：系统技术资料、验收交接书、系统使用说明书、测试报告二、工程竣工验收，以国家颁发的工程施工及验收规范，有关设备方案和说　　明书、施工技术文件为依据；　　三、工程竣工验收后，乙方五日内向甲方完成移交，移交后甲方方可使用；　　第六条付款方式　　一、合同签定　　日内预付合同总额　　%即　　　　　　元；　　二、系统主控设备到现场后付合同总额　　%即　　　　　　元；　　三、安装调试完毕付合同总额　　%　　　　即　　　　　　元；　　四、系统运行月后付合同总额%　　即元；　　　　　　　　第七条双方责任　　一、甲方按合同条款中的付款方式，按时付给乙方工程款项；　　二、乙方须严格按甲方要求，按工程设计、施工方案、保质保量完成工程；四、乙方按照售后服务条款，确保系统长期、稳定、可靠运行；　　第八条违约责任　　一、本合同一经签定，除人力不可抗拒因素外，双方必须严格执行，不得单方终止合同；　　二、任何一方违反合同所规定的条款，构成违约，违约方必须承担由此给对方造成的损失；　　三、如遇违约，违约方承担违约责任，付给对方违约金，违约金额的确定方 ；　　给对方造成经济损失的，应视其后果和责任向对方支付经济赔偿，赔偿金　　确定方法为：；　　第九条特殊条款　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；　　第十条附则　　合同附则：1）系统方案设计；2）系统设备清单；3）售后服务条款；　　本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份，甲、乙双方签字盖章后生效；　　　　甲方：　　　　　　　　乙方：　　甲方代表：　　　　　　　　　　　　乙方代表：　　年　　月　　日弱电工程施工合同分类：合同范本(2016-2-1010:48:43)标签：弱电工程电梯布线工程施工合同工程合同范本合同范本 |弱电工程施工合同甲方：上海×××房地产开发有限公司乙方：上海××科技发展有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：上海×××大厦电梯布线工程工程地点：上海市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条 工程工期：1、开工日：××××年×月×日；竣工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条 工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条 工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条 工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担：(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震；或连续4小时以上的暴雨；或连续7天38℃以上的高温；或停电每天累计4小时；(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2 日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7 日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保留指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进行采购。该附件作为竣工验收的标准之一。2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。具体为：乙方应当在采购10 日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、 批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供应，甲方保留直接采购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。 任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等；试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试验费用。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对上海气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(6)材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。5、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条 工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算则必须加盖甲方公章，否则一律无效。第十条 施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品保护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告， 保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到场。乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，避免业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权委托他人清理，所发生费用由乙方承担，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须依据上海市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须配合甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并根据甲方意见进行整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量的确认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供应、堆放、使用情况报告、材料采购供应计划、进度计划履行情况、延期原因分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿。第十二条 工程款支付1、本工程无预付款。2、全部工程竣工验收合格、乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95％。3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。5、最终的工程造价以双方结算为准。6、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。第十三条 竣工验收1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。第十四条 保修自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年)，保修期内由乙方保修并承担费用。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本合同的附件二。第十五条 违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率承担利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承担下列违约责任：(1)乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承担违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方承担每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退场。双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方许可停工达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退场。双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退场。双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的 50%结算工程款。(5)对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。3、其他(1)因甲方原因合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方原因导致解除合同， 甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。第十七条 竣工日前使用下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任：(1)甲方在临时使用已完工程的；(2)经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工；(3)无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同或为销售而需使用，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或使用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署日期：年月日附件一:乙方采购材料明细材料设备品种商标生产地规格型号单位数 量单价质量备注等级最新弱电施工合同　　最新弱电施工合同　　合同编号：_________　　甲方：_________　　联系人：_________　　乙 方：_________　　联系人：_________　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：　　一、工程概况　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统　　2、工程地址：_________　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。　　二、甲乙双方的责任和义务　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。　　三、工程进度安排　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。　　四、工程验收时间　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。　　五、合同预算金额　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整()　　六、结算方式　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。　　七、人力不可抗拒事故　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。　　八、违约责任　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。　　九、解决争议的方式　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。　　十、合同生效及其它　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_________　　　　乙方(签章)：_________法定代表或其委托人：_________　　法定代表或其委托人：_________签约时间：_________年___月___日　　签约地点：_________　　文档来源：律师365合同栏目，找律师就上律师365弱电施工合同范本1　　消防局监控报警系统甲方：乙方：湖北天睿伟业信息技术有限公司　　工程合同　　消防局监控报警系统　　甲方：武汉中科通达高新技术股份有限公司乙方：湖北天睿伟业信息技术有限公司　　根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。　　第一条：工程项目　　1：工程名称：荆州市消防局弱电系统工程2：工程地点：荆州市　　 3：工程范围　　本工程包括甲方监控报警系统的，视频监控系统、报警系统的安装及其设备　　安装调试项目；　　第二条：差异调整　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。　　第三条：承包方式　　本工程乙方以包人工、包设备、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。　　第四条：双方责任　　1：甲方责任　　　　1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料；　　　　2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场　　所；　　3）：确定工程的变更事项；　　　　4）：负责申报工程验收；　　　　5）：办理竣工结算；　　　　6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。　　　　7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，　　按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。　　2：乙方责任　　　　1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试；　　　　2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工；　　　　3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作；　　　　4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责　　施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责；　　5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试；　　　　 6）：配合甲方的验收工作。　　第五条：工程进度及工期　　本工程总工期为30_个工作日，从_2016年__6月29日施工开始至_2016_年7月　　29日，整个工程施工结束。　　