《工程招投标与合同管理自考》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
工程招投标与合同管理自考篇一：自考工程招投标与合同管理重点小抄_图文招标投标与合同管理1.绪论1.工程建设是对土木建筑工程的建造和线路管道、设备安装及与之相关的其他建设工作的总称。2.建设程序是指由法律行政法规、规章所规定的，进行工程建设活动所必须遵循的阶段及其先后顺序。3.建设程序分三个大阶段：工程建设前期阶段（项目建议书、可行性研究、立项、获得建设用地、报建、项目发包与承包、初步设计）；工程建设实施阶段（勘查设计、设计文件审查、施工准备、工程施工、生产准备与试生产、竣工验收）；投产阶段（生产运营交付使用、承包期内保修、项目后评价）4.建设项目管理方式：传统自管方式（设计-招标-建造）；总承包管理方式（设计采购施工/交钥匙总承包EPC、设计-施工总承包D-P、设计-采购总承包E-P、采购施工总承包P-C）；三角管理方式5.招标投标是招标人能对工程、货物和服务事先公开招标文件，吸引多个招标人提交投标文件参加竞争并按招标文件的规定选择交易对象的行为。6.法人是具有民事权利和民事行为能力，并依法享有民事权利和承担民事义务的组织。具备的条件：依法成立、有必要的财产和经费、有自己的名称、组织机构和场所、能独立承担民事责任。7.招标投标制适用条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制；二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家的竞争局面，买方才能居于主导地位，有条件以招标方式从多家竞争者中选择中标者。8.合同是平等自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。9.合同法律性质：合同是一种民事法律行为；合同是两方以上当事人的意识表示一致的民事法律行为；合同是以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的的民事法律行为；合同是当事人在平等、自愿的基础上产生的民事法律关系；合同具有法律约束力的民事法律行为。10.法律基础对合同的实施和管理有如下两个作用：合同在其签订和实施工程中受到这个法律的制约与保护，该合同的有效性和合同实施的法律后果按这个法律判定；对一份有效地合同，除合同作为双方的第一准则外，如果出现合同规定以外的情况或出现合同本身不能解决的问题或合同无效，应以据适用于合同关系的法律解决。2.招标投标制度1.招标投标基本程序：招标-投标-开标-评标-定标-签订合同2.招标投标法的立法目的：规范招标投标活动；提高经济效益；保证项目质量；保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。3.实行招标投标制的作用：确立了竞争的规范准则，有利于开展公平竞争；扩大了竞争范围，可以使招标人更充分的获得市场利益，社会获得更大效益；有利于引进先进技术和管理经验，提高企业有效竞争能力；提供正确的市场信息，有利于规范交易双方的市场行为。4.现代竞争与原始竞争区别： 平等准则；信誉准则；正当准则；合法准则。5.必须进行招标的条件：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万以上的；勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的；单项合估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万以上。6.投标活动原则：公开公平公正和诚实信用的原则；强制与自愿结合的原则；合法原则；开放性原则；行政监督原则。7.市场机制：是市场经济的总体供能，是经济成长过程中最重要的驱动因素，是价格机制、竞争机制、风险机制、供求机制所构成。价格机制是核心，竞争是关键，风险是基础机制，供求机制是保证机制。8.竞争机制是市场机制的内容之一，是商品经济活动中优胜劣汰的手段和方法。9.招标投标机制是指在市场经济条件下，采购人招标人投标人之间的相互关系、招标投标的运行规律及市场竞争对招标投标的调节功能。市场机制运行规律是：竞争-发展-在竞争-在发展；招标投标运行规律：需求-竞争-优胜劣汰-成交10.业主采取招投标的基本目标：采购有较好的经济性和效率性；选择一个能胜任项目的承包人；签订一个有力合同。11.两阶段招标：是指先邀请提交根据概念设计或性能规格编制的不带报价的技术建议书，可以进行技术和商务澄清和调整随后对招标文件作出修改；第二部邀请提交最终的技术建议书和带报价的招标文件。12.代理行为具有的特征：代理人以自己的技能为被代理人的利益独立为的意识表示；代理人必须以被代理人的名义实施法律行为；代理行为的法律效果直接归属于被代理人。13.代理机构设立条件：有从事招标代理业务的营业场所和资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法律规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、技术等方面的专家库。14.资源配置：是对相对稀缺的资源在各种不同用途上加以比较做出的选择。15.招标投标的特点：是由符合一定条件的组织发起的；招标投标程序与规则具体、明确、公开；招标要求和条件通过招标文件一次性公开；有多个投标人以递交一份密封的投标文件的方式参与竞争；投标文件由招标人在投标人在场的情况下公开开启；交易对象的选择由一定的组织按公开的程序和标准秘密进行；招标人以发出中标通知书的方式确定交易对象，公开最终交易结果。16.法律救济：它是指在法定权利受到侵害或可能受到侵害的情况下，依照法律规则所规定的方法、程序和制度所进行的救济。法律救济的根本目的在于补救受损害者的合法权益，也是基本功能。3.招标条件与规则1.工程建设项目招标的类型：工程施工招标；工程货物招标；工程服务招标2.强制招标的范围：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。3.采用邀请招标采购的条件： 具有特殊性，只能从有限的范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。4.招标人必须具备条件：编制招标文件的能力，组织评标的能力。1 5.招标人自行办理招标的能力要求：具有项目法人资格；具有与招标项目规模和复杂程度相适应的过程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；有从事同类建筑招标的工作经验；设有专门的招标机构；熟悉和掌握招标法及有关法规。6.项目招标条件：履行审核手续，落实资金来源。7.招标准备工作：除了场地准备，技术物质准备以外主要工作是成立招标机构，编制招标文件。8.标底的采用方式：以批准概算的相应部分作为标底；委托造价工程师编制标底；以投标价的加权平均值作为标底。9.资格审查有资格预审和资格后审两种方式，主要目的是确定投标人是否具有独立订立合同的权利，是否具有相应的履约能力。10.招标文件在招标过程中的作用：是招标人招标承建工程项目的、采购货物或服务的法律文件；是投标人准备投标文件的依据；招标文件是评标的依据；招标文件还是签订合同所尊询的文件。11.招标文件的内容：一般包括编写和提交投标文件的规定、投标文件的评审标准与方法、合同的主要条款以及附件内容。招标文件包含的技术要求、投标报价要求和主要合同条款等是文件的关键内容。12.建设工程招标文件内容：招标公告；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；工程量清单；图纸；技术标准和要求；招标文件和格式；投标人须知前附表规定的其他材料。13.招标文件编制的基本原则：招标文件制定要符合竞争性招标要求；要让所有合格的有意参加投标的投标人即使了解招标人的要求；为所有投标人提供参加均等的投标机会；招标文件的制定要有关专家参加。14.招标实施过程：发布招标公告；投标资格预审；通知参加投标人并出售标书；召开标前会议。15.投标资格预审程序：招标人编制资格预审文件；发布资格预审公告；出售资格预审文件；潜在投标人编制并递交资格申请文件；对申请文件评审；编写资格评审报告；发出资格预审结果通知。16.初步评审：投标人是否符合投标条件；投标文件是否完整；主要方面是否符合要求；计算方面是否有差错。详细评审：商务评审和技术评审。17.中标候选人必须符合下列条件：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。18.常见的评标方法：专家评议法；最低投标价法；经评审的最低投标价法；综合评估法；设备寿命期费用评标法。19.评标方法的基本要求：公正性、适应性、科学性。4.投标业务与方法1.投标人具备下列条件：与招标文件要求相适应的人力、物力、财力；招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；法律法规规定的其它条件2.投标准备主要包括内容：有关投标信息调研、投标资料的准备、办理投标担保3.投标资料包括： 营业执照、资质证书、单位主要成员及简历、法定代表身份证明、委托代理授权书、项目负责人的委任证书、主要技术人员的资格证书及简历、主要设备仪器明细等等4.招标投标中使用的担保形式：投标保函（银行保函、担保书）投标保证金（银行汇票、支票、现金；国际招标也可提交银行本票、信用证）5.联合体投标必须符合下列要求：参加联合体的所有成员都应分别填写完整的资格预审表格，切不允许任何单位提交或参加一个以上的投标；资格预审申请书中必须指明为首的主办人；申请书必须确认；申请书必须说明拟仪中每个合伙人参与情况及责任。6.投标决策内容：针对招标是投标还是不投标；投什么性质的标；投标中如何采用以长治短以优制胜的策略和技巧7.投标方向的选择：承包市场情况、竞争的优势；承包者自身情况；项目情况；业主状况。8.影响投标决策的因素：主观：技术、经济、管理、信誉方面的实力；客观：项目的难易程度；业主和其合作伙伴的情况；竞争对手的实力、优势及投标环境的优劣；法律法规的情况；风险问题。9.投标报价有成本（直接费、间接费）利润、税金构成，编制方法：工料单价法、综合单价法；施工承包合同价的采用方式：固定价、可调价、成本加酬金10.常用工程投标报价技巧：灵活报价法、不平衡报价法、突然降价法、增加建议法、分包商报价的采用11.投标文件编制：现场踏勘、分析招标文件，编制技术文件，编制投标文件；准备备忘录提要12.投标文件内容：投标函、投标人资格资信证明、投标项目方案及说明、投标价格、招标文件要求的其他内容。13.投标中的不正当竞争行为：串通投标（是指投标人为谋取中标而同招标人、评标人、投标人暗中合谋，具有很强的欺骗性和隐蔽性）；以低于成本价格报价或弄虚作假骗取中标。5.合同的商签与履行1.现代工程建设合同的基本要求：合同内容齐全，条款完整，不能漏项；定义清楚、准确，双方责任的界限明确，不能含混不清；注重保护双方利益；符合工程管理需要；合同的标准化。2.合同激励机制的种类：成本激励、工期激励、绩效激励3.非赌注性质的激励项目合同应处理好三个关系：奖励、承担相应风险；安全保障4.合同类型：总价合同（固定总价合同、调价总价合同、固定工程量总价合同、复费率表的总价合同、管理费总价合同）；单价合同（估计工程量单价合同、纯单价合同、单价与子项包干混合式合同）；成本加酬金合同5.合同协议：是中标单位与业主签订的明确合同标的及双方权利、义务的简明文件，它起着承包合同纲领的作用。6.合同的基本作用： 合同确立了项目实施和管理的主要目标；合同规定了双方的经济关系；合同是双方的最高行为准则，项目管理以合同为核心；合同和它的的法律约束力是项目实施和管理的保证；合同是双方解决争执的依据。7.项目合同体系的作用：它反映了项目任务的范围和划分方式；它反映了项目所采用的管理模式；他在很大程度上决定了项目的组织形式8.建设工程合同的特征：合同的主体只能是法人，而且必须有莫种资格的法人；合同标的仅限于建设工程；国家管理的特殊性；合同具有次序性；合同为要式合同9.建设工程合同的分类：勘察合同、设计合同、施工合同、总承包合同 。210.合同订立的基本原则：当事人地位平等原则；合同自由与国家适当干预相结合原则；公平原则；诚实信用原则；合同第一性原则11.合同谈判的主要内容：决标前：技术性谈判和经济型谈判；决标后：商务和技术的所有的条款（承包内容和范围的确认；技术要求、技术规范和技术方案；价格调整条款；合同款支付方式、工期和维修期；争端的解决；其它有关该善合同条款的问题12.合同效力是指因合同而生的一系列权利、义务关系及相应的法律责任。13.合同的法律约束力包括三个方面：履行合同约定的义务；二是不得擅自变更或解除合同；三是履行合同隐含义务。14.合同的生效条件：当事人订立合同时具有相应的缔约行为能力；当事人意识表示真实；合同不违反法律和社会公共利益；合同的内容必须确定或可能。15.建设工程合同无效的原因：法定无效建设工程合同（一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益的；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的；以合法形式掩盖非法目的的；损害社会公共利益的；违反法律行政法规的）；被撤销的建设工程合同；未被追认的建设工程合同。16.建设工程合同无效的类型：主体资格不合格（发包，承包）；订立合同的内容不合法（违反招标投标强制规定的建设工程合同，必须进行招标而未招标或中标无效，导致的合同无效；承包人非法转包建设工程造成的合同无效；承包人违法分包建设工程导致的合同无效；没有订立书面形式的建设工程合同，导致的无效）17.施工合同被确认为无效的已履行的：恢复原状；折价补偿；赔偿损失；收缴财产。18.无效合同承担行政合同的方式：责令整改；责令停业整顿；降低资质等级；吊销资质证书；罚款19.缔约过失责任构成条件：一是当事人有过错；二是损害后果发生的；三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。20.合同履行的原则是指合同依法成立后当事人双方在履行过程中必须遵循的一般准则是指导当事人正确履行合同义务的基本准则。（实际履行原则；全面履行原则；协作履行原则；监督履行原则）21.同时履行抗辩权：是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在对方当事人未予给付之前有权拒绝先为给付。22.后履行抗辩权：是指双务合同中，有先后履行顺序时候履行一方有权要求应该先履行的一方先行履行自己的义务。23.不安抗辩权： 是指合同成立后如果后履行债务的一方当事人财产状况恶化。先履行债务的一方当事人确有其财产状况恶化的证据时，在后履行的一方未履行或未提供担保之前有权拒绝先为履行。24.债权人代为权：是指债权人为了保障其债权不受损害，而已自己的名义代替债务人行使债权的权利。25.债权人撤销权：是指债权人对债务人所作的危害其债权的民事行为，有请求法院予与撤销的权利。6.建设工程合同管理1.合同管理的四要素：管理主体、管理客体、组织目的、组织环境条件。2.合同管理的目标是通过合同的签订合同的实施控制等工作，全面的完成合同责任，保证建设工程目标和企业目标的实现。3.合同管理在项目管理中的作用：合同分配着工作任务，项目目标和计划的落实是通过合同实现的；合同确定了项目的组织关系；合同是工程实施过程中双方的最高行为准则；合同的法律约束力是合同施工和管理的要求和保证，同是他又是强有力的项目控制手段；合同是工程过程中争执解决的依据。4.合同管理的任务：是根据法律法规合同的要求，运用计划评审控制协调等手段，促进当事人依法签订、履行、变更合同和承担违约责任，减少和避免合同纠纷的发生，制止利用合同进行违法行为，保证项目顺利进行保护自己的正当利益。中心任务就是利用合同的正当手段避免风险、保护自己并获取更多的经济利益。5.工程建设合同的特点：管理持续时间长；合同管理对工程经济效益影响很大；合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的；合同管理影响因素多，风险大。6.合同管理过程：合同策划和合同评审；合同订立；合同实施计划；合同实施控制；合同后评价。7.合同管理的主要工作：建立管理组织机构，落实管理责任；做好合同总体策划规避合同风险；建立合同实施保证体系；实施严格有效地监督和控制；积极进行有效地索赔和反索赔；及时合法处理合同争议。8.合同策划要求：合同策划目的是通过合同保证项目总目标的实现；合同策划应符合合同基本原则；应保证合同实施过程中的系统性和协调性。9.合同策划依据：项目要求；资源情况；市场状况10.三种合同的特点：固定单价合同的特点是单价优先，承包者仅按合同规定承担报价的风险而工程量的变化的风险由业主承担；固定总价合同的特点以一次包死的价格委托，价格不因环境的变化和工程量的变化而变化；成本加酬金合同是以工程最终合同价格按承包者的实际成本加一定比例的酬金计算。11.合同评审的意义：充分了解业主的要求，为执行项目控制目标创造条件；可以充分知道本公司在执行合同时存在的问题提高公司的质量保证能力；培养履行合同意识，提高企业履约能力；实施有效地合同评审可以化解、防止和减少风险12.合同评审的内容：招标内容和合同的合法性；招标文件的合法性和完备行审查；合同双方责任权益和项目范围认可；与产品或过程有关要求的评审；合同风险评估。13.合同评审的步骤：确定评审方式、时间地点；准备评审资料；发出评审通知；召开评审会；通过评审报告；遗留问题的处理14.风险大的合同内容： 工程规模大工期长，且业主采用固定总价合同；业主要求固定总价合同但招标文件中图纸不详细，不完备、工程量不准确、范围不清楚等；业主将标期压缩的很短，承包商没有时间分析招标文件而且招标文件为外文，采用承包商不熟悉的合同条件；工程环境部确定性大；业主有明显非理性思维对承包商要求苛刻。15.合同实施计划的主要内容：合同实施的总体策略；合同实施总体安排；工程分包策略；合同实施保证体系。16.合同实施保证体系构建原则：明确项目目标和原则；落实项目责任；项目预控；能有效避免合同纠纷。17.合同有效控制的原则：控制应该同计划和组织相适应；应该突出重点强调例外；应该具有灵活性及时性和经济性；控制工作应该培养组织成员的自我控制能力18.合同控制方法：按发展过程（事前、事中、事后）按照控制信息的来源（前馈、反馈）按是否形成（开环、闭环）归纳起来：主动、被动。3 19.被动控制措施：应用现代方法手段跟踪测试发现异常及时采取措施；建立项目实施过程中人员控制组织，明确控制责任；建立有效信息反馈系统。20.主动控制措施：详细调查并分析外部环境；识别风险；高质量做好组织工作，是组织与目标计划高度一致；制定应急备用方案；沟通信息流通渠道，加强信息收集。21.合同交底就是组织大家学习合同和合同总体分析结果，将合同内容贯彻下去，让相关的人清楚合同条款，并准照执行，防止对合同不熟悉而出现违反合同的行为22.合同交底的内容：合同的主要内容如：主要权利义务、合同价格、工期、工程中一些问题处理等；在投标和签订过程中的问题；履行时应注意的问题可能的风险和建议；合同要求和相关方的期望、法律规定社会责任。23.合同跟踪的依据：合同和合同分析结果；各种实际的过程文件；工程管理人员每天对现场的了解24.合同实施过程中出现问题处理措施：技术措施；组织管理措施；经济措施；合同措施25.合同便更是指合同成立后尚未履行或未完全履行以前，当事人就合同的内容达成的修改和补充协议。26.合同变更效力：被变更的部分失去效力当时人按变更后的履行；合同变更只对未履行的部分有效没有朔及力；合同变更后不影响当事人请求损害赔偿的权利27.合同变更范围：涉及合同条款变更；工程变更；28.合同便更处理要求：变更应尽快做出；迅速全面系统的落实变更指令；保存原始图纸，设计变更资料，业主书面指令，变更后发生的采购合同发票及实物或现场图片。29.合同转让是指合同的当事人依法将合同的权利和义务全部或部分转让给第三人30.合同转让与分包的区别：合同转让后转让人及退出合同关系，受让人与原合的对方成为新的合同主体，而分包分包人与承包人之间的合同关系对原合同并无影响；合同转让后受让人成为合同主体对合同承担责任而分包人只对承包人负责；转让人不对受让人的义务向其相对人负责，而分包合同中承包人对分包人的义务向业主承担责任。31.索赔要求：工期延长；费用补偿32.索赔条件：客观性；合法性；合理性33.经济索赔的原则：必要原则、赔偿原则、损失最小原则、引证原则、时限原则、初始延误原则34.索赔意识：法律意识、市场经济意识、工程管理意识35.索赔的特征：索赔是要求给予补偿的权利主张；索赔的前提是自己没有过错；只有实际发生了经济损失一方才能向对方索赔；索赔是一种未经确认的单方行为36.反索赔报告重点内容：索赔事件的真实性；干扰事件责任分析；索赔理由分析；干扰事件的影响分析；证据分析；索赔值审核37.合同后评价是指执行合同完后对合同的战略执行过程效果作用和影响等进行的系统的客观的分析终结。38.合同后评价目的： 及时反馈信息、调整相关政策、争强项目管理人责任心、提高合同管理水平、改进未来项目合同管理提高经济效益39.后评价内容：合同签订情况评价；执行状况评价；管理工作评价；合同条款评价40.风险的特征：客观性、不确定性、可预测性、损失性、结果双重性41.风险分类：类型（纯风险、投机风险）来源（大环境风险、自然风险、商务风险、特殊风险）42.风险分配原则：工程参与各方的责权利平等互利与均衡；责权利分配应与建设目标和特点相匹配；业主承担风险管理的监督与抉择责任43.风险管理过程：建立总体框架、风险识别、风险评定、处理、评审与监视、沟通、项目总结7.国际招标投标概要1.GPA的基本目标：一是通过建立一个有效的关于政府采购的法律、法规、程序和措施的多边框架，实现世界贸易的扩大和更大程序的自由化，该善并协调世界贸易的运行环境；二是通过政府采购竞争范围的扩大，加强透明度和客观性，促进政府采购程序的经济性和高效率。2.GPA的采购方式：公开招标、选择性招标、有限性招标、电子拍卖3.世行《指南》的采购原则：指南》的采购原则》调整对象是平等主体之间的（财产关系）和（人身关系）。7 2．联营有（法人型联营、合伙型联营、协作型联营）三种形式。3．代理可分为（委托代理、法定代理、指定代理）三种。4．债具有（债的主体、债的内容、债的客体）三要素。5．人身权包括（健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权）等具体的人身权利。6．民事责任一般分为（违约责任)和(侵权责任）。7．诉讼时效一般有(普通诉讼时效)和（特别诉讼时效）之分。8．合同主体包括（公民、法人）和（其他依法成立的组织）。9．合同形式主要有（书面形式）和（口头形式）两种。10．订立合同的方式主要有（要约）和（承诺）方式。11．《合同法》规定违约责任的方式主要有（继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失）。12．不可抗力构成的条件有（不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性）。13．不可抗力的法律后果：合同法》规定违约责任的方式主要有（继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失）。12．不可抗力构成的条件有（不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性）。13．不可抗力的法律后果》、《通用条教》、《专用条款》）三部分组成。34、在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是（“单价”计价的项目）另一类是（“项”包干的项目）。35、资格预审文件包括（资格预审通告、须知、资格预审标）和（资料、资格预审合格通知书）等方面的内容。36、标底价格由（成本、利润、税金）等组成。37、标底编制的计价方法有采用（工料单价计价方法、综合单价计价方法）两种 。838、评标委员会的成员一般由（招标单位、上级主管部门）和（受聘专家）组成。39、评标可以采用（合理低价法）和（综合评议法）。40、对于大型或技术复杂的工程，可以采用（技术标）和（商务标）两阶段评标法。41、国家工程招标方式有四种类型（国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标）。42、国际有限招标包括两种方式（一般限制）和（特邀）。43、择优一般包含（较抵的价格、先进的技术、优良的质量、短期的工程）四个方面。44、投标人的投标班子应由（经营管理类人才、技术专业人才、商务金属类人才）三种类型的人才组成。45、国际联合承包的主要方式有（工程项目合营公司、合资公司、联合集团）。46、投标报价计算包括（定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价）。47、投标决策可分为两阶段进行（前期阶段）和（投标决策的后阶段）。48、按性质分，投标有（风险性）和（保险性），按效益分投标有（盈利标）和（保本标）。49、降低投标价格可以从（降低投标利润、降低经营管理费）和（设定降价系数）三方面入手。50、邀请招标一般邀请（三）家承包商参加投标。51、国际工程投标工作程序大体上可分为（工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价）和（投标文件的编制和发送）四个主要过程。52、影响国际工程投标决策的因素主要有（业主方面、工程方面、承包商方面）三方面。53、国内过程投标报价费用的组成（直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费）。54、建设工程施工工程量计价方式有两种（工料单价方式）和（综合单价方式）。55、分项工程单价有（直接费、间接费、利润）等。56、建设工程合同具有（合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求）等特征。57、从承发包的不同范围和数量进行划分，可将建设工程合同划分为（总承包合同、承包合同、分包合同）。58、从完成承包的内容进行划分，可将建设工程合同划分为（勘察合同、设计合同、施工合同）。59、从付款方式进行划分，可将建设工程合同划分为（总价合同、单价合同、成本加酬金合同）。60、建设监理合同的主体是（业主和建设单位、监理单位）。61、建设监理合同主体双方的关系是（委托和被委托）的关系。62、货物运输合同有（承运人、托运人、收货人）三方当事人。63、保险合同可分为（财产保险）和（人身保险）两类。6 4、承揽包括（加工、定作、修理、复制、测试、检验）等工作。65、施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行（工程建设质量管理、进度管理、费用管理）的主要依据之一。66、施工合同的当事人是（发包人和承包人双方是平等的民事主体）。67、在施工合同中，实行的是（以工程师为核心）的管理体系。68、合同价款可以按照（固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同）。69、工程款的结算方式有（按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算）方式等。70、施工合同的进度控制可分为（施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段）三阶段。71、担保的方式有（保证、抵押、质押、留置、定金）五种。72、FIDIC的合同条件分为（通用条件）和（专用条件）两部分。9 73、《合同发》对合同生效规定了（成立生效、批准登记生效、约定生效）三种情形。74、商务金融类人才是指具有（金融、贸易、税法、保险、采购、保函、索赔）等专业知识的人才判断题1、只有具有民事权利能力的公民才能参与民事活动。（√）2、无权代理人进行的代理行为是无效的。（X）3、普通诉讼时效为2年。（√）4、只要当事人协商一致，即可变更合同。（√）5、当事人因防止损失扩大而指出的合理费用有自己负责。（X）6、建设工程市场的形成是计划净尽的产物。（X）7、建设市场的课题一般是指建筑产品。（√）8、建筑产品具有商品属性。（√）9、工程承包合同属于经济合同。（√）10、推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（√）11、工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程（√）12、可行性研究是建设单位招标活动的前提。（X）13、招标费用由招标单位承担。（X）14、在投标文件中当单价与合价不一致时，以合价为准。（X）15、在投标文件中，若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时。以文字数字为准。（√）16、一个工程可有多个标底。（X）17、招标单位可以编制标底，也可以不编制标底。（√）18、不编制标底的，按最低价中标。（√）19、中标就是择优。（√）20、现场考察是投标者的权利，又是他的职责。（√）21、现场考察的费用又组织者承担。（X）22、工程标价是投标文件的核心内容。（√）23、报价正确与否直接关系到投标的成败。（√）24、对于风险很大的项目，宜采用单价合同。（X）25、对震后的救灾工程，宜采用单价合同。（X）26、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。（√）27、在施工合同中，实行的是以监理为核心的管理体系。（√）28、工程验收是质量控制的作重要环节。（√）29、质量保证期从工程竣工验收之日算起。（√）30、工程分包解除了承包商的责任和义务。（X）31、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（√）32、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。（√）33、公开招标不利于公平竞争。（X）34、邀请招标可以有较大的选择范围。（X）10 35、议标无法获得有竞争力的报价。（√）36、两阶段招标是公开和限制向结合，先限制后公开。（X）37、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。（√）38、招标单位必须具有法人资格。（√）39、中标后，甲乙双方先签协议书，后签合同条款。（√）40、招标文件中的投标书是中标单位替投标单位起草的文件。（√）41、报价就是投标人对投标项目的施工预算。（X）42、原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。（√）43、投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（X）44、投标时所确定的材料价格是指市场的材料价格。（X）45、在投标文件上签字的人必须是企业经理。（X）46、估计今后会增加工程量的项目，其单价可以提高些。（√）47、零星用工的单价可以报高一些。（√）48、国际工程招投标是国际工程承包的产物。（√）49、投标文件中必须包括投标保函。（√）50、单价合同目前适用范围较广。（√）51、高报价=基础报价+（各项风险损失之和×修正系数）。（X）52、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（X）53、对于投标保证金，如中标单位拒绝签合同，则无权请求返还。（√）54、保函是担保的一种形式。（√）55、投标文件的每一页都必须签字盖章。（√）1 1[案例1]某市一隧道工程全部由政府投资。该项目为地方重点项目，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作已全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位。在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题：通用条教》、《专用条款》）三部分组成。34、在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是（“单价”计价的项目）另一类是（“项”包干的项目）。35、资格预审文件包括（资格预审通告、须知、资格预审标）和（资料、资格预审合格通知书）等方面的内容。36、标底价格由（成本、利润、税金）等组成。37、标底编制的计价方法有采用（工料单价计价方法、综合单价计价方法）两种。8 38、评标委员会的成员一般由（招标单位、上级主管部门）和（受聘专家）组成。39、评标可以采用（合理低价法）和（综合评议法）。40、对于大型或技术复杂的工程，可以采用（技术标）和（商务标）两阶段评标法。41、国家工程招标方式有四种类型（国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标）。42、国际有限招标包括两种方式（一般限制）和（特邀）。43、择优一般包含（较抵的价格、先进的技术、优良的质量、短期的工程）四个方面。44、投标人的投标班子应由（经营管理类人才、技术专业人才、商务金属类人才）三种类型的人才组成。45、国际联合承包的主要方式有（工程项目合营公司、合资公司、联合集团）。46、投标报价计算包括（定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价）。47、投标决策可分为两阶段进行（前期阶段）和（投标决策的后阶段）。48、按性质分，投标有（风险性）和（保险性），按效益分投标有（盈利标）和（保本标）。49、降低投标价格可以从（降低投标利润、降低经营管理费）和（设定降价系数）三方面入手。50、邀请招标一般邀请（三）家承包商参加投标。51、国际工程投标工作程序大体上可分为（工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价）和（投标文件的编制和发送）四个主要过程。52、影响国际工程投标决策的因素主要有（业主方面、工程方面、承包商方面）三方面。53、国内过程投标报价费用的组成（直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费）。54、建设工程施工工程量计价方式有两种（工料单价方式）和（综合单价方式）。55、分项工程单价有（直接费、间接费、利润）等。56、建设工程合同具有（合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求）等特征。57、从承发包的不同范围和数量进行划分，可将建设工程合同划分为（总承包合同、承包合同、分包合同）。58、从完成承包的内容进行划分，可将建设工程合同划分为（勘察合同、设计合同、施工合同）。59、从付款方式进行划分，可将建设工程合同划分为（总价合同、单价合同、成本加酬金合同）。60、建设监理合同的主体是（业主和建设单位、监理单位）。61、建设监理合同主体双方的关系是（委托和被委托）的关系。62、货物运输合同有（承运人、托运人、收货人）三方当事人。63、保险合同可分为（财产保险）和（人身保险）两类。6 4、承揽包括（加工、定作、修理、复制、测试、检验）等工作。65、施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行（工程建设质量管理、进度管理、费用管理）的主要依据之一。66、施工合同的当事人是（发包人和承包人双方是平等的民事主体）。67、在施工合同中，实行的是（以工程师为核心）的管理体系。68、合同价款可以按照（固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同）。