第六条：工程验收　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。　　第七条：工程质量标准和保修期　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良；　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行；　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏　　及下列情况：　　1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；　　　　2）：甲方提供的设备及材料不在保修期之内；　　　　3）：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件；　　5：保修期内维护条项　　　　1）：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应　　人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行；　　2）：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情　　况除外；　　6：争议性故障问题的解决方式　　　　1）： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内　　解决故障；　　2）：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应　　时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障，保证系统的正常运行；若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，并需向甲方收取100元上门服务费；　　3）：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除　　故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。　　第八条：工程设计变更　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出申请。　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。　　第九条：工程费用及付款方式　　1：工程费用清单　　2：工程造价为人民币：￥元整；大写：壹拾伍万伍仟伍佰玖拾陆元。3：付款方式　　对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。　　第十条工程结算　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价；1）有合同单价的套合同单价；　　2）无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整；3）完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。　　第十一条 违约责任　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的%向乙方支付滞纳金；　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立；　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天所拖欠金额的%向甲方支付滞纳金。　　第十二条争议解决方式　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。　　第十三条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充　　协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。　　第十四条本合同经双方签字盖章后生效。　　第十五条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：武汉中科通达高新技术股份有限公司　　甲方负责人：郭涛　　日期：2016年6月9日　　乙方：湖北天睿伟业信息技术有限公司　　乙方负责人：张正伟　　日期：2016年6月9日　　　　　　　　　　　　　　附件：　　弱电工程总报价　　一、视频监控系统　　二、报警系统智能化弱电施工合同　　施工合同　　甲方：　　　　　　西北电力设计院　　　　　　合同编号：　　　　 XBDL-0518　　乙方：　　陕西天一科技工程有限公司　　项目名称：西北电力设计院办公室弱电施工工程　　签约地点：　　西安市　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致，签订本合同。　　1、工程概况　　工程名称：　　工程地点：_________　　西安市__________　　工程范围：________弱电施工工程　　承包方式:1、安装分包　　工期：　　　　　　　　xx年5月17日—xx年7月17日　　合同价款：工程总价款暂定为伍拾贰万叁仟元整　　2、甲乙双方工作　　甲方在开工前3天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明2份，并向乙方作现场交　　底，协助乙方办理施工所需的水、电等设施，办理好施工所涉及的各种申请，批件等手续。　　甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。　　甲方指定现场联系负责人_林涛，联系电话：___85081925　　乙方指派__崔航州　　 为乙方驻工地负责人，负责合同履行，按规定要求组织施工，　　保质保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　 乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到95%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,　　严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排，服从总负责人指挥，共同协助完成好　　此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到95%以上,则扣除合同价　　10%作为罚款。　　乙方必须严格执行国家有关施工规范，甲方及业主确认的深化节点图，变更设计联系单组　　织施工及验收。安全操作规程，防火安全规定，环保规定等，严格按图纸或作法说明进行　　施工，做好各项质检纪录，参加竣工验收，制作竣工资料，配合编制工程结算、做两份、　　一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。　　乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案，乙方把一个月的保险卡一起交给甲方　　备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌；提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有　　施工人员身份证复印件提供给甲方。　　乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求，保证工程　　在良好的环境下施工，保证现场清洁，符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理　　的有关规定，及时清理现场，达到施工完场清的要求，产生的垃圾均由乙方负责外运。　　本工程竣工未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次, 乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具　　体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.　　乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理，处理好与业主及施工现场其他人员的关系、　　乙方对外和甲方是一体的，所以对外一定要有整体感。　　2．9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥，严格按照甲方要求、国家相关规范　　要求及技术要求施工，服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的　　技术规范施工的，由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。　　2．10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方，发现问题在48小时内完成整改。　　3、工期约定　　乙方应按合同约定期按期竣工，如延误每天按合同价的1%支付违约金。　　4、材料的约定　　工程施工中由甲方提供的成品乙方有责任保护，若损坏　　或丢失由乙方承担全部赔偿。　　工程施工中由乙方安装主料及提供辅材。　　5、工程质量及验收的约定　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量　　评定验收标准。　　本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装，负责甲方的设备调试配合工作。　　本工程质量应达到国家质量评定优良标准。　　工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度，　　凡隐蔽工程完成后，必须经过监理及业主方验收并作出记录，方能进行下一工序的施工，　　工程竣工后，乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。　　由于乙方原因造成安装质量事故，乙方应无条件进行返工直至合格，其返工费由乙方承担。　　如乙方未能通过工程验收，由乙方赔偿甲方本工程总额的20% 罚金。　　本工程竣工后，乙方应先行预验收，并通知甲方及业主验收，有乙方制定和办理竣工资料　　及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　5．工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。　　6、工程价款结算约定：　　本合同价款采用:固定单价合同，如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。　　合同价款支付方法：管线结束支付工程施工合同的40%；设备安装到位调试结束后支付工程　　总价的55%，5%作为质保金一年后支付　　本工程自整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期，质保期为 一年。　　工程款的支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请，并且提供相应发票及银行帐号，否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号，不使用现金直接付款。　　7、安全生产约定：　　乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规，若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任，甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚，此损失有乙方承担全部责任　　8、违约责任与奖励　　因一方原因，合同无法继续履行时，应提前15日通知对方办理中止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。　　乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益，特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。　　9、解决合同纠纷的方式　　本合同在履行时，双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方可采取友好协商的方　　式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。　　如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所，围困甲方工作人员，影响甲方正常工作秩序，　　破坏已完成工程量的，本合同视为自动解除，乙方因承担相应的法律责任。　　10、附则　　本合同未尽事项，可另立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本合同一式二份，双方各执一份，签字盖章生效。　　甲方盖章：　　　　　　　　　　　　　　　　 乙方盖章：　　甲方代表人：　　甲方代表人：　　2016年3月2日弱电施工合同范本　　弱电工程　　：：　　施工合 同　　甲方乙方　　弱电系统工程合同　　甲方：　　乙方：　　根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。　　第一条：工程项目　　1：工程名称：　　2：工程地点：　　3：工程范围　　本工程包括甲方弱电系统的仪表更换、综合布线系统的安装及其设备安装调　　试项目；　　第二条：工程内容　　甲方有电表、水表、蒸汽流量表更换、安装及调试。　　第三条：差异调整　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。　　第四条：承包方式　　本工程乙方以包人工、包设备、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。　　第五条：双方责任　　1：甲方责任　　1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料；　　2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场　　所；　　3）：确定工程的变更事项；　　4）：负责申报工程验收；　　5）：办理竣工结算；　　6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。　　7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，　　按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。　　