69、工程款的结算方式有（按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算）方式等。70、施工合同的进度控制可分为（施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段）三阶段。71、担保的方式有（保证、抵押、质押、留置、定金）五种。72、FIDIC的合同条件分为（通用条件）和（专用条件）两部分 。973、《合同发》对合同生效规定了（成立生效、批准登记生效、约定生效）三种情形。74、商务金融类人才是指具有（金融、贸易、税法、保险、采购、保函、索赔）等专业知识的人才判断题1、只有具有民事权利能力的公民才能参与民事活动。（√）2、无权代理人进行的代理行为是无效的。（X）3、普通诉讼时效为2年。（√）4、只要当事人协商一致，即可变更合同。（√）5、当事人因防止损失扩大而指出的合理费用有自己负责。（X）6、建设工程市场的形成是计划净尽的产物。（X）7、建设市场的课题一般是指建筑产品。（√）8、建筑产品具有商品属性。（√）9、工程承包合同属于经济合同。（√）10、推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（√）11、工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程（√）12、可行性研究是建设单位招标活动的前提。（X）13、招标费用由招标单位承担。（X）14、在投标文件中当单价与合价不一致时，以合价为准。（X）15、在投标文件中，若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时。以文字数字为准。（√）16、一个工程可有多个标底。（X）17、招标单位可以编制标底，也可以不编制标底。（√）18、不编制标底的，按最低价中标。（√）19、中标就是择优。（√）20、现场考察是投标者的权利，又是他的职责。（√）21、现场考察的费用又组织者承担。（X）22、工程标价是投标文件的核心内容。（√）23、报价正确与否直接关系到投标的成败。（√）24、对于风险很大的项目，宜采用单价合同。（X）25、对震后的救灾工程，宜采用单价合同。（X）26、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。（√）27、在施工合同中，实行的是以监理为核心的管理体系。（√）28、工程验收是质量控制的作重要环节。（√）29、质量保证期从工程竣工验收之日算起。（√）30、工程分包解除了承包商的责任和义务。（X）31、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（√）32、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。（√）33、公开招标不利于公平竞争。（X）34、邀请招标可以有较大的选择范围。（X）1 035、议标无法获得有竞争力的报价。（√）36、两阶段招标是公开和限制向结合，先限制后公开。（X）37、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。（√）38、招标单位必须具有法人资格。（√）39、中标后，甲乙双方先签协议书，后签合同条款。（√）40、招标文件中的投标书是中标单位替投标单位起草的文件。（√）41、报价就是投标人对投标项目的施工预算。（X）42、原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。（√）43、投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（X）44、投标时所确定的材料价格是指市场的材料价格。（X）45、在投标文件上签字的人必须是企业经理。（X）46、估计今后会增加工程量的项目，其单价可以提高些。（√）47、零星用工的单价可以报高一些。（√）48、国际工程招投标是国际工程承包的产物。（√）49、投标文件中必须包括投标保函。（√）50、单价合同目前适用范围较广。（√）51、高报价=基础报价+（各项风险损失之和×修正系数）。（X）52、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（X）53、对于投标保证金，如中标单位拒绝签合同，则无权请求返还。（√）54、保函是担保的一种形式。（√）55、投标文件的每一页都必须签字盖章。（√）11 [案例1]某市一隧道工程全部由政府投资。该项目为地方重点项目，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作已全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位。在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。问题》第二十二条规定，招标人不得向他人透漏已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。3、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15日前以书面形式通知所有招标文件授受人若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响。本案例背景资料未说明投标日期已相应延长。4、现场踏勘应安排在书面答复投标提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。【案例2】某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。问题：中华人民共和国招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15日前以书面形式通知所有招标文件授受人若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响。本案例背景资料未说明投标日期已相应延长。4、现场踏勘应安排在书面答复投标提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。【案例2】某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。问题》中规定的招标方式有哪几种？（2）简述招标人对投标人进行资格预审的程序。【参考答案】（1）《招标投标法》中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。（2）资格预审程序：招标投标法》中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。（2）资格预审程序》的有关规定？【参考答案】（1）合理。根据《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。（2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合《招标投标法》的有关规定：招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。 （2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合《招标投标法》的有关规定》第二十三条规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期前至少15d（而不是l0d）前以书面形式通知所有招标文件收受人。2）不应该仅从剩下的B、C两家投标单位中选择中标人。根据《招标投标法》的规定，投标人少于3个时，招标人应当依照本法重新招标。【案例】2017年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼在设计上要求比较复杂，根据当地建设局的建议并经建设单位常委会研究决定，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。经过公开招标，有A和B参加了投标，两个投标单位在施工资质、施工力量、施工工艺和水平以及社会信誉上都相差不大，地震局的领导以及招标工作领导小组的成员对究竟选择哪一家作为中标单位也是存在分歧。正在局领导犹豫不决时，有单位C参入其中，C单位的法定代表人是地震局某主要领导的亲戚，但是其施工资质却是三级，经C单位的法定代表人的私下活动，局常委会同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与地震局签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。问题：招标投标法》的规定，投标人少于3个时，招标人应当依照本法重新招标。【案例】2017年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼在设计上要求比较复杂，根据当地建设局的建议并经建设单位常委会研究决定，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。经过公开招标，有A和B参加了投标，两个投标单位在施工资质、施工力量、施工工艺和水平以及社会信誉上都相差不大，地震局的领导以及招标工作领导小组的成员对究竟选择哪一家作为中标单位也是存在分歧。正在局领导犹豫不决时，有单位C参入其中，C单位的法定代表人是地震局某主要领导的亲戚，但是其施工资质却是三级，经C单位的法定代表人的私下活动，局常委会同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与地震局签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。问题》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。（2）A和C组成的投标联合体无效。根据《招标投标法》第三十一条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案例中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。 （3）招标人与投标人串通投标的行为表现如下：招标投标法》第三十一条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案例中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。（3）招标人与投标人串通投标的行为表现如下》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。（3）废标的条件如下【案例】某办公楼的招标人于2017年3月20日向具备承担该项目能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月25日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该3家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该3家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。问题：从所介绍的背景资料来看，该项目的招标投标过程中有哪些方面不符合《招标投标法》的规定？【参考答案】1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：招标投标法》的规定？【参考答案】1）从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：招标投标法》第37条规定》与该施工单位签订了施工合同。问题：1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。【参考答案】1.在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同不妥，依照招投标法，应于30天内签订合同。在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10％的协议不妥。依照招投标法，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2.监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据；这是招投标法明确禁止的；3.评标委员会组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任。正确组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中。技术、经济等 方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.B、F两家施工单位的投标不是有效标。B单位的情况可以认定为低于成本，F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。D、H两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。五个法定时限15天《招标投标法》第23条规定：招标投标法》第23条规定》第24条规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。30天《招标投标法》第46条规定：招标投标法》第46条规定》第47条规定：依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。5天国家经贸委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》第52条规定：评标委员会和评标方法暂行规定》第52条规定》第61条第1款、《合同法》第42条的规定，判决被告承担原告投标、定约的损失9000元，同时驳回原告其他诉讼请求。案例业主未经批准的项目进行招标负缔约过失责任某市拟建机场,成立了建设项目法人,在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经上级管理部门审核后,报国务院、国家计委审批并向国务院计划管理部门申请国家重大工程立项.审批过程中,项目法人以公开招标方式与3家中标的施工单位签订了《建设工程总承包合同》,约定由该3家施工单位共同为机场工程承包商,承包形式为一次包干,估算工程总价20亿元.但合同签订后,国家计划管理部门公布该工程为国家重大建设工程项目,批准的投资计划为17亿元.因此,该计划下达后,项目法人马上要求施工单位修改合同,降低包干造价,施工单位不同意,项目法人诉至法院,要求解除合同.法院审理认为该承包合同成立,但不生效.按《合同法》规定,一般情况下,合同成立即生效,除法律法规另有规定.在某些特殊情况下,合同成立了但并不生效,必须履行相关手续如登记、批准等之后,合同才生效.该合同标的是国家投资的重大建设工程项目,其工程造价必须经国务院有关部门审批后,才可签订合同.因此,该合同违背国家投资计划而无效.获得国家相关部门审批同意是发包方的义务,机场项目法人负有缔约过失责任,须赔偿施工单位因项目法人的缔约过失而造成的损失。案例业主因更换班子中断招标负缔约过失责任某高校综合实验大楼，于2017年3月公开招标，招标文件确定的投标截止时间和开标时间是2017年5月30日。共有8家投标人按照招标文件的要求提交了各自的投标文件和投标保证金80万元。但直至2017年1月，招标人仍未通知开标，各投标人为此都进行了交涉，事后才得知该高校法定代表人和领导班子成员都被更换，班子内部对应当按照原定招标方案开标，还是进行重新设计和重新招标意见不一，争执不下。正在这时，其中一家投标人因反复交涉无果，向法院提起诉讼，要求判决招标人承担缔约过失责任。退还投标保证金80万元，并赔偿利息、投标费用和延期开标造成的损失共计30万元。法院经审理支持原告的诉讼请求判令此高校，判决生效之日退还投标保证金，并赔偿由被告的缔约过失造成的原告损失28.8万元。案例：合同法》第42条的规定，判决被告承担原告投标、定约的损失9000元，同时驳回原告其他诉讼请求。案例业主未经批准的项目进行招标负缔约过失责任某市拟建机场,成立了建设项目法人,在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经上级管理部门审核后,报国务院、国家计委审批并向国务院计划 管理部门申请国家重大工程立项.审批过程中,项目法人以公开招标方式与3家中标的施工单位签订了《建设工程总承包合同》,约定由该3家施工单位共同为机场工程承包商,承包形式为一次包干,估算工程总价20亿元.但合同签订后,国家计划管理部门公布该工程为国家重大建设工程项目,批准的投资计划为17亿元.因此,该计划下达后,项目法人马上要求施工单位修改合同,降低包干造价,施工单位不同意,项目法人诉至法院,要求解除合同.法院审理认为该承包合同成立,但不生效.按《合同法》规定,一般情况下,合同成立即生效,除法律法规另有规定.在某些特殊情况下,合同成立了但并不生效,必须履行相关手续如登记、批准等之后,合同才生效.该合同标的是国家投资的重大建设工程项目,其工程造价必须经国务院有关部门审批后,才可签订合同.因此,该合同违背国家投资计划而无效.获得国家相关部门审批同意是发包方的义务,机场项目法人负有缔约过失责任,须赔偿施工单位因项目法人的缔约过失而造成的损失。案例业主因更换班子中断招标负缔约过失责任某高校综合实验大楼，于2017年3月公开招标，招标文件确定的投标截止时间和开标时间是2017年5月30日。