2：乙方责任　　1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试；　　2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工；　　3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作；　　4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责　　施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责；　　5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试；　　6）：配合甲方的验收工作。　　第六条：工程进度及工期　　本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至_ 年_____月_____日，整个工程施工结束。　　第七条：工程验收　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。　　第八条：工程质量标准和保修期　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良；　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行；　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务；　　4：保修范围　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏　　及下列情况：　　1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；　　2）：甲方提供的设备及材料不在保修期之内；　　3）：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件；　　5：保修期内维护条项　　1）：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应　　人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行；　　2）：乙方在接到甲方的故障通知后，应在一个工作日内到达现场维修，特　　殊情况除外；　　6：争议性故障问题的解决方式　　1）： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内　　解决故障；　　2）：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应　　时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故　　障，保证系统的正常运行；若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的　　保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施；　　第九条：工程设计变更　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出　　申请。　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。　　第十条：工程费用及付款方式　　1：工程费用清单　　2：工程造价为人民币：￥　　元整；大写：　　　　。　　3：付款方式　　对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。　　第十一条 工程结算　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价；　　1）有合同单价的套合同单价；　　2）无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整；　　3）完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。　　第十二条违约责任　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的%向乙方支付滞纳金；　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因　　甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立；　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天　　所拖欠金额的%向甲方支付滞纳金。　　第十三条争议解决方式　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。　　第十四条本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充　　协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。　　第十五条本合同经双方签字盖章后生效。　　第十六条本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　甲方负责人：　　　　　　　　　　　　乙方负责人：　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：消防弱电施工合同　　消防弱电施工合同　　甲方：　　　　　　　　　　身份证号码：　　乙方：　　　　　　　　　　身份证号码：　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本　　着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。　　一、工程名称：曲江·观山悦消防火灾自动报警系统工程　　二、工程地点：西安市雁塔区雁塔南路　　三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试。　　四、计价方式：按安装设备每个点55 元计算。以上价格不含税、不开发票。　　五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。　　六、承包方式：人工费承包。　　七、工程材料要求：　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由　　此造成的责任、损失，由甲方自行承担。　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合　　格后，乙方方可进行施工。　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。　　八、结算方法及付款方式：　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费元，其中1000元附材费，另外1000元　　作生活费使用。　　2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点元，调试部分每点元。　　3.结算方式:按照实际点位计算，每均按点位计算，其他点数以实际数量为准。　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效　　力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，　　乙方两份，效力等同。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　开户行：　　　　　　　　　　　　开户行：　　联系电话：　　　　　　　　　　　　联系电话：　　签订日期：　　　　　　　　　　　　签订日期：施工队弱电施工合同　　施工队弱电工程施工协议　　委托方(以下简称甲方):　　　　　　　　　　　　联系电话:施工队(以下简称乙方):　　　　　　　　　　　　联系电话:　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况　　工程地址：海南省万宁市二、价格　　清包工费:￥元，大写：壹拾贰万陆仟元具体价格金额如下:　　六、工期　　从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天七、材料搬运　　甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。　　4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。　　5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。　　7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。　　8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具　　1、乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。　　2、因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火。　　2、现场禁止吸烟。十二、维修　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。十三、合同附件1、 施工项目清单。　　2、双方认可的工程施工报价单。3、乙方开出的辅助材料采购清单。十四、合同争议　　1、出现争议甲乙双方先协商。　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求A.工程施工方案工艺弱电线路安装工艺要求：弱电设备安装工艺要求：　　1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。　　2、弱电线路按国际通行方式综合布线EIA/TAI568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。　　3、所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。　　4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算　　的，必须保证管道内有30%的空间预留。　　6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GBT/T50312-2000进行施工。　　6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。　　7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。　　8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。　　9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。 11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。　　15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。　　16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十六、附加条款　　甲方：　　　　　　　　乙方：　　签章：　　　　　　　　　　签章：签约日期：　　　　　　　　签约日期：弱电综合布线施工合同　　有限公司无线网络施工　　合　　同　　书　　甲　　方：　　乙　　方：　　签约时间：2016年月 日　　甲方：　　乙方：　　依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、　　自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：　　一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试　　二、工程地点：　　三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试　　四、工程金额：　　工程合同总价为人民币：　　　　　　如工程量发生增减，则增减部分按　　实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。　　五：付款方式　　1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，　　金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。　　2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支　　付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。　　3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。　　3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。　　六、进场时间与工程进度　　按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工　　条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。　　七、甲方的职责　　1. 遵守本合同的付款方式。　　2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲　　方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案　　的实施。　　3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方　　顺利实施工程提供良好的工程条件。　　4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。　　5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。　　6. 负责与工程相关部门的协调工作。　　八、乙方职责　　1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。　　3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。　　4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。　　5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。　　6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。　　7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。　　8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。　　九、安全与质量　　1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。　　2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。　　3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲　　方不应以此为理由拖欠合同款。　　十、事故处理　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。　　十一、材料、设备供应　　1、乙方自备全部施工机具和设备。　　2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。　　十二、工程验收及保修　　1、工程验收；　　乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。　　2、工程保修　　a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的　　维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。　　b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙　　方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。　　十三 质量标准及施工要求　　1.　　2.　　十四、人力不可抗拒事故　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。　　十五、解决合同纠纷的方式　　1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，　　任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用由败诉方承担。　　工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。　　2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如　　因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带　　责任。　　十六、合同生效及其它约定　　1.本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或　　盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完　　毕自动失效；　　2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。　　3.本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补　　充协义方可生效，否则视为违约。　　4.如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。　　5.其它未尽事宜，双方协商解决。　　甲方：　　　　　　　　　　　　　　乙方：　　代表：　　　　　　　　　　　　　　代表：　　联系电话：联系电话：　　年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日弱电施工合同(共享版)　　智能化弱电系统施工合同　　工程名称：光陆大楼临时办公室智能化弱电系统　　发包单位：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司　　承包单位：上海广基智能信息科技有限公司　　二零零八年一月　　第一部分：协议书　　发包方：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司　　地址：上海市延安东路222号3803室　　电话：021-63216677　　传真：021-63298005　　承包方：上海广基智能信息科技有限公司　　地址：上海老沪太路203号　　电话： 021-56035922　　传真：021-56035359　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》即有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就施工事项达成一致，订立本合同。本合同由甲乙双方协商确定，受甲方委托，乙方承接甲方位于光陆大楼的临时办公室智能化弱电系统工程。　　1.工程概况：　　工程名称：光陆大楼临时办公室智能化弱电系统　　工程地点：上海市虎丘路146号光陆大楼　　工程内容：办公室智能化弱电系统　　2.工程承包范围　　承包犯围：本工程由乙方包工、包料、包施工、包工期、包文明安全、包施工措施、包质量、包调试、包验收通过。　　光陆大楼各弱电系统的安装，调试：　　a.综合布线系统，保证在规定的时间之内完成所有语音及数据的安装及调试，在规定的工期之内开通每部电话及网络。　　b.闭路电视监控系统：在工期之内完成闭路电视监控系统的设备安装及调试，确保本系统达到设计的使用要求。　　c.门禁控制系统，在工期之内完成门禁控制系统的设备安装及调试，确保本系统达到设计的使用要求。　　d. 视频显示系统及视频会议系统，按照设计要求完成该系统的线路敷设，配合视频显　　示及会议设备的调试。　　现有外滩中心3803室及哈密大楼设备的拆迁及调试：　　将甲方现有的外滩中心3803室及哈密大楼的电话交换机、网络服务器、配线架、门禁控制设备、电视监控系统设备、视频会议设备等各项现有弱电设备拆除后安装到光陆大楼，在拆除、搬迁及安装过程中不得损坏设备，确保各设备在光陆大楼的正常使用。　　3.合同工期　　开工日期：xx年01月25日　　竣工日期：xx年01月28日　　4.质量标准　　乙方保证工程一次验收合格，质量标准达到优良水平。　　5.合同价款　　本合同总价：设备清单及价格附后。　　6. 付款方式：　　双方签订合同后，，在收到乙方同等金额的工程发票7日内，甲方向乙方支付本合　　同总价格的30%作为预付款　　系统经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价格的65%，同时乙方提供同等金　　额的工程发票。　　剩余合同总价格的5%，为质量及服务保证金，有效期一年。在按本合同有关处罚、　　乙方应交费用和损失赔偿约定计算扣除的处罚、费用和赔偿费用后，质量保证金在质保期满后7天内支付，当处罚、费用和损失赔偿费用超过履约保证金的，则由乙方届时补交，同时乙方提供同等金额的工程发票。　　以上款项均在满足各自相应的付款条件且甲方收到乙方付款申请报告后7个工作　　日内支付。每次支付时，乙方应提供等额有效的税务发票。　　7.本合同组成文件，包括：　　本合同协议书　　工程设备清单及报价　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。　　8.乙方向甲方承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。　　9.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付价款及其它应当支付的款项。　　10.合同生效　　合同订立时间：xx年01月　　合同订立地点：上海市圆明园路149号　　本合同双方约定法人和法定代表签字后生效。　　第二部分： 专用条款　　一、双方的权利和义务　　1.甲方工作　　甲方应在规定的时间完成以下工作：　　提供本工程设计图所表示的全部土建、水、电等工程和各专业设备安装工程的配　　合工作，包括提供施工场地的施工条件，将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地。　　图纸会审和设计交底　　协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作。　　2. 乙方工作　　乙方应在规定的时间完成下列工作：　　应提供计划、报表名称和完成的时间。定时向甲方报送施工计划。　　承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责现场照明、警卫、　　看守等工作。　　需要乙方办理的有关施工场地交通，环卫和施工噪音等管理规定，经甲方同意后　　办理有关手续，并且承担由于违反规定引起的罚款。　　已完成工程品保护的特殊要求及费用承担：产品供货、安装、调试开通直至工程　　竣工验收移交前，产品及工程均由乙方负责保护。保护期间若发生损坏，乙方应自费予以修复。　　认真做好施工现场周围建筑物和地下管线的保护工作。　　施工现场清洁卫生要求：保证施工现场整洁、卫生。　　乙方所供应设备、材料的技术规格应符合相应的国家及上海市的有关标准。应与　　甲方所要求的技术规格规定的标准相一致。　　设备和材料进场时，乙方应提前24小时通知甲方和总承包方进行验收，验收不合　　格的，严禁使用。　　乙方必须按国家及当地政府有关部门的规定和本合同的要求及时向总承包方、甲　　方提交本分包工程所有材料的检验报告或材料质保证书，以证明其所使用的材料符合上述规定和要求。　　工程具备复盖、掩盖条件以及中间验收，乙方自检合格并在隐蔽和中间验收24　　小时前通知总承包方、甲方参加。验收合格，总承包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方必须在限定时间内修改完毕并重新验收。　　在工程施工过程中，乙方必须遵守总承包方的各项规章制度及项目部的现场管理　　措施，服从总承包方的统一调度、指挥，必须服从总承包方在安全文明生产、质量、进度、工程配合、现场等方面统一管理和协调，抓好工程质量、安全、资料管理和工程进度，确保本工程质量目标和安全目标的实现。　　乙方不可转让本合同。未得甲方书面同意，乙方不得再发包本承包工程或其中任　　何部分。　　乙方不履行上述各项义务造成工程延误和工程损失时应对甲方的损失给予的赔　　偿。　　二、施工工期　　乙方保证按合同规定按时完成工程。　　三、安全施工　　1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成的事故　　的责任和因此发生的费用。　　2.发生重大伤亡事故，乙方因按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时，按有关部　　门要求处理。甲方为抢救提供条件，一切事故均由乙方负责处理，由事故责任方承担费用。　　3.乙方及其雇员或工人之机械、工具、设备或其他财产须由乙方承担风险。任何损失或损　　坏由乙方负全责，乙方须保障甲方免负任何有关之损失、索偿或追讨之责任。　　4. 乙方必须遵守上海消防局之消防安全条例、规范和施工安全用电的规定与总承包方签署　　有关消防安全的协议，并在现场全面接受总承包方之监督。　　四、材料提供　　材料原则上由乙方负责采购供应、场内外运输及现场保管、就位等。　　五、工程变更　　1.甲方有权通过设计院发出书面通知书要求工程变更。　　2.工程变更乙方必须根据发出的设计修改通知书，或乙方出具的并经设计单位签证，甲方　　认可的技术核定单。　　3.乙方没有甲方的书面通知，不得任意更改设计内容。　　六、竣工验收　　1.乙方提交竣工图的时间：乙方应于工程竣工验收前3日内，提供竣工图纸2套。　　2.甲方组织竣工验收的时间：甲方收到竣工资料、竣工报告5天内组织竣工验收竣工验收　　后：乙方做好清退工作，退场。　　七、违约、索赔和争议　　1. 违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款或单方无故终止合同，均属违　　约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，违约造成工期延误，责任分担：甲方违约，合同工期顺延；乙方违约，合同工期不得顺延。　　2.如乙方未能按合同工期或以及经双方同意的延长竣工期限所述时间内竣工，乙方须就延　　误的天数，每天以合同总金额的万分之五赔偿给甲方。　　3.本合同的签订、效力、履约和争议均适用于中华人民共和国法律及上海市地方法规。　　4.本合同或与本合同有关的事宜和纠纷，甲乙双方协商解决；若经协商仍不能解决，任何　　一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担，法院判决对任何一方具有约束力。　　八、合同生效　　本合同双方约定法人和法人代表签字后生效。　　九、售后服务　　1.在甲方工程施工节点下，乙方应作好相应的施工进度表。　　2.乙方负责对甲方指派的操作人员进行相关培训，直至甲方工作人员掌握全部设备的操作。　　甲方需指派专职人员参加培训和操作。确保系统的安全可靠运转。　　3.整套系统的保修期为2年。　　4.保修期内，乙方对甲方提出的设备故障做到4小时响应，24小时内到位。　　5. 若乙方未能在约定时间内进行维修，甲方有权自行安排维修并在质量及服务保证金中扣　　除相关费用。　　甲方：上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司盖章：　　法定代表人：　　日期：　　乙方：上海广基智能信息科技有限公司盖章：　　法定代表人：　　日期：弱电工程合同　　绵阳市盐亭县恒都商业广场　　一期弱电工程合同　　甲　　方：四川恒都投资有限公司　　乙　　方：绵阳星盾安防科技有限公司　　　　　　　　　　　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同。　　一、合同名称、地点工程名称：盐亭恒都商业广场 工程地点：盐亭县云溪镇　　二、承包范围和内容：　　1、乙方将严格按照设计图纸内的：线缆穿设，管道敷设，设备安装及调试，电子巡更系统，电梯五方通话无线对讲系统　　2、承包方式：包工包料、图纸内所有监控设备安装、管道、管线敷设、监控室绝缘地板安装、工程的安装总价、在施工过程中因甲方要求修改或设计变更的设备安装费用按实另行结算,计算方式为：人工+材料不计利润。　　3、.安装造价包括：工程安装费、调试费、设备材料费、资料，安全文明施工费、措施费、水电费、机具进出场费、利润、税收、等监控安防工程使用前后所发生的全部明示暗示费用。　　4、在合同履行中发生需要增加或减少设施设备的，甲方应以书面形式通知乙方需要增加或减少设施设备的名称和数量，经甲、乙双方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加或扣除相应的合同价款，所有的设备材料清单见附表　　三、合同工期：　　开工日期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止；　　合同工期总日历天数　　天。