共有8家投标人按照招标文件的要求提交了各自的投标文件和投标保证金80万元。但直至2017年1月，招标人仍未通知开标，各投标人为此都进行了交涉，事后才得知该高校法定代表人和领导班子成员都被更换，班子内部对应当按照原定招标方案开标，还是进行重新设计和重新招标意见不一，争执不下。正在这时，其中一家投标人因反复交涉无果，向法院提起诉讼，要求判决招标人承担缔约过失责任。退还投标保证金80万元，并赔偿利息、投标费用和延期开标造成的损失共计30万元。法院经审理支持原告的诉讼请求判令此高校，判决生效之日退还投标保证金，并赔偿由被告的缔约过失造成的原告损失28.8万元。案例》第四十二条的规定，陈某要承担缔约过失责任，应当就李某所遭受的损失进行赔偿。案例：常鑫瓷质砖有限公司委托公司干部罗新在苏州市设立办事处，并租用一间仓库。价值20余万元的瓷质砖存放在苏州仓库内。罗新结识苏州市钢铜雕刻有限公司的负责人陈鸿玉相识，联营未获同意。罗新又结识苏州市保达贸易商行承包人贾金龙，进行过业务洽谈，生意未做成。2017.1.20罗新准备回九江过春节，考虑到春节期间苏州会有已订合同的客户要求发货，委托陈鸿玉代为保管货物及帮助发货。陈鸿玉与贾金龙：苏州市钢铜雕刻有限公司的名义与苏州市保达贸易商行签订了一份代销常鑫公司瓷质砖协议，并于2017年2月3日至5日从罗新租用的仓库中运走价值人民币101836.25元的多种规格的瓷质砖。苏州市保达贸易商行仅付给陈鸿玉货款28500元，且该款已被陈鸿玉用于开办公司。常鑫瓷质砖有限公司向江西省九江市中级人民法院递交了起诉状。原告常鑫瓷质砖有限公司以代理权纠纷起诉，要求被告罗新、陈鸿玉及第三人苏州市保达贸易商行赔偿损失。问题：人民法院能否支持原告的诉讼请求？为什么？【参考答案】1.被告陈鸿玉与第三人所签订的代销瓷质砖协议，是在其超越代理权的情况下签订的，所以该协议依法无效。且双方均知道协议标的物——瓷质砖系原告所有，为被告罗新所保管，因此在返还标的物的同时，双方应连带承担赔偿责任。被告罗新擅自将仓库钥匙交给陈鸿玉，违反了企业内部制度规定，系严重失职行为，不属超越代理权行为，应由企业内部处理。江西省九江市中级人民法院作出判决： 1被告陈鸿玉与第三人苏州市保达贸易商行签订的代销瓷质砖协议无效。2第三人苏州市保达贸易商行应返还原告价值101836.25元瓷质砖并承担利息损失9783.9元，被告陈鸿玉负连带清偿责任。于本判决生效之日起10日内执行。3被告罗新作为原告企业职工，其失职行为可由原告按照企业内部有关规定给予处理。案件诉讼费7500元，由被告陈鸿玉负担4000元，第三人苏州市保达贸易商行负担3500元。[点评]本案是一起超越代理权行为引发的纠纷。被告陈鸿玉受罗新的委托代为保管和帮助发货，也就是说陈鸿玉的代理权是保管货物和发货，其他行为必须经过授权方同意才能实施。其与第三人苏州市保达贸易商行签订代销协议，显然是超越了代理权限。且被代理人事后没有追认。第三人苏州市保达贸易商行曾与被告罗新洽谈过生意，知道罗新是受原告委托来苏州开展业务的，且第三人与被告陈鸿玉相识，亦明知陈鸿玉没有代销瓷质砖的代理权。至于被告罗新擅自将仓库钥匙交给他人，请他人代管货物，是一种失职行为，不属转代理，法院不作处理是恰当的。案例：某信托投资公司与神丰公司于1999年1月签订一份借款合同，约定该投资公司借款300万元给神丰公司，期限自合同订立之日起至1999年10月底。直到2017年1月，神丰公司仍未归还此笔借款。经查账，神丰公司账上资金仅有80万元，不足以清偿借款。又获悉，神丰公司曾借款300万元给宏发公司，约定1999年7月还款，迟迟未还，也未见神丰公司催讨。投资公司于是向法院起诉，请求以自己的名义行使神丰公司对宏发公司的债权。法院审理过程中，又有申泰公司主张自己的权利，提出神丰公司欠该公司100万元，若投资公司代位获偿，该300万元由投资公司与申泰公司按比例获偿。问题：人民法院应如何处理该项纠纷？【案例评析】本案例中信托投资公司诉请法院要求行使神丰公司对宏发公司债权的行为符合债权人代位权的条件，法院应支持信托投资公司保全其债权的行为。信托投资公司行使代位权所获的300万元作为神丰公司全部债务的总担保，信托投资公司并不享有优先受偿权，申泰公司可以从中和投资公司按比例受偿。神丰公司总资金380元，总债务400万元，380/400=0.95;信托投资公司得到：0.95*300=285万元；申泰公司得到：0.95*100=95万元案例：何荣卿与余少华合伙经营文具批发业务，由于经营不善，不到一年时间，两人欠外债20万元。债主多次上门催讨，因何荣卿资金紧张，余少华还清了他与何荣卿的20万元欠款。此后，余少华多次向何荣卿催要其应分担的10万元债务。由于何荣卿连续几年做生意亏本，实在没有支付能力。何、余二人在合伙经营前，在本市繁华地带各购了一套住房，当时房价9万元，现已升值为13万元。住房是何荣卿的主要财产，为了避免将此房抵债，他便有意将自己的住房赠给前妻文惠，并办理了相关手续。而文惠几年前与何荣卿离婚后，在某外资企业工作，收入颇丰。何荣卿和文惠离婚后都未再婚，两人都有意复婚。此后，何荣卿告诉余少华，自己的住房已归前妻文惠所有，已无财产偿还10万元债务。余少华于是诉诸法院，请求人民法院撤销何荣卿的赠与行为。问题：人民法院能支持余少华的诉讼请求吗？【案例评析】本案中，余某在债务人何某没有足够财产偿还债务的情况下，只能根据《合同法》中关于债权人行使撤 销权的规定实现债权。债权人撤销权是指债权人对于债务人、第三人所为危害债权的行为，可申请人民法院予以撤销的权利。《合同法》第74条规定：合同法》中关于债权人行使撤销权的规定实现债权。债权人撤销权是指债权人对于债务人、第三人所为危害债权的行为，可申请人民法院予以撤销的权利。《合同法》第74条规定》，规定每箱单价不得低于19.70美元。6.3，国家外经贸部又正式通知最低出口价，并通知以此为据核发许可证。中贸向舒乐达提出变更合同价格条款，对方未予同意，协商未果，中贸于是以价格过低无法申领出口许可证为由拒不履行余下的10个集装箱的芦笋罐头，故舒乐达向厦门中级人民法院提起诉讼。诉称：由于中贸未按规定履行合同，迫使高出原合同3美元的价格购得同样的罐头，造成4.8万美元的损失及利息。中贸辩称：中贸未能履行合同，是由于原合同的价格过低，不符合国家外经贸部的要求，因而申领不到出口许可证，系不可抗力，应予免责。法院经审理认为，中贸公司应当能预见到合同价格能否得到批准的情形，因此，外经贸部的最低价格管制不构成不可抗力。所以，厦门中级法院作出判决，中贸公司应赔偿舒乐达公司损失4.8万美元及利息。中贸公司不服，上诉高级法院，二审作出维持原判的终审决定。问题：你认为法院的判决合理吗？为什么？【参考答案】本案例中中贸公司没有完全履行合同，其理由是中国政府采取了外贸管制措施，规定最低芦笋罐头价格，并以此核发许可证，中贸公司因此领不到出口许可证，应属于不可抗力范围之列。但是，根据商业惯例，每年的芦笋罐头出口都在广交会上定价，对外贸易管理部门也会在每年的广交会结束后制定最低限价，并以此和出口许可证挂构。中贸公司作为一个外贸公司，多年参加广交会，对此应当熟知，应当能预见到合同价格能否得到批准的情形，因此，外经贸部的最低价格管制不构成不可抗力，它失去了“不能预见”的特征。所以，厦门中级法院作出判决，中贸公司应赔偿舒乐达公司损失4.8万美元及利息。中贸公司不服，上诉高级法院，二审作出维持原判的终审决定。【案例】某承包商参与某高层商用办公楼土建工程的投标（安装工程由业主另行招标）。为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对原估价作出适当调整，具体数字见下表（单位：万元）。问题：该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？18 【参考答案】恰当。因为该承包商是将属于前期工程的桩基围护工程和主体结构工程的单价调高，而将属于后期工程的装饰工程的单价调低，可以在施工的早期阶段收到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10%以内，属于合理范围。【案例】某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划和据此报价；还建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性，增加使用面积，提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3%；在规定的投标截止日即开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。问题：该承包商运用了哪几种投标策略？其运用是否得当？请逐一加以说明。【参考答案】承包商运用了三种投标策略，即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。其中，多方案报价法运用不当，因为运用该投标策略时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。突然降价法也运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间。在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。【案例】某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；主体结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为1300万元，主体结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。问题： （1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？（2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧？运用是否恰当？案例解答：（1）恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10%以内，属于合理范围。（2）该承包商运用的投标技巧还有多方案报价法和突然降价法。多方案报价法运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。突然降价法也运用恰当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。【案例】某建设监理单位在工程项目的监理工作中，出现了如下情况：1、由于第三方原因，使监理工作受阻并延误了工期，增加了监理工作量。监理方采取以下措施是否妥当，为什么？（1）总监理工程师及时通报业主（2）总监理工程师及时指出可能产生的影响；（3）由此增加的工作量应视为附加工作量；（4）完成监理的业务时间应延长；（5）按照增加的工作量和业务时间索取额外酬金；（6）业主承担监理单位相关的其它经济损失。2、由于第三方原因违反原合同中规定的质量要求和进度期限，监理单位应承担如下哪些责任？19 （1）监理单位应履行原合同中约定的义务和责任；（2）对违反合同规定的质量要求和进度期限不承担责任；（3）如违约中，属不可抗力导致的质量要求和完工期限改变，应部分的承担责任；（4）属第三方违约，则第三方支付违约金，如造成损失还应支付赔偿金。3、由于业主原因违反合同中的某些条款，使得工程项目实际情况发生变化，监理单位不能全部或部分执行监理业务时，下面采取的措施，哪些是恰当的？哪些是不当的？为什么？（1）一旦发生合同条款变化，立即正式通知业主；（2）监理业务时间应予延长；（3）按双方约定支付监理酬金；（4）业主认为监理单位无正当理由不能履行业务时，业主可以终止合同；（5）遇到不可抗力因素不能履行监理业务时，业主可终止合同。【参考答案】1、第（1）、（2）、(3)、(4)、（5）条是恰当的，第（6）条不恰当。因为监理单位相关的其他的其他经济损失没有约定。2、监理单位应承担（1）、（2）、（4）条。3、监理方可采取（1）、（2）、（3）、（5）措施，第（4）条措施是不妥的。因为业主认为监理单位无正当理由，应以合同法规条件为准，不能主观断定案例:发包人应负设计修改责任饮食服务总公司请T设计公司为其拟建的“四季香”酒楼进行设计，并签订了一份建设工程设计承包合同。合同约定设计方案包括全部工程建筑面积，造价为140万元人民币，设计风格为古色古香。提交设计图纸的期限为3个月。T公司如期完成设计，将设计图纸交付S公司。S公司董事会讨论决定后，为在竞争中获胜，决定将建筑面积增加近一倍，并提高酒楼的装饰标准，将总造价提高到280万元人民币，并请T公司在原设计图纸的基础上进行修改，但双方未就修改设计的费用等签订书面协议。在结算设计费时，S公司坚持按原合同约定的标准支付，T公司认为修改设计的费用标准应相应提高，因为装修规格提高，工作量增大，S公司认为T公司提交设计图纸延期亦 应承担违约责任。双方因设计费的标准及违约责任等纠纷诉至法院。请问法院该怎么判定？案例评析：本案中，S公司委托T公司进行酒楼设计，在T公司提交设计图纸后，S公司又要求对原设计图纸进行修改，并增加了设计面积、提高了装饰标准。但是，双方没有对修改和增加设计的费用作出约定，法院根据《合同法》第二百八十五条“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。”的规定，认定S公司依设计人T公司实际消耗的工作量增付费用是正确的。至于S公司所提出的T公司的延期交付的违约责任，因为双方未就修改设计的提交日期进行约定，也就无所谓违约，因此对T公司当然无须承担延期提交设计图纸的违约责任。设计失误应承担责任【案例】甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同，合同约定；乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在2017年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。【案例评析】该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件，致使甲公司的建设工期受到延误，造成丙公司的窝工，而且勘察设计的质量也不符合要求，致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失，应负赔偿甲公司损失的责任。【案例】某地基强夯处理工程，在土方开挖过程中，有两项原因使工期发生较大的拖延。一是土方开挖时遇到了一些在工程地质勘探中没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到15天正常季节小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期。请问针对以上两项原因承包商可以提出索赔吗？【参考答案】对处理孤石引起的工期延长和费用增加，这是无法预先估计到的情况，承包商可以提出索赔。由于阴雨天气造成的延期和窝工费用，这是有经验的承包商预先应该估计到的因素，承包商不能提索赔。【案例】某工程外部通道中有一段1公里左右的土路，业主旱季组织投标人去现场勘察时道路畅通。某承包商中标后，按监理工程师开工令进场，时逢雨季，不断的阴雨使该段土路很难通行，承包商不得不修路后再进场。承包商提出索赔。请问索赔成立吗？【参考答案】进场发生困难，道路条件并无变化，是由于雨季阴雨引起的，这种一般天 气条件，承包商应能预见得到，不属于业主风险，故承包商的索赔不成立。【案例】某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。[问题]：合同法》第二百八十五条“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。”的规定，认定S公司依设计人T公司实际消耗的工作量增付费用是正确的。至于S公司所提出的T公司的延期交付的违约责任，因为双方未就修改设计的提交日期进行约定，也就无所谓违约，因此对T公司当然无须承担延期提交设计图纸的违约责任。设计失误应承担责任【案例】甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同，合同约定；乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在2017年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。【案例评析】该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件，致使甲公司的建设工期受到延误，造成丙公司的窝工，而且勘察设计的质量也不符合要求，致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失，应负赔偿甲公司损失的责任。【案例】某地基强夯处理工程，在土方开挖过程中，有两项原因使工期发生较大的拖延。一是土方开挖时遇到了一些在工程地质勘探中没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到15天正常季节小雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期。请问针对以上两项原因承包商可以提出索赔吗？【参考答案】对处理孤石引起的工期延长和费用增加，这是无法预先估计到的情况，承包商可以提出索赔。由于阴雨天气造成的延期和窝工费用，这是有经验的承包商预先应该估计到的因素，承包商不能提索赔。【案例】某工程外部通道中有一段1公里左右的土路，业主旱季组织投标人去现场勘察时道路畅通。某承包商中标后，按监理工程师开工令进场，时逢雨季，不断的阴雨使该段土路 很难通行，承包商不得不修路后再进场。承包商提出索赔。请问索赔成立吗？