(包括法定节假日)　　四、合同价款 金额：拾捌万整　　￥：元　　五、合同付款方式：　　1、本工程无预付款，乙方将工程内所有管线敷设完毕经监理和甲方验收合格后付已完工程量的30%，设备安装调试完毕经监理甲方验收合格后付至合同金额的95%，剩余5%为质量保证　　2、量保证金：乙方合同剩余金额作为质量保证金，在设备安装调试验收合格满一年后的7日内由甲方支付给乙方。　　3、竣工验收合格后乙方一次性开具合同价同等金额的建安发票。　　六、甲方责任　　甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电　　协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工境，配合乙方解决施工过程中遇到的问题　　按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。　　工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。　　保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。　　工程经竣工验收达到合格标准后，由甲乙双方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。　　按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。　　保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求。　　乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。　　乙方在施工过程中严格按照甲方及监理的施工要求，听从甲方及监理的工作安排。　　乙方严格按照附表清单上的材料品牌采购安装，甲方和监理发现所采购的材料设备与清单不符，甲方有权不予工程的验收并处以材料设备采购金额的5倍罚款，情节严重甲方有权解除本合同。　　八、工程进度变更　　1、暂停施工　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方　　未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。　　2、工期延误　　因以下原因造成工期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：　　由于设计变更和工程量增加。甲方应承担所发生的追加合同价款，相应顺延工期；　　因甲方原因或第三方原因造成工程延误，工期相应顺延。　　一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。　　不可抗力。　　双方约定或同意工期顺延的其他情况。　　乙方在第2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。　　九、竣工验收　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。　　2、甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。　　3、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　十、售后服务及保修　　1、在工程验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务，设备的免费维修期为一年(人为损害和不可抗力的因素除外)。　　2、在本合同规定的保修期外，若甲方需要乙方提供维护维修指导，双方可另行商定。　　3、乙方应对甲方操作人员进行免费培训　　十一、安全施工　　1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。　　2.乙方在施工过程中，应严格遵守总包方各种规章制度，加强自身安全意识，做好员工安全培训工作。　　3.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担由此　　发生的所有费用。同时，乙方还应对由此给甲方造成的信誉和形象损失做出赔偿。　　十二、组成合同的文件　　1、本合同文本；　　2、设备清单　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。　　十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。　　十五、违约处理　　1、甲方违约。当发生下列情况时：　　甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息‰累计收取。　　甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况。 甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。　　2、乙方违约。当发生下列情况时：　　因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，每延期一天，甲方有权扣除违约合同部分款额的‰。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承担任何责任，不被视为违约。　　乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。　　3、其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。　　4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。　　十六、争议处理　　1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向绵阳市仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。　　2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。　　调解要求停止施工，且为双方接受。　　仲裁机构要求停止施工。　　法院要求停止施工。　　十七、合同生效　　合同订立时间：　　年　　月　　日　　本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方三份乙方一份.　　法定代表人：法定代表人： 委托代理人:　　　　　　　　　　　　委托代理人:　　单位地址：　　电　　话：　　年　　月　　日　　单位地址：电　　话： 年　　月　　日弱电施工工艺　　弱电施工工艺主要是从管槽敷设、线缆的布放两方面来说。下面我们就来看看弱电施工工艺的具体内容：　　管槽敷设工艺　　(1)金属管的要求　　金属管应符合设计工艺的规定，表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。　　(2)金属管的切割及连接　　在配管时，根据实际需要长度，对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机，严禁用气割。　　管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接，将管口端面和内壁的毛刺锉光，使管口保持光滑，采用直接、锁母等配件连接。　　(3)金属管的弯曲　　在敷设时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过3个，直角弯头不应超过2个，并不应有S弯出现。　　金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内，焊缝放在弯曲方向背面或侧面，以防管子弯扁，然后用脚踩住管子，手板弯管器，便可得到所需要的弯度。　　(4)金属管进入信息插座的接线盒后，管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。　　(5)金属管的敷设　　a.金属管的暗设应符合下列工艺要求：　　预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm，楼板中的管径宜为15-25mm，直线布管30mm处设置暗线盒。　　敷设在混凝土、水泥里的金属管，其它基应坚实、平整、不应有沉陷，以保证敷设后的线缆安全运行。　　金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位，以免影响管、线、槽的有效管理，保证敷设线缆时穿设顺利。　　金属管道应有不小于%的排水坡度。　　建筑群之间金属管的埋设深度不应小于;在人行道下面敷设时，不应小于。金属管内应安置牵引线或拉线。　　金属管的两端应有标记，表示建筑物、楼层、房间和长度。　　b.光缆与电缆同管敷设时，应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的倍。　　线缆的布放工艺　　1、 布线安全　　参加施工的人员应遵守以下几点：　　穿着合适的衣服;使用安全的工具;保证工作区的安全;制定施工安全措施。　　2、线缆布放的施工工艺要求　　(1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;　　(2)布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力挤压和损伤;　　(3)在布放前，线缆两端应贴有标签，标明起始和终端位置以及信息点的标号，标签书写应清晰、端正和正确;　　(4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。　　(5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m，工作区为。特殊要求的应按设计要求预留　　(6)布放线缆，在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于。　　(7)线缆布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引，应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。　　3、放线工艺　　(1)从线缆箱中拉线：　　a.除去塑料塞;　　b.通过出线孔拉出数米的线缆;　　c.拉出所要求长度的线缆，割断它，将线缆滑回到槽中去，留数厘米伸出在外面; d.重新插上塞子以固定线缆。　　(2)线缆处理(剥线)：　　a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝;　　b.找出尼龙的扯绳;　　c.将电缆紧握在一只手中，用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端，并把它从线缆的一端拉开，拉的长度根据需要而定;　　d. 割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。)　　4、线缆牵引工艺　　用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在弱电施工中，应使拉线和线缆的连接点尽量平滑，所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕，以保证平滑和牢靠。　　(1)牵引多条4对双绞线：将多条线缆聚集成一束，并使它们的末端对齐;用电工胶带紧绕在线缆束外面，在末端外绕长5-6cm;将拉绳穿过电工带缠好的线缆，并打好结。　　(2)如果在拉线缆过程中，连接点散开了，则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接：除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线;将裸线分成两条;将两束导线互相缠绕起来形成环;将拉绳穿过此环，并打结，然后将电工带缠到连接点周围，要缠得结实和平滑。　　(3)牵引多条25对双绞线：剥除约30cm得线缆护套，包括导线上得绝缘层;使用斜口钳将线切去，留下约12根;将导线分成两个绞线组;将两组绞线交叉穿过拉线得环，在线缆得那边建立一个闭环;将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭;将电工带紧紧地缠绕在线缆周围，覆盖长度约5cm，然后继续再绕上一段。　　5、建筑物水平线缆布线工艺　　(1)管道布线工艺　　管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中，管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝，弱电施工时只需通过管道图纸了解地板管道，就可做出弱电施工方案。　　对于没有预埋管道的新建筑物，布线施工可以与建筑物装潢同步进行，这样便于布线，又不影响建筑的美观。　　管道一般从配线间埋到信息插座安装孔，弱电施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端，从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。　　(2)吊顶内布线工艺　　a.索取弱电施工图纸，确定布线路由;　　b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内)，打开吊顶，用双手推开每块镶板; c.将多个线缆箱并排放在一起，并使出线口向上;　　d.加标注，纸箱上可直接写标注，线缆的标注写在线缆末端，贴上标签;　　e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;　　f.从离配线间最远的一端开始，将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;　　g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔，直到绳子到达走廊的末端　　;　　h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”，用胶带捆扎好;　　i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对，绳子结成一个环，再用带子将三对线缆与绳子捆紧;　　j.回到拉绳的另一端，人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;　　k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;　　l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上，每次牵引它们向前，直到走廊末端，再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。　　当线缆在吊顶内布完后，还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组，将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压，直到在插座孔处露出25-30mm即可。　　每个系统线缆在桥架和竖井内要求分开布放、绑扎，在布线缆时，避免拉力过大和不匀，线缆头要有标签编号。　　6、建筑物垂直干线线缆布线工艺　　本系统采用室内多模光纤或双绞线做为垂直干线的主要载体。　　电缆敷设工艺：　　(1)干线电缆的长度应根据图纸设计长度进行选配或定做，以避免干线电缆传输过程中的电缆接续.。　　(2)电缆采用穿管敷设时，应先扫清管路，将电缆和管内预留的带线绑扎在一起，用带线将电缆拉到管道内。　　(3)电缆架空敷设时，应先将电缆吊线用夹板固定在电缆杆上，再用电缆挂钩把电缆卡在吊线上。挂钩的间距宜为m~。根据气候条件要留有一定的垂度。　　(4)当架空电缆或沿墙敷设电缆引入地下时，在距离地面不小于m的地方采用钢管保护;钢管应埋入地下m~m。　　(5)沿墙壁架设电缆，应在墙上装好墙担和撑铁，把吊索固定在横担上，然后用电缆挂钩将电缆卡挂在吊索上。墙担间距一般不大于6m。　　(6)电缆采用直埋方式时，必须使用具有铠装的能直埋的电缆，其埋深不得小于m。紧靠电缆处要用细土覆盖10cm，盖沟盖板，并做标记。在寒冷的地区应埋在冻土层以下。　　7、设备布线与标识：　　(1)机房内通常采用地面线槽，电缆由机柜底部引入。电缆敷设应顺直，无纽绞，不得绑扎;在电缆进出线槽时，应在拐弯处绑扎，并注意拐弯半径，不能将电缆折坏。　　(2)当采用电缆桥架时，电缆应由机柜的上方引入机柜。　　(3)按照图纸采用电视电缆和 F型专用插头连接各设备。将机房供电电源引至净化电源后，再分别供机房内设备使用。机柜背侧各电视电缆线和电源线应分别布放在机柜的两侧线槽内，按回路分束绑扎。安装于机柜的设备应标识设备所接收的频道;电缆的两端应留有余量，并做永久性标记。　　弱电施工工艺标准　　《防雷及接地安装工艺标准》　　《线槽配线安装工艺标准》　　《钢管敷设工艺标准》　　《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》弱电施工工艺　　施工工艺　　在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。　　一、电气线路敷设　　A．一般规定　　1．电缆敷设前，做外观及导通检查，并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻不小于5MΩ；当有特殊规定时，应符合其规定。　　2．线路按最短途径集中敷设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉。　　3．线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施。　　4。当线路周围温度超过65℃ 时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。　　5．线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。　　6．线路与绝热的工艺设备，管道绝热层表面之间的距离应大于200mm，与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。　　7．线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度。　　8．线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。　　9．敷设路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。　　10．线路敷设完毕，应进行校线及编号，并按第一条的规定，测量绝缘电阻。　　11．测量线路绝缘时，必须将已连接上的设备及元件断开。　　B.电缆的敷设　　1．敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃ 。　　2．敷设电缆时应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦；固定时，松紧应适度。　　3．多芯电缆的弯曲半径，不应小于其外径的6倍。　　4．信号电缆与电力电缆交叉时，宜成直角；当平行敷设时，其相互间的距离应符合设计规定。　　5．在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆，应分类布置；对于交流电源线路和连锁线路，应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。　　6．电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固：　　电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时，在每一个支架上。　　电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时，在每隔1~2个支架上。　　和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。　　引入仪表盘前300～400mm处。　　引入接线盒及分线箱前150～300mm处。　　7．线槽垂直分层安装时，电缆应按下列规定顺序从上至下排列：　　仪表信号线路；　　安全连锁线路；　　交流和直流供电线路；　　8．明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离，宜大于；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，宜大于。　　9．电缆在沟道内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后，电缆沟道与建筑物间应隔离密封。　　C.其他要求　　电线穿管前应清扫保护管，穿管时不应损伤导线。　　2．信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路，应分别采用各自的保护管。　　3．仪表盘内端子板两端的线路，均应按施工图纸编号。　　4．每一个接线端子上最多允许接两根芯线。　　5．导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余度。　　二、电源设备的安装　　A．供电系统的安装　　1．弱电工程的供电设备应在安装前检查设备的外观和技术性能并符合下列规定：　　2．继电器、接触器和开关应动作灵活，接触紧密、无锈蚀、损坏。　　3．紧固件、接线端子应完好无损，且无污物和锈蚀。　　4．设备的附件齐全，性能符合安装使用说明书的规定。　　B．电源设备的安装　　1．设备的安装应牢固、整齐、美观，端子编号、用途标牌及其他标志，应完整无缺，书写正确清楚。　　2．固定设备时，应使设备受力均匀。　　3．仪表箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于4mm。当无法满足时，相互间必须可靠绝缘。　　4．供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时，宜采有膨胀螺栓固定，并应符合下列规定：　　箱体中心距地面的高度宜为~；　　成排安装的供电箱，应排列整齐。　　5．UPS设备安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。　　6．稳压器在使用前应检查其稳压特性，电压波动值应符合安装使用说明书的规定。　　7．整流器在使用前应检查其输出电压，电压值应符合安装前使用说明书的规定。　　8．供电设备的带电部分与金属壳间的绝缘电阻，500V兆欧表测量时，应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时，应符合规定。　　9．供电系统送电前，系统内所有电源设备的开关均应处于“继”的位置，并应检查熔继器容量。　　三、弱电系统的接地　　A．一般规定　　1．弱电系统的接地，按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为：防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地；功能性接地分为：工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求，应按设计决定的接地施工。　　2．需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求：　　当配管采用镀锌电管时，除设计明确规定处，管子与管子、管子与金属盒子连接后不　　必跨接，但应遵守下述规定：　　1）管子间采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损，在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后，其螺纹宜外露2~3扣。　　2）管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。　　3）管子与盒子的连接不应采用塑料纳子，应采用导电的金属纳子。　　4）弱电管子内有PE线时，每只接线盒都应和PE线相连。　　当配管采用镀锌电管，设计又规定管子间需要跨接时，应遵守下述规定：　　1）明敷配管不应采用熔焊跨接，应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。　　2）埋地或埋设于混凝土中的电管，不应用线卡跨接，可采取熔焊跨接。　　3）若管内穿有裸软PE铜线时，电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。　　配管采用黑铁管时，若设计不要求跨接，则不必跨接。若要求跨接时，黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接，单面焊接，跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍；黑铁管与镀锌桥架之间跨接时，应在黑铁管端部焊一只铜螺栓，用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。　　当强弱电都采用PVC管时，为避免干扰，弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设，若必须平行敷设，相隔距离宜大于。　　当强弱电用线槽敷设时，强弱电线槽宜分开；当需要敷设在同一线槽时，强弱电之间应用金属隔板隔开。　　四、综合布线系统　　A．施工前的环境检查　　在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工：　　1．交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁，门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运、门锁和钥匙齐全。　　2．房屋预留地槽、暗孔、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。　　3．对设备间铺设活动应专门检查，地板板块铺设严密坚固，每平方米水平允许偏差不应大于2mm，地板支柱牢固，活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明书要求。　　4．交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。　　5．交接间、设备间的面积，环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。　　B．施工前的器材检验　　1．器材检验一般要求　　施工前，施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查，无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。　　经检验的器材应做好记录，对不合格证的器件应单独存放，以备核查与处理。　　2．型材、管材与铁件的检验要求：　　各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整、不得变形、断裂。　　管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时，其管身就光滑无伤痕、管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。　　管道采用水泥管块时，应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》中相关规定。　　各种铁件的材质、规格均应符合质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。　　铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。　　3．线缆的检验要求：　　工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。　　电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。　　电缆外护套须完整无损，电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求，应附有本批量电缆的电气性能检验报告。　　电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。　　剥开缆线头，有A、B端要求的要识别端别，在缆线外端应标出类别和序号。　　光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤，光缆端头封装是否良好。　　综合布线系统工程采用/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时，现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。　　1）衰减测试：宜采用光时域反射仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大，应用光功率测试，并加以比较，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。　　2）长度测试：要求对每根光纤进行测试，测试结果应一致。如果在同一盘光缆中，光纤长度差异较大，则应从另一端进行测试或做通光检查，以判定是否有断纤现象存在。　　光纤调度软线检验应符合下列规定：　　1）光纤调度软线应具有经过防火处理的光纤保护包皮，两端的活动连接器端面应装配有合适的保护盖帽；　　2）每根光纤调度软线中光纤的类型 应有明显的标记，选用应符合设计要求。　　4．