【参考答案】进场发生困难，道路条件并无变化，是由于雨季阴雨引起的，这种一般天气条件，承包商应能预见得到，不属于业主风险，故承包商的索赔不成立。【案例】某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。[问题]》第31条：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，篇二：自考工程招投标与合同管理自学考试招标投标与合同管理填空题1．《民法通则》调整对象是平等主体之间的（财产关系）和（人身关系）。2．联营有（法人型联营、合伙型联营、协作型联营）三种形式。3．代理可分为（委托代理、法定代理、指定代理）三种。4．债具有（债的主体、债的内容、债的客体）三要素。5．人身权包括（健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权）等具体的人身权利。6．民事责任一般分为（违约责任)和(侵权责任）。7．诉讼时效一般有(普通诉讼时效)和（特别诉讼时效）之分。8．合同主体包括（公民、法人）和（其他依法成立的组织）。9．合同形式主要有（书面形式）和（口头形式）两种。10．订立合同的方式主要有（要约）和（承诺）方式。11．《合同法》规定违约责任的方式主要有（继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失）。12．不可抗力构成的条件有（不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性）。13．不可抗力的法律后果：民法通则》调整对象是平等主体之间的（财产关系）和（人身关系）。2．联营有（法人型联营、合伙型联营、协作型联营）三种形式。3．代理可分为（委托代理、法定代理、指定代理）三种。4．债具有（债的主体、债的内容、债的客体）三要素。5．人身权包括（健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权）等具体的人身权利。6．民事责任一般分为（违约责任)和(侵权责任）。7．诉讼时效一般有(普通诉讼时效)和（特别诉讼时效）之分。8．合同主体包括（公民、法人）和（其他依法成立的组织）。9．合同形式主要有（书面形式）和（口头形式）两种。10．订立合同的方式主要有（要约）和（承诺）方式。11．《合同法》规定违约责任的方式主要有（继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失）。12．不可抗力构成的条件有（不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性）。13．不可抗力的法律后果》、《通用条教》、《专用条款》）三部分组成。34、在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是（“单价”计价的项目）另一类是（“项”包干的项目）。 135、资格预审文件包括（资格预审通告、须知、资格预审标）和（资料、资格预审合格通知书）等方面的内容。36、标底价格由（成本、利润、税金）等组成。37、标底编制的计价方法有采用（工料单价计价方法、综合单价计价方法）两种。38、评标委员会的成员一般由（招标单位、上级主管部门）和（受聘专家）组成。39、评标可以采用（合理低价法）和（综合评议法）。40、对于大型或技术复杂的工程，可以采用（技术标）和（商务标）两阶段评标法。41、国家工程招标方式有四种类型（国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标）。42、国际有限招标包括两种方式（一般限制）和（特邀）。43、择优一般包含（较抵的价格、先进的技术、优良的质量、短期的工程）四个方面。44、投标人的投标班子应由（经营管理类人才、技术专业人才、商务金属类人才）三种类型的人才组成。45、国际联合承包的主要方式有（工程项目合营公司、合资公司、联合集团）。46、投标报价计算包括（定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价）。47、投标决策可分为两阶段进行（前期阶段）和（投标决策的后阶段）。48、按性质分，投标有（风险性）和（保险性），按效益分投标有（盈利标）和（保本标）。49、降低投标价格可以从（降低投标利润、降低经营管理费）和（设定降价系数）三方面入手。50、邀请招标一般邀请（三）家承包商参加投标。51、国际工程投标工作程序大体上可分为（工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价）和（投标文件的编制和发送）四个主要过程。52、影响国际工程投标决策的因素主要有（业主方面、工程方面、承包商方面）三方面。53、国内过程投标报价费用的组成（直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费）。54、建设工程施工工程量计价方式有两种（工料单价方式）和（综合单价方式）。55、分项工程单价有（直接费、间接费、利润）等。56、建设工程合同具有（合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求）等特征。57、从承发包的不同范围和数量进行划分，可将建设工程合同划分为（总承包合同、承包合同、分包合同）。58、从完成承包的内容进行划分，可将建设工程合同划分为（勘察合同、设计合同、施工合同）。5 9、从付款方式进行划分，可将建设工程合同划分为（总价合同、单价合同、成本加酬金合同）。60、建设监理合同的主体是（业主和建设单位、监理单位）。61、建设监理合同主体双方的关系是（委托和被委托）的关系。62、货物运输合同有（承运人、托运人、收货人）三方当事人。63、保险合同可分为（财产保险）和（人身保险）两类。64、承揽包括（加工、定作、修理、复制、测试、检验）等工作。65、施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行（工程建设质量管理、进度管理、费用管理）的主要依据之一。66、施工合同的当事人是（发包人和承包人双方是平等的民事主体）。67、在施工合同中，实行的是（以工程师为核心）的管理体系。68、合同价款可以按照（固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同）。69、工程款的结算方式有（按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算）方式等。2 70、施工合同的进度控制可分为（施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段）三阶段。71、担保的方式有（保证、抵押、质押、留置、定金）五种。72、FIDIC的合同条件分为（通用条件）和（专用条件）两部分。73、《合同发》对合同生效规定了（成立生效、批准登记生效、约定生效）三种情形。74、商务金融类人才是指具有（金融、贸易、税法、保险、采购、保函、索赔）等专业知识的人才判断题1、只有具有民事权利能力的公民才能参与民事活动。（√）2、无权代理人进行的代理行为是无效的。（X）3、普通诉讼时效为2年。（√）4、只要当事人协商一致，即可变更合同。（√）5、当事人因防止损失扩大而指出的合理费用有自己负责。（X）6、建设工程市场的形成是计划净尽的产物。（X）7、建设市场的课题一般是指建筑产品。（√）8、建筑产品具有商品属性。（√）9、工程承包合同属于经济合同。（√）10、推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（√）11、工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程（√）12、可行性研究是建设单位招标活动的前提。（X）13、招标费用由招标单位承担。（X）14、在投标文件中当单价与合价不一致时，以合价为准。（X）15、在投标文件中，若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时。以文字数字为准。（√）16、一个工程可有多个标底。（X）17、招标单位可以编制标底，也可以不编制标底。（√）18、不编制标底的，按最低价中标。（√）19、中标就是择优。（√）20、现场考察是投标者的权利，又是他的职责。（√）21、现场考察的费用又组织者承担。（X）22、工程标价是投标文件的核心内容。（√）23、报价正确与否直接关系到投标的成败。（√）24、对于风险很大的项目，宜采用单价合同。（X）25、对震后的救灾工程，宜采用单价合同。（X）26、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。（√）27、在施工合同中，实行的是以监理为核心的管理体系。（√）28、工程验收是质量控制的作重要环节。（√）29、质量保证期从工程竣工验收之日算起。（√）30、工程分包解除了承包商的责任和义务。（X）31、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（√）3 32、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。（√）33、公开招标不利于公平竞争。（X）34、邀请招标可以有较大的选择范围。（X）35、议标无法获得有竞争力的报价。（√）36、两阶段招标是公开和限制向结合，先限制后公开。（X）37、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。（√）38、招标单位必须具有法人资格。（√）39、中标后，甲乙双方先签协议书，后签合同条款。（√）40、招标文件中的投标书是中标单位替投标单位起草的文件。（√）41、报价就是投标人对投标项目的施工预算。（X）42、原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。（√）43、投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（X）44、投标时所确定的材料价格是指市场的材料价格。（X）45、在投标文件上签字的人必须是企业经理。（X）46、估计今后会增加工程量的项目，其单价可以提高些。（√）47、零星用工的单价可以报高一些。（√）48、国际工程招投标是国际工程承包的产物。（√）49、投标文件中必须包括投标保函。（√）50、单价合同目前适用范围较广。（√）51、高报价=基础报价+（各项风险损失之和×修正系数）。（X）52、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（X）53、对于投标保证金，如中标单位拒绝签合同，则无权请求返还。（√）54、保函是担保的一种形式。（√）55、投标文件的每一页都必须签字盖章。（√）（知识点全覆盖版）1.、联合体投标的概念和2017年投标法中对其规定概念：通用条教》、《专用条款》）三部分组成。34、在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是（“单价”计价的项目）另一类是（“项”包干的项目） 。135、资格预审文件包括（资格预审通告、须知、资格预审标）和（资料、资格预审合格通知书）等方面的内容。36、标底价格由（成本、利润、税金）等组成。37、标底编制的计价方法有采用（工料单价计价方法、综合单价计价方法）两种。38、评标委员会的成员一般由（招标单位、上级主管部门）和（受聘专家）组成。39、评标可以采用（合理低价法）和（综合评议法）。40、对于大型或技术复杂的工程，可以采用（技术标）和（商务标）两阶段评标法。41、国家工程招标方式有四种类型（国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标）。42、国际有限招标包括两种方式（一般限制）和（特邀）。43、择优一般包含（较抵的价格、先进的技术、优良的质量、短期的工程）四个方面。44、投标人的投标班子应由（经营管理类人才、技术专业人才、商务金属类人才）三种类型的人才组成。45、国际联合承包的主要方式有（工程项目合营公司、合资公司、联合集团）。46、投标报价计算包括（定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价）。47、投标决策可分为两阶段进行（前期阶段）和（投标决策的后阶段）。48、按性质分，投标有（风险性）和（保险性），按效益分投标有（盈利标）和（保本标）。49、降低投标价格可以从（降低投标利润、降低经营管理费）和（设定降价系数）三方面入手。50、邀请招标一般邀请（三）家承包商参加投标。51、国际工程投标工作程序大体上可分为（工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价）和（投标文件的编制和发送）四个主要过程。52、影响国际工程投标决策的因素主要有（业主方面、工程方面、承包商方面）三方面。53、国内过程投标报价费用的组成（直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费）。54、建设工程施工工程量计价方式有两种（工料单价方式）和（综合单价方式）。55、分项工程单价有（直接费、间接费、利润）等。56、建设工程合同具有（合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求）等特征。57、从承发包的不同范围和数量进行划分，可将建设工程合同划分为（总承包合同、承包合同、分包合同）。58、从完成承包的内容进行划分，可将建设工程合同划分为（勘察合同、设计合同、施工合同）。5 9、从付款方式进行划分，可将建设工程合同划分为（总价合同、单价合同、成本加酬金合同）。60、建设监理合同的主体是（业主和建设单位、监理单位）。61、建设监理合同主体双方的关系是（委托和被委托）的关系。62、货物运输合同有（承运人、托运人、收货人）三方当事人。63、保险合同可分为（财产保险）和（人身保险）两类。64、承揽包括（加工、定作、修理、复制、测试、检验）等工作。65、施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行（工程建设质量管理、进度管理、费用管理）的主要依据之一。66、施工合同的当事人是（发包人和承包人双方是平等的民事主体）。67、在施工合同中，实行的是（以工程师为核心）的管理体系。68、合同价款可以按照（固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同）。69、工程款的结算方式有（按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算）方式等。2 70、施工合同的进度控制可分为（施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段）三阶段。71、担保的方式有（保证、抵押、质押、留置、定金）五种。72、FIDIC的合同条件分为（通用条件）和（专用条件）两部分。73、《合同发》对合同生效规定了（成立生效、批准登记生效、约定生效）三种情形。74、商务金融类人才是指具有（金融、贸易、税法、保险、采购、保函、索赔）等专业知识的人才判断题1、只有具有民事权利能力的公民才能参与民事活动。（√）2、无权代理人进行的代理行为是无效的。（X）3、普通诉讼时效为2年。（√）4、只要当事人协商一致，即可变更合同。（√）5、当事人因防止损失扩大而指出的合理费用有自己负责。（X）6、建设工程市场的形成是计划净尽的产物。（X）7、建设市场的课题一般是指建筑产品。（√）8、建筑产品具有商品属性。（√）9、工程承包合同属于经济合同。（√）10、推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（√）11、工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程（√）12、可行性研究是建设单位招标活动的前提。（X）13、招标费用由招标单位承担。（X）14、在投标文件中当单价与合价不一致时，以合价为准。（X）15、在投标文件中，若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时。以文字数字为准。（√）16、一个工程可有多个标底。（X）17、招标单位可以编制标底，也可以不编制标底。（√）18、不编制标底的，按最低价中标。（√）19、中标就是择优。（√）20、现场考察是投标者的权利，又是他的职责。（√）21、现场考察的费用又组织者承担。（X）22、工程标价是投标文件的核心内容。（√）23、报价正确与否直接关系到投标的成败。（√）24、对于风险很大的项目，宜采用单价合同。（X）25、对震后的救灾工程，宜采用单价合同。（X）26、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。（√）27、在施工合同中，实行的是以监理为核心的管理体系。（√）28、工程验收是质量控制的作重要环节。（√）29、质量保证期从工程竣工验收之日算起。（√）30、工程分包解除了承包商的责任和义务。（X）31、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（√）3 32、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。（√）33、公开招标不利于公平竞争。（X）34、邀请招标可以有较大的选择范围。（X）35、议标无法获得有竞争力的报价。（√）36、两阶段招标是公开和限制向结合，先限制后公开。（X）37、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。（√）38、招标单位必须具有法人资格。