接插件的检验要求：　　接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。　　保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。　　光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符。　　光纤插座面板应有发射和接收明显标志。　　5．配线设备的使用应符合下列规定：　　电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求：　　光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一，标志位置正确，清晰。　　6．有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求，应符合设计规范。　　C．设备安装　　1．机架安装要求　　机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定，垂直偏差不应大于3mm。　　机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。　　机架的安装应牢固，应按施工图的要求进行加固。　　安装机架面板，架前应留有的空间，机架背面离墙距离应大于，以便于安装和施工。　　壁挂式机框底距地面宜为300~800mm。　　2．配线设备机架安装要求：　　采用下走线方式时，架底位置与电缆上线孔相对应。　　各直列垂直倾斜误差不应大于3mm，底座水平误差每平方米不应大于2mm。　　接线端子各种标志应齐全。　　交接箱或暗线箱宜暗设在墙内。预留墙洞安装，箱底高出地面宜为500~1000mm。　　3．各类接线模块安装要求：　　模块设备应完整，安装就位，标志齐全。　　安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个水平面上。　　4．信息插座安装要求：　　安装在活动地板或地面上，应固定在接线盒内，插座面板有直立和水平等形式；接线盒盖可开启，并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面齐平。　　安装在墙体上，宜高出在地面300mm，如地面采用活动地板时，应加上活动地板内净高尽寸。　　信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定，宜采用扩张螺钉、射钉等方式。　　固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。　　信息插座应有标签，以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。　　安装位置应符合设计要求。　　5．电缆桥架及槽道安装要求：　　桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm。　　桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm。　　垂直桥架及槽道应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过3mm。　　两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。　　吊架安装应保持垂直，整齐牢固，无倾斜现象。　　金属桥架及槽道与节间应接触良好，安装牢固。　　6．安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求，并保持良好的电气连接。　　D．缆线的敷设和支撑保护方式　　1．线缆的敷设　　缆线敷设一般应符合下列要求：　　1）缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。　　2）缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。　　3）缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。　　4）电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。　　5）缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m，工作区为~；光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。　　6）缆线的弯曲半径应符合下列规定：　　①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。② 屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。　　③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。　　④光缆的弯曲半径至少少为光缆外径的15倍，在施工过程中应至少为20倍。　　⑤缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相隔间距不应大于，布放缆线的牵引力,　　应小于缆线允许张力的80%，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上。　　⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。　　⑦布放光缆时，光缆盘转动应与光缆布放同步，光缆牵引的速度一般为15m/min。光缆出盘处要保械松驰的弧度，并留有缓冲的余量，又不宜过多，避免光缆出现背扣。　　预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定：　　1）敷设管道的两端应有标志，表示出房号、序号和长度。　　2） 敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线和主干缆线时，直线管道的管径利用率应为50~60%，弯管道为40~50%，暗管布放4对对绞电缆时，管道的截面利用率应为25~30%。　　预埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过40%。　　3）光缆与电缆同管敷设时，应在暗管内预置塑料管子，将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的倍。　　设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：　　1）电缆桥架宜高出地在面以上，桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于。桥架宽度不宜小于,桥架内横断面的填充率不应超过50%。　　2）电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。　　3）电缆线槽宜高出地面在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。　　4）布放线槽缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢于线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔固定在缆线支架上。　　5）在水平、垂直桥架和垂直线槽内敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束，25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于，扣间距应均匀，松紧适度。　　6）建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆的施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》，《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的相关规定执行。　　2．支撑保护方式　　配线子系统缆线敷设支撑保护方式应符合下列要求：　　1）预埋金属线槽支撑保护方式；　　①在建筑物中预埋线槽可为不同尺寸，按一层或二层设置，应至少预埋二根以上，线槽截面高度不宜超过25mm。　　②线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒，以便于布放缆线和维修。　　2）预埋暗管支撑保护要求：　　①暗管宜采用金属管或阻燃硬质PVC管，预埋在墙体是间的暗管内径不宜超过50mm，楼板中的暗管内径宜为15~25mm。直线布管30m应设置暗线箱等装置。　　②暗管的转弯角度应大于90o，在路径上每根暗管的转弯不得多于二个，并不应有S弯出现。在弯曲布管时，每间隔15m处应设置暗线箱等装置。　　③暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于　　10倍。　　3）设置缆线桥架和缆线线槽支撑保护要求：　　①桥架水平敷设时，支撑间距一般为~3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。　　② 金属线槽敷设时，在下列情况下设置支架或吊架：　　A．线槽接头处；　　B．间距3m；　　C．离开线槽两端口处；　　D．转弯处。　　③．塑料线槽槽底固定点间距一般为1m。　　4）铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空不应小于150mm，活动地板内如果作为通风系统的风道使用时，地板内净高不应小于300mm。　　5）在工作区的信息点位置和缆线敷设方式未定的情况下，或在工作区采用地毯下布放缆线时，在工作区宜设置交接箱，每个交接箱的服务面积约为80m2。　　6）不同种类的缆线布放在金属线槽内，应同槽分室布放。金属线槽接地应符合设计要求。　　7）干线子系统缆线敷设支撑保护应符合下列要求：　　1）缆线不得布放在电梯或管道竖井中。　　2）干线通道间应沟通。　　竖井中缆线穿过每层楼板孔洞宜为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小地　　300mm×100mm，圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢，管径不宜小于100mm。 E．缆线的终端　　1．缆线终端的一般要求：　　缆线在终端前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序终端.　　缆线中产不得产生接头现象。　　缆线终端处必须卡接牢固，接触良好。　　缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。　　对绞电缆与插件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。　　2．对绞电缆芯线终端应符合下列要求：　　对绞电缆芯线终端应量保持扭绞状态，非扭绞长度对于5类线不应大于13mm，4类线不大于25mm。　　剥除护套均不得刮伤绝缘层，应使用专用工具剥除。　　对绞线在与信息插座相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合下图规定：　　对绞电缆与RJ45信息插座的卡子连接时，就按先近后远，先上后下的顺序进行卡接。　　对绞电缆与接线模块卡接时，应按设计和厂家规定进行操作。　　屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件处屏蔽罩可靠接触，缆线屏蔽层应与接插屏蔽罩360ｏ圆周接触，接触长度不宜小于10mm。　　F．工程验收　　1．竣工技术文件应做到如下要求：　　工程竣工以后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。　　综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容：　　-安装工程量；　　-工程说明；　　-设备、器材明细表；　　-竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；　　-测试记录；　　-系统如采用微机设计、管理、维护、监测，应提供程序清单和用户数据文件，如磁盘、操作说明等文件；　　-工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录；　　-随工验收记录；　　-隐蔽工程签证。　　竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁、内容齐全、数据准确。弱电工程施工管理　　弱电工程施工管理　　项目工程施工有关资料目录　　前期准备阶段..............................................................................................................................31.2.3.4.5.6.8.9.　　现场勘测表..........................................................................................................................................4项目管理组织机构..............................................................................................................................5工程施工进度计划表..........................................................................................................................6 设备材料供货时间表..........................................................................................................................7设备材料进场检验单..........................................................................................................................8工程施工预算表..................................................................................................................................9技术交底纪要....................................................................................................................................10图纸会审记录....................................................................................................................................11　　施工过程阶段....................................................................................................................................1210.11.13.14.16.18.　　工程开工报告................................................................................................................................13施工日志........................................................................................................................................14设计变更表....................................................................................................................................15工程洽商会议记录........................................................................................................................16 设备安装记录................................................................................................................................17隐蔽工程验收记录........................................................................................................................18　　工程竣工阶段....................................................................................................................................1920.21.22.23.24.25.26.27.　　工程竣工报告................................................................................................................................20工程延期说明................................................................................................................................21系统调试合格证书........................................................................................................................22系统调试及试运转记录................................................................................................................23设备材料验收交接单....................................................................................................................24报验申请表....................................................................................................................................25移交资料清单................................................................................................................................26 验收报告........................................................................................................................................27　　前期准备阶段　　1.现场勘测表　　备注：　　1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；2、相关选项可根据实际情况进行调整；　　3、本记录合同签订前由业务员填写，合同签订后由施工现场责任人填写，分发　　给项目管理部存档。　　2.项目管理组织机构　　备注：　　1、本记录适用于工程部实施项目全过程，由公司授权代表下达；　　2、本记录由公司人力资源部分配，职能经理填写，项目经理、业务负责人及现　　场施工负责人接收并保存。　　3. 工程施工进度计划表　　见附件　　备注：　　1、以上内容由产品采购部填写，并分交项目经理、现场施工负责人及仓管人员；　　2、如有设备不能按计划供应或型号更换时，应及时通知项目经理与甲方进行协商，以　　便不影响工程工期。　　2、由仓管人员进货检验员填写并存档。　　3、本记录进货检验设备材料类别应与采购计划或合同要求相对应。　　4、对于大批量设备材料的进货检验需填写本记录。一般情况下，进货检验不合格的物资不准接收入库。　　备注：1、本记录适用于采购物资进货前进行的进货检验。　　6.工程施工预算表　　备注：　　本预算由项目经理填写，财务审核、总经理审批，财务负责人接收并保存。　　7.技术交底纪要　　8.图纸会审记录　　技术负责人：　　　　　　单位工程负责人：　　　　　　填表人：　　备注：本纪要在技术交底时进行，由现场施工负责人委派人员填写。　　施工过程阶段　　9.工程开工报告　　10. 施工日志　　备注：本日志需各现场技术员、施工员都必须每天一日志。　　11.设计变更表　　12.工程洽商会议记录　　13.设备安装记录　　备注：本记录由现场施工负责人或其委派施工员或技术员填写，验收前及时提交给项目经理进行审核、自检、存档，以便后期维护。　　14.隐蔽工程验收记录　　工程竣工阶段　　15.工程竣工报告　　16程延期说明　　16.系统调试合格证书　　17.系统调试及试运转记录　　备注：本记录由工程项目部组织建立并保存，必要时作为工程交付提供用户资料。　　18.设备材料验收交接单　　19.报验申请表　　工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　报验日期：　　20.移交资料清单　　设备安装记录隐蔽工程验收记录竣工图　　21.验收报告竣工证 书　　一式四份，分发业主单位、监理部、施工承建单位。弱电综合工程合同　　弱电综合工程施工合同协议书　　委托方：　　承揽方：　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本弱电综合工程施工事宜协商一致，订立本合同。　　一、工程名称　　办公室弱电综合工程　　二、工程内容　　详见附件：网络工程配置清单　　三、工程地点　　XXXXXXXXXXXXXXXX。　　四、合同工期　　开工日期：　　年　　月　　日，竣工日期：　　年　　月　　日　　合同工期总日历天数________天　　五、质量标准　　工程质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》　　六、合同价款　　金额：　　　　　　　　　　元整。 详见附件：网络工程配置清单及报价。　　七、付款方式　　工程支付款方式为：竣工验收后一次性付清。　　八、责任范围　　甲方：1、甲方派专人主管此项工程，现场协调施工安装和调试工作。　　乙方：1、负责整个工程的施工，安装，调试开通，并确保工程通过甲方或相关部　　门组织的工程验收。　　2、提供产品和设备的说明书、合格证、现场施工图、系统图等一切有关资料。　　3、乙方做到安全文明施工。全责承担承包范围内的一切安全事故。　　4、在工程未交付甲方前，乙方负责做好现场的成品保护工作。　　1　　九、保修事项　　承揽人向委托人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　十、其它事项　　1、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。　　2、甲方或有关部门，要求增减、调整工程中的设备配置，其费用按实结算，并增补合同，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。　　3、本合同未尽事项，可经双方研究后另行补充。　　4、本合同经双方签字后生效。　　委托方：　　　　　　　　　　　　　　　　承揽方：　　签字：　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　日期：　　　　　　　　　　　　日期：　　2工厂弱电工程综合布线施工注意事项　　弱电工程综合布线施工注意事项　　弱电工程的新建、改建和扩建过程中，要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响，也会影响工程的效益。因此，我们要注意以下几个方面的问题。　　一、做好预算，材料必须跟上工程的进度　　工程施工，一般都要先做各种线路材料的预算，这是很重要的一条，是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。　　二.施工中认真负责,精益求精　　1．专业钻孔　　．房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。　　．房内吊顶线的高度 　　．走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况，应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间.　　．碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以　　下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放在强电附近。　　．同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。　　2．开槽　　．深度：以铺设的PVC管直径为参照物，槽的深度应该是PVC管直径+3厘米，特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1.　　．宽度：最好和PVC管的直径相符，但不能过宽。这样有利于水泥补槽。　　．走向：槽的走向决定着通信线路的结构，所以槽尽量走最短的距离。　　(4)．背靠背的房间：特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。　　3．壁挂式机柜的安装。　　确定位置的位置。机柜安装的要稳、准、正，必须打3个以上膨胀螺丝。根据线路进入的情况决定是否拧开上下2个进线口的挡板。 注意：当挡板的螺丝拧不出时禁止野蛮撬开，否则会导致机柜变形。　　4．穿线、拉线的长度必需先行进行精确的测量线路的长度，不能随意或者想当然进行线路的剪裁。　　(1)．用卷尺衡量弱电井内的机柜位置、过道、墙厚、预留等不起眼的长度进行总和再进行裁剪。裁剪后此线的两端要贴上标签。　　(2)．裁剪线时请注意分清机柜的楼层位置和该机柜是不是放该线的．　　(3)．线裁剪完后发现长了就不能再次裁剪。　　(4)．线路进入机柜后，必须预留—2M的长度，特指墙柜。　　5．安装PVC管　　(1)．房间内　　•PVC管的安装　　a.直径相同的PVC管连接时必须要使用直通接头、3通或4通、90°弯接头；像连接PVC管角度大于90°这样特殊情况可以用90°的弯接把线套起并用白胶布加以固定，不能直接使用胶布包。以上的各种连接不能直接使用胶布裹着或者缠着敷衍了事。　　b.需要线穿墙的地方要使用PVC管，不能裸线在墙体内。　　c.槽内安置PVC线管时需用管卡加以固定，避免补槽前管脱落或补槽后线管曝出墙面。　　•PVC管裁剪　　PVC管裁剪不能长也不能短　　例如：主管分出支线的连接点长度不能过短使传输线裸露在外；中间连接时同样不能过短，因此不使用接头而改用胶布。最后就是PVC管与信息点的底盒之间这段的距离要恰到好处，长了！底盒装不进；短了！补槽时水泥渗入管内并把线冻死。PVC管与信息点的底盒之间的长度最好使用底盒进行比较。　　．走廊　　•PVC管的安装　　本层如果使用∮ 40的管那么就全使用相同的管子，不能一头大一头小；当附近有消防管时可以使用大尺寸的绑带将PVC管固定在消防管上，但不能低于吊顶。如果附近没有消防管可以用管抱固定在墙上。　　•PVC管的连接　　直径不同的PVC管连接时同时也要使用变径直通、三通等，不能直接使用胶布。　　•PVC槽板的安置　　PVC槽板安装时注意平行水平面，最后盖槽板时必需盖紧不能被线撑开。　　•PVC槽板内的线　　线每隔用绑带扎紧并用管卡把这困线固定在槽板内。　　6．补槽及底盒安装　　.补槽前应先做防尘处理，使用袋子将多出线卷起来包在底盒内。　　.水泥均匀不能高于墙也低于墙；底盒安置时应该平齐墙面和地面水平面，也就　　是说底盒不能凸出、凹进和歪斜。　　7．接地　　室内拉线:只能剪一次线,而且要准.这样的要求,那施工时就时就不能估算了.要拉多长就剪多长.　　室外:镀锌角钢必须打进规定、焊接牢固。室外接地安装完后用铁锤敲打焊接处检查是否牢固，然后用防锈油漆刷下焊接口。最后通告其他施工方人员这里有我们埋设的接地系统在施工挖掘时注意。　　三、精心组织，及时纠错，避免无可挽救的后果。　　一定要参与其中，从开始的布局规划，到具体的施工过程，都应该了如指掌。这样，一有不合理的地方及时提出；二是对施工质量有一个随时的“监督”，不满意的地方可以随时提出；三是对网络的规划布局有一个清楚的了解和掌握，也便于日后的维护。