（√）39、中标后，甲乙双方先签协议书，后签合同条款。（√）40、招标文件中的投标书是中标单位替投标单位起草的文件。（√）41、报价就是投标人对投标项目的施工预算。（X）42、原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。（√）43、投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（X）44、投标时所确定的材料价格是指市场的材料价格。（X）45、在投标文件上签字的人必须是企业经理。（X）46、估计今后会增加工程量的项目，其单价可以提高些。（√）47、零星用工的单价可以报高一些。（√）48、国际工程招投标是国际工程承包的产物。（√）49、投标文件中必须包括投标保函。（√）50、单价合同目前适用范围较广。（√）51、高报价=基础报价+（各项风险损失之和×修正系数）。（X）52、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（X）53、对于投标保证金，如中标单位拒绝签合同，则无权请求返还。（√）54、保函是担保的一种形式。（√）55、投标文件的每一页都必须签字盖章。（√）（知识点全覆盖版）1.、联合体投标的概念和2017年投标法中对其规定概念》第31条：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。2、自行组织招标的条件招标人具备下列条件的，可以自行组织招标：(1)有与招标项目工程规模及复杂程度相适应的工程技术、工程造价、财务和工程管理人员，具备组织编写招标文件的能力;(2)有组织评标的能力。招标人不具备前款规定条件的，应当委托具有相应资格的招标代理机构进行招标。4 3、什么是不可抗力，工程中常见的不可抗力有哪些？不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，在我国《民法通则》民法通则上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力主要包括以下几种情形：民法通则》民法通则上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力主要包括以下几种情形》、《开标大会议程》、《开标记录》、《监督员开标会议致辞》等表单资料，清理开标厅，校准挂钟时间，做好开标准备工作。5 （2）投标人代表在出示投标保证金缴纳凭证后递交投标文件，同时在《投标人签到及投标文件签收表》上签字。项目负责人对投标文件查验后当即签收并按接收次序标注投标顺序号，没有出示投标保证金缴纳凭证以及没有按规定密封的投标文件或投标截止时间后递交的投标文件应拒绝接收。（3）开标大会主持人、公证员、特邀监督员、招标方代表、相关工作人员（唱标员、记标员）、投标人代表等入场就座。（4）开标大会按招标文件规定的时间开始，并遵照《开标大会议程》进行。（5）工作人员介绍来宾（主持人、特邀监督员、招标方代表、投标人代表等）。主持人宣读《开标评标注意事项》。宣布唱标员、记标员名单。会同公证处或监督员检查投标书密封情况。（6）工作人员当众开标，并按投标顺序宣读各投标人《开标一览表》。唱标员应严格按照投标人《开标一览表》内容如实宣读，记标员在《开标记录》上如实记录，公证人员或监督员负责监督。（7）唱标结束后，投标人如对唱标内容有疑义，经主持人同意可依次澄清。（8）投标人代表（如需要）、记标员及监督人员在《开标记录》上签字确认。（9）主持人提请监督员、招标方代表发言、公证部门致公证词，宣布开标大会结束。（10）记录并存档10、概率问题E(X)=X1*p(X1)+X2*p(X2)+??+Xn*p(Xn)X1,X2,X3,??,Xn为这几个数据，p(X1),p(X2),p(X3),??p(Xn)为这几个数据的概率函数。在随机出现的几个数据中p(X1),p(X2),p(X3),??p(Xn)概率函数就理解为数据X1,X2,X3,??,Xn出现的频率f(Xi).则：开标大会议程》、《开标记录》、《监督员开标会议致辞》等表单资料，清理开标厅，校准挂钟时间，做好开标准备工作。5 （2）投标人代表在出示投标保证金缴纳凭证后递交投标文件，同时在《投标人签到及投标文件签收表》上签字。项目负责人对投标文件查验后当即签收并按接收次序标注投标顺序号，没有出示投标保证金缴纳凭证以及没有按规定密封的投标文件或投标截止时间后递交的投标文件应拒绝接收。（3）开标大会主持人、公证员、特邀监督员、招标方代表、相关工作人员（唱标员、记标员）、投标人代表等入场就座。（4）开标大会按招标文件规定的时间开始，并遵照《开标大会议程》进行。（5）工作人员介绍来宾（主持人、特邀监督员、招标方代表、投标人代表等）。主持人宣读《开标评标注意事项》。宣布唱标员、记标员名单。会同公证处或监督员检查投标书密封情况。（6）工作人员当众开标，并按投标顺序宣读各投标人《开标一览表》。唱标员应严格按照投标人《开标一览表》内容如实宣读，记标员在《开标记录》上如实记录，公证人员或监督员负责监督。（7）唱标结束后，投标人如对唱标内容有疑义，经主持人同意可依次澄清。（8）投标人代表（如需要）、记标员及监督人员在《开标记录》上签字确认。（9）主持人提请监督员、招标方代表发言、公证部门致公证词，宣布开标大会结束。（10）记录并存档10、概率问题E(X)=X1*p(X1)+X2*p(X2)+??+Xn*p(Xn)X1,X2,X3,??,Xn为这几个数据，p(X1),p(X2),p(X3),??p(Xn)为这几个数据的概率函数。在随机出现的几个数据中p(X1),p(X2),p(X3),??p(Xn)概率函数就理解为数据X1,X2,X3,??,Xn出现的频率f(Xi).则》由协议书、通用条款、专用条款三个部分组成，并附有《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》和《房屋建筑工程质量保修书》三个附件。（1）第一部分是“协议书”，是施工合同的核心部分。它主要规定了合同中的工程概况，工程承包范围，合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件、承包人对发包人的承诺、发包人对承包人的承诺、合同生效等这些合同当事人双方的权利和义务的主要内容，而且当事人双方在这一部分文件上要签字盖章，因此具有很高的法律效力。（2）第二部分是“通用条款”，属于施工合同的共性条款，适用于各类工程项目的建筑安装，对当事人双方的权利和义务作了详细的规定，除了双方通过协商一致在专用条款中对某些条款作出修改，补充或取消外，当事人都需要履行。它主要由11个部分组成，包括47条内容：承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》和《房屋建筑工程质量保修书》三个附件。（1）第一部分是“协议书”，是施工合同的核心部分。它主要规定了合同中的工程概况，工程承包范围，合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件、承包人对发包人的承诺、发包人对承包人的承诺、合同生效等这些合同当事人双方的权利和义务的主要内容，而且当事人双方在这一部分文件上要签字盖章，因此具有很高的法律效力。（2）第二部分是“通用条款”，属于施工合同的共性条款，适用于各类工程项目的建筑安装，对当事人双方的权利和义务作了详细的规定，除了双方通过协商一致在专用条款中对某些条款作出修改，补充或取消外，当事人都需要履行。它主 要由11个部分组成，包括47条内容》规定，预付款保函应（D、）之前保持有效。A、工程移交日；B、缺陷责任期满日；C、工程完成一半；D、预付款全部扣回。11、在合同实施中，如果工程变更（B、），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。A、属于承包人应承担的风险范围；B、超过承包人应承担的风险范围；C、超过承包人可承担的风险范围；D、属于承包人可承担的风险范围。12、以下属于合同诊断的内容是（B、）。A、拖欠工程款的合同责任；B、分析合同差异责任；C、索赔程序；D、合同跟踪。13、按索赔所依据的理由分类，索赔有（B、）。A、工程索赔、费用索赔；B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔；C、对内索赔、对外索赔；D、单项索赔、总索赔。14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是（B、）。A、书证；B、物证；C、视听材料；D、勘验、检验笔录。15、国际工程招标者在颁发招标文件前，应先完成以下哪项工作（A、）。A、准备招标文件；B、确定招标方式；C、确定招标代理；D、资格预审。16、国际工程接近完工时，承包人施工阶段的（D、）工作是关系到合同价款收取的重要环节。A、合同管理；B、财务管理；C、成本管理；D、移交和竣工验收管理。17、纠纷审议委员会的委员应由（B、）选择。A、工程师；B、发包人和承包人；C、发包人；D、承包人。18、在建设工程监理合同的基本条款中，应明确监理业务执行的（D、）。A、开始时间；B、结束时间；C、持续时间；D、开始和结束时间。19、FIDIC系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是（A、）。A、施工合同条件；B、永久设备和设计-制造合同条件；C、EPC交钥匙项目合同条件；D、合同的简明格式。20、NEC合同为了增强适用范围，主要合同条款都用（A、）编写。A、非技术意义；B、专业术语；C、法律术语；D、经济术语。21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（A、）公开进行。A、同一时间；B、至少15天后；C、后5天内；D、后三天内再经研究。49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（C、）工作日。A、10个；B、7个；C、5个；D、3个。22、称为有限招标的是（B、）。A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、定标。23、合同谈判阶段结束，此时（A、）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合同。A、承包人；B、发包人；C、承包人和发包人；D、担保人。24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是（D、）。A、承包人；B、发包人；C、保险公司；D、投资公司。25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺（C、）。A、办理有关批准与手续；B、交付施工现场；C、按合同约定的期限和方式支付合同价款；D、及时批准承包人提出的有关变更。2 6、挂靠是指（A、）。A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的；B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。1 027、建设工程施工劳务合同中，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，劳务分包人（B、）支付保险费用。A、需自行；B、无需为此；C、部分；D、按合同约定。28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（A、）。A、投标文件将被拒绝，作废标处理；B、在评标时予以降分处理；C、要求投标人补交投标保证金；D、视当时情况而定。29、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由（A、）承担。A、承包人；B、发包人；C、承包人与发包人；D、工程师。30、下述有关支付担保的论述，正确的是（D、）。A、支付担保应是金额担保；B、支付担保实行一次性担保；C、支付担保必须采用银行保函；D、支付担保实施全额担保。31、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作（A、），把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。A、合同交底；B、合同诊断；C、合同解释；D、合同说明。32、如果发包方工程师下达停工令，而并非承包方的原因，承包人可以就其停工损失获得（A、）。A、合同的额外费用补偿；B、全部的额外费用补偿；C、必要的赶工费用的补偿；D、部分的额外费用补偿；33、指定分包商违约或延误的索赔属于（B、）。A、工期变更索赔；B、有关工程施工的索赔；C、关于价款方面的索赔；D、合同外索赔。34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求，视该项索赔（A、）。A、已经认可；B、没有认可；C、已提交诉讼；D、已提交仲裁。35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作，是实施工程管理并取得（A、）重要手段。A、利润；B、建筑材料；C、建筑设备；D、施工设施。36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是（C、）。A、协商；B、调解；C、仲裁；D、诉讼。37、补偿事件是指（A、）。A、非承包人的过失而引起的事件；B、承包人的过失而引起的事件；C、工程师的过失而引起的事件；D、不可抗力而引起的事件；38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人首先应通过（A、）解决。A、协商；B、调解；C、仲裁；D、诉讼。39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是（B、）。A、项目所在国法律法规不同，项目规模和发包人要求不同；B、项目所在国法律法规不同，项目特点和发包人要求不同；C、项目所在国法律法规不同，项目类型和发包人要求不同；D、项目所在国法律不同，项目规模个发包人要求不同；三、多选题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，所选的每个选项得0.5分）23、属于招标文件的内容有（A、B、C、D、）。A、工程概况；B、已批准的项目建议书或可行性研究报告；C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告；D、未中标方案的补偿办法；E、利润方针的确定。2 4、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有（B、C、D、）；A、可行性研究协议；B、勘察合同；C、设计合同；D、施工合同；E、工程项目总承包合同。25、建设工程施工劳务分包合同中，工程承包人的义务包括（A、C、D、E、）。A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作；B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地；C、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中，对履约担保规定（B、D、）。1 1A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金；B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人；C、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人；D、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上，则发包人可以从履约保证金中索赔；E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有（B、C、D、E、）。A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款；B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款；C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款；D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定；E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不即使支付工程款的处理规定。28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料（B、C、）。A、应即刻封存；B、建立资料的文档系统；C、不仅目前使用，而且必须保存，直到合同解除；D、仅供目前文档系统暂时使用；E、应当众公开查阅。29、可以周围证据使用的材料有（A、C、D、E）。A、证书、物证；B、律师辩护；C、证人证言、鉴定结论；D、视听材料；E、勘验笔录。22、对于建设工程项目，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的（A、B、）投标。A、法人；B、其他组织；C、自然人；D、公民；E、专家。23、关于工期和维修期谈判的说法是（A、B、C、E、）。A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期；B、对于单项工程较多的项目，承包人应当争取（如果投标书中未明确规定时）在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收，并从该批验收时，计算该部分维修期；C、承包人应当通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利；D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明，但保修期的开始和结束时间无需明确说明，因为国家有明确的规定；E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。24、工程分包分为（B、C、）。A、转包；B、专业工程分包；C、劳务作业分包；D、指定分包；E、挂靠。25、建设工程施工劳务分包合同中，发生（B、E、）情况时，劳务分包人应承担违约责任。A、由于工程承包人原因。造成劳务分包人延期交工的；B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准；C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务；D、工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；E、劳务分包人因自身原因延期交工的。26、支付电报的一般形式包括（A、B、D、E、）。A、银行保函；B、抵押或质押；C、发包人书面保证；D、履约保证金；E、担保公司担保。27、合同控制的依据有（A、B、E、）。A、合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等；B、各种实际的工程文件，如原始记录，各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等；C、项目招标文件；D、工程管理规划大纲；E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。2 8、施工项目索赔应具备的理由有（A、C、E、）。A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失；B、承包人的原因导致工程暂时停工；C、发包人延误支付期造成承包人的损失；D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加；E、物价上涨，法规变化及其他。29、发包人相对承包人反索赔的内容包括（A、B、C、D、）。A、工程质量缺陷反索赔；B、拖延工期反索赔；C、保留金的反索赔；D、发包人其他损失的反索赔；E、发包人投资增加的反索赔。30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤（A、B、C、E、）。12 A、记录纠纷；B、工程师准裁决；C、友好协调；D、调节；E、正式仲裁。第二部分一、单选题1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（C）方式。A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D）天。A、5；B、7；C、10；D、10。3、建设工程项目的招标一般应采用（A）的方式。A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。4、在下列几种情形中，（A）工程项目经批准可以进行邀请招标。A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。5、在下列情形中，（A）的投标文件应视为废标。A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（C）人，并标明排列顺序。A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。7、开标地点应为（D）。A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。8、中标人的投标应当符合（D）。A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。9、中标人应当由（D）确定。A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（C）。A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。11、招标人可以在招标文件中要求（A）提交投标保证金。A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。12、在邀请招标的程序中（A）。A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。13、投标人投标，可以是（D）。A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；C、投标人以低于成本价报价竞标；D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。14、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（C）日内确定中标人。A、7；B、10；C、15；D、30。15、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（D）个工作日内确定中标人。A、10；B、20；C、28；D、30。 16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10；B、30；C、20；D、56。17、依法必须进行施工招标的项目，招标人应自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交（C）情况的书面报告。A、招标；B、投标；C、招标投标；D、评标。18、投标担保，招标人可以在（C）要求投标人提交投标保证金。A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。19、投标人在（B）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。13 A、招标文件要求提交投标文件截止时间后；B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；D、招标文件规定的投标有效期终止之前。20、投标人串通投标行为是（A）。A、投标人以行贿的手段谋取中标；B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。21、编制投标文件的最后一个步骤是（B）。A、形成投标文件；B、进行投标担保；C、提交投标文件；D、确定投标资格。22、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B）的组成部分。A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。23、合同的标的是合同关系的（B）。A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。24、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（C）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。25、可以说（D）共同确定了工程承包合同的实际价格。A、价格调整和合同单价（对于“单价合同”；B、价格调整和合同总价；C、合同单价（对于“单价合同”和合同总价；D、价格调整和合同单价（对于“单价合同”）及合同总价。26、工程合同的付款分（C）阶段进行。A、2；B、3；C、4；D、5。27、工程合同的付款可分为（D）。A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件，这一文件一般（B）起草。A、由承包人；B、由发包人或其监理工程师；C、只能是发包人；D、只能是监理工程师。29、为了确保合同的（D），应由律师核定，才可对外确认。A、合理性；B、公平性；C、有效性；D、合法性。二、多选题1、建设工程招标应具备的条件是（A、B、C、D、）。A、招标人已经依法成立；B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；E、发布了招标公告。2、建设工程的招标方式有（A、B、）。A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。3、在下列情形中，（A、B、D、E、）投标文件应视为废标。A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。 4、投标文件一般包括下列内容：土木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由（A、）承担。A、承包人；B、发包人；C、承包人与发包人；D、工程师。30、下述有关支付担保的论述，正确的是（D、）。A、支付担保应是金额担保；B、支付担保实行一次性担保；C、支付担保必须采用银行保函；D、支付担保实施全额担保。31、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作（A、），把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。A、合同交底；B、合同诊断；C、合同解释；D、合同说明。32、如果发包方工程师下达停工令，而并非承包方的原因，承包人可以就其停工损失获得（A、）。A、合同的额外费用补偿；B、全部的额外费用补偿；C、必要的赶工费用的补偿；D、部分的额外费用补偿；33、指定分包商违约或延误的索赔属于（B、）。A、工期变更索赔；B、有关工程施工的索赔；C、关于价款方面的索赔；D、合同外索赔。34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求，视该项索赔（A、）。A、已经认可；B、没有认可；C、已提交诉讼；D、已提交仲裁。35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作，是实施工程管理并取得（A、）重要手段。A、利润；B、建筑材料；C、建筑设备；D、施工设施。36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是（C、）。A、协商；B、调解；C、仲裁；D、诉讼。37、补偿事件是指（A、）。A、非承包人的过失而引起的事件；B、承包人的过失而引起的事件；C、工程师的过失而引起的事件；D、不可抗力而引起的事件；38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人首先应通过（A、）解决。A、协商；B、调解；C、仲裁；D、诉讼。39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是（B、）。A、项目所在国法律法规不同，项目规模和发包人要求不同；B、项目所在国法律法规不同，项目特点和发包人要求不同；C、项目所在国法律法规不同，项目类型和发包人要求不同；D、项目所在国法律不同，项目规模个发包人要求不同；三、多选题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，所选的每个选项得0.5分）23、属于招标文件的内容有（A、B、C、D、）。A、工程概况；B、已批准的项目建议书或可行性研究报告；C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告；D、未中标方案的补偿办法；E、利润方针的确定。24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有（B、C、D、）；A、可行性研究协议；B、勘察合同；C、设计合同；D、施工合同；E、工程项目总承包合同。25、建设工程施工劳务分包合同中，工程承包人的义务包括（A、C、D、E、）。A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作；B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地；C、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设 备、周转材料、安全设施保证施工需要；D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中，对履约担保规定（B、D、）。 11A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金；B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人；C、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人；D、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上，则发包人可以从履约保证金中索赔；E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有（B、C、D、E、）。A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款；B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款；C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款；D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定；E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不即使支付工程款的处理规定。28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料（B、C、）。A、应即刻封存；B、建立资料的文档系统；C、不仅目前使用，而且必须保存，直到合同解除；D、仅供目前文档系统暂时使用；E、应当众公开查阅。29、可以周围证据使用的材料有（A、C、D、E）。A、证书、物证；B、律师辩护；C、证人证言、鉴定结论；D、视听材料；E、勘验笔录。22、对于建设工程项目，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的（A、B、）投标。A、法人；B、其他组织；C、自然人；D、公民；E、专家。23、关于工期和维修期谈判的说法是（A、B、C、E、）。A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期；B、对于单项工程较多的项目，承包人应当争取（如果投标书中未明确规定时）在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收，并从该批验收时，计算该部分维修期；C、承包人应当通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利；D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明，但保修期的开始和结束时间无需明确说明，因为国家有明确的规定；E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。24、工程分包分为（B、C、）。A、转包；B、专业工程分包；C、劳务作业分包；D、指定分包；E、挂靠。25、建设工程施工劳务分包合同中，发生（B、E、）情况时，劳务分包人应承担违约责任。A、由于工程承包人原因。造成劳务分包人延期交工的；B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准；C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务；D、工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；E、劳务分包人因自身原因延期交工的。26、支付电报的一般形式包括（A、B、D、E、）。A、银行保函；B、抵押或质押；C、发包人书面保证；D、履约保证金；E、担保公司担保。27、合同控制的依据有（A、B、E、）。A、合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等；B、各种实际的工程文件，如原始记录，各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等；C、项目招标文件；D、工程管理规划大纲；E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。2 8、施工项目索赔应具备的理由有（A、C、E、）。A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失；B、承包人的原因导致工程暂时停工；C、发包人延误支付期造成承包人的损失；D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加；E、物价上涨，法规变化及其他。29、发包人相对承包人反索赔的内容包括（A、B、C、D、）。A、工程质量缺陷反索赔；B、拖延工期反索赔；C、保留金的反索赔；D、发包人其他损失的反索赔；E、发包人投资增加的反索赔。30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤（A、B、C、E、）。1 2A、记录纠纷；B、工程师准裁决；C、友好协调；D、调节；E、正式仲裁。第二部分一、单选题1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（C）方式。A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D）天。A、5；B、7；C、10；D、10。3、建设工程项目的招标一般应采用（A）的方式。A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。4、在下列几种情形中，（A）工程项目经批准可以进行邀请招标。A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。5、在下列情形中，（A）的投标文件应视为废标。A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（C）人，并标明排列顺序。A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。7、开标地点应为（D）。A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。8、中标人的投标应当符合（D）。A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。9、中标人应当由（D）确定。A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（C）。A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。11、招标人可以在招标文件中要求（A）提交投标保证金。A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。12、在邀请招标的程序中（A）。A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。13、投标人投标，可以是（D）。A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；C、投标人以低于成本价报价竞标；D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。14、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（C）日内确定中标人。A、7；B、10；C、15；D、30。15、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（D）个工作日内确定中标人。A、10；B、20；C、28；D、30。 16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10；B、30；C、20；D、56。17、依法必须进行施工招标的项目，招标人应自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交（C）情况的书面报告。A、招标；B、投标；C、招标投标；D、评标。18、投标担保，招标人可以在（C）要求投标人提交投标保证金。A、招标文件发出之后；B、招标文件发出之前；C、招标文件中；D、投标人中标后。19、投标人在（B）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。1 3A、招标文件要求提交投标文件截止时间后；B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；D、招标文件规定的投标有效期终止之前。20、投标人串通投标行为是（A）。A、投标人以行贿的手段谋取中标；B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。21、编制投标文件的最后一个步骤是（B）。A、形成投标文件；B、进行投标担保；C、提交投标文件；D、确定投标资格。22、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B）的组成部分。A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。23、合同的标的是合同关系的（B）。A、主体；B、客体；C、内容；D、权利和义务。24、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（C）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。25、可以说（D）共同确定了工程承包合同的实际价格。A、价格调整和合同单价（对于“单价合同”；B、价格调整和合同总价；C、合同单价（对于“单价合同”和合同总价；D、价格调整和合同单价（对于“单价合同”）及合同总价。26、工程合同的付款分（C）阶段进行。A、2；B、3；C、4；D、5。27、工程合同的付款可分为（D）。A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件，这一文件一般（B）起草。A、由承包人；B、由发包人或其监理工程师；C、只能是发包人；D、只能是监理工程师。29、为了确保合同的（D），应由律师核定，才可对外确认。A、合理性；B、公平性；C、有效性；D、合法性。二、多选题1、建设工程招标应具备的条件是（A、B、C、D、）。A、招标人已经依法成立；B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；E、发布了招标公告。2、建设工程的招标方式有（A、B、）。A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、区域性招标；E、专业招标。3、在下列情形中，（A、B、D、E、）投标文件应视为废标。A、逾期送达指定地点的；B、未按招标文件要求提交保证金的；C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；D、未按招标文件要求密封的；E、按时送达非指定地点的。 4、投标文件一般包括下列内容》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（C）责任。A、一般；B、先后；C、连带；D、共同。18、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的（D、）义务。A、部分；B、双方约定的；C、连带；D、所有。19、建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由（C、）负责编制。A、工程承包人；B、发包人；C、工程承包人；D、工程师。21、建设工程施工劳务分包合同中，（A、）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系。A、工程承包人；B、工程师；C、劳务分包人；D、技术负责人。22、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人（B、）与发包人及有关部门建立工作联系。A、可以；B、未经工程承包人授权或允许，不得擅自；C、视具体情况；D、不可以。23、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分保人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（D、）负责供应。A、发包人；B、工程师；C、劳务分保人；D、工程承包人。24、建设工程施工劳务合同中，实施爆破作业时，劳务分保人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由（C、）承担安全防护措施费用。A、发包人；B、工程师；C、工程承包人；D、劳务分保人。25、建设工程施工劳务合同中，运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（C、）办理或获得保险。A、发包人；B、劳务分保人；C、工程承包人；D、工程师。28、建设工程施工劳务合同中，全部工作完成，经（C、）认可后14天内，劳务分保人向工程承包人递交完整的结算资料。A、发包人；B、设计人；C、工程承包人；D、工程师。二、多选题1、建设工程总承包合同中，发包人一般应承担（A、C、E、）义务。A、协助承包人申请有关许可、执照和批准；B、负责工程的协调与恰当实施；C、向承包人提供现场；D、按照承包人的要求终止合同；E、如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。2、《建设工程施工合同（示范问本）》（GF—1999—0201）由（A、C、D、）组成。A、协议书；B、摘表文件；C、通用条款；D、专用条款；E、投标须知。3、下述有关建设工程《专用条款》描述正确的是（B、D、E、）。A、建设工程《专用条款》的解释与《通用条款》效力相同；B、建设工程《专用条款》的解释优于《通用条款》；17 C、建设工程《通用条款》的解释优于《专用条款》；D、《专用条款》与《通用条款》是相对应的；E、《专用条款》具体内容是发包人与承包人协商将工程的具体要求填写在合同文本中。4、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（C、E、）中规定的。A、民法；B、担保法；C、建筑法；D、反不正当竞争法；E、合同法。5、违法分包是指（A、B、D、）。A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。6、违法分包中的不具备相应资质条件是指（B、D、）。A、未经建设单位认可；B、不具备资质条件；C、未满足合同中的约定；D、超越自身资质等级；E、不具备相应施工能力。7、以下属于转包的是（A、E、）。A、承包单位承包建设工程，不属于合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；C、施工总承包单位将建设工程主体结构的使工分包给其他单位；D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。8、建设工程施工劳务分包合同中，由工程承包人承担费用的是（A、C、）。A、各种证件、批件、规费，涉及劳务分包自身的手续除外；B、由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；C、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防振车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，经工程承包人认可后实施的防护措施费用；D、由于劳务分包人责任造成的施工现场地周围建筑物、构筑物的损坏；E、劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险。9、建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬计取正确的是（B、C、D），A、浮动劳务报酬（含管理费）；B、固定劳务（管理管理）；C、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；D、约定不同工作成果的计时单价（含管理费），按确认的工程量计算；E、固定劳务报酬，管理费另计。10、建设工程施工劳务分包合同中、有关劳务报酬最终支付正确的是（A、D、）。A、全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料；B、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后14天内进行核实；C、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后28天内进行核实；D、工程发包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款；E、工程发包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款11、建设工程施工劳务分包合同中，有关保险的说法正确的是（A、B、）。A、劳务分包人开始施工前，工程承包人应获得发包人为施工场地内自有人员及第三方人员生命财产办理的保险；B、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失；C、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装的设备，由工程承包人办理或获得保险，劳务分包人支付保险费用；D、劳 务分包人须为从工程承包人处租赁的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；E、工程承包人须为施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。第五部分一、单选题1、投标保证金的数额一般为报价的（B、）。A、1%；B、2%；C、3%；D、4%。2、投标保证金的数额最高不得超过（C、）万元。A、50；B、60；C、80；D、100。3、投标保证金有效期应当超过（C、）30天。A、投标截止日期；B、开标日期；C、投标有效期；D、中标通知书中的日期。4、投标保证金的主要作用是（D、）。1 8A、考察投标人的资金能力；B、保证合同的正常履行；C、招标人获得一定的收入；D、筛选投标人。5、履约保证金的形式一般不包括（B、）A、银行保函；B、现金；C、履约担保书；D、保留金。6、银行履约保函的金额通常为合同金额的（A、）。A、10%；B、20%；；C、30%；D、30%—50%。7、履约担保书的金额一般为和业价的（D、）。A、10%；B、20%；；C、30%；D、30%—50%。8、下列（C、）是指在承包人没有实施合同或未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，即可对银行保函进行收兑。A、履约担保书；B、保留金；C、无条件银行保函；D、有条件银行保函。9、保留金的退还规定是（C、）。A、工程移交时，一次性退还；B、质量保修期满一年后，一次性退还；C、工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后，支付一半；D、不予退还。10、〈世行采购指南〉中对履约担保规定（D、）。A、工程保证金只能采用银行保函；B、不允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替保留金；C、工程保证金应至工程竣工日止；D、可在合同中规定从每次定期付款中扣留一定百分比作为保留金，直到最终验收为止。11、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，中标人应在接到中标通知书（B、）天内，按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。A、7；B、14；C、28；D、30。12、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，如果没有理由再需要履约保证金，发包人应在（D、）将履约保证金退还给承包人。A、工程竣工后28天内；B、缺陷责任期结束前28天；C、缺陷责任期满日；D、缺陷责任期结束后28天内。13、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，发包人在按照履约担保提出索赔前，（C、）通知承包人，说明导致索赔的违约性质。A、无需；B、某些情况下，需要；C、皆应；D、视情况而定。14、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（C、）。A、2%；B、5%；C、10%；D、20%。15、预付款担保的主要形式为（B、）。A、现金；B、银行保函；C、保证担保公司担保；D、信用证。16、预付款担保的担保金额通常（C、）A、为为预付款的10%；B、为为预付款的30%—50%；C、与预付款等值；D、视情况而定。17、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款（C、）。A、承包人应支付利息；B、按银行同期贷款利息计息；C、不计息；D、从支付承包人的款项中按合同专用条款的规定按固定金额扣回。18、支付担保应由（D、）提交。A、承包人向分包商；B、承包人向发包人；C、承包人向供应商；D、发包人向承包人。19、支付担保的担保额度为工程总额的（C、）A、5%；B、10%；C、20%—25%；D、30%—50。 20、支付担保的主要作用是（B、）。A、确保工程质量；B、确保工程费用及时支付到位；C、保证承包人按约履行；D、考察承包人资金实力；21、担保金额在担保有效期内逐步减少的担保是（C、）。A、投标担保；B、履约担保；C、预付款担保；D、支付担保。22、对同一工程而言，担保金额最低的担保通常是（A、）。A、投标担保；B、履约担保；C、预付款担保；D、支付担保。23、〈房屋建筑和市政基础设施施工招标投标管理办法〉规定，招标文件中要求中标人提交履约担保的。中标人应当提供。招标人（D、）同时向中标人提供工程款支付担保。A、无需；B、必须；C、可以；D、应当。19 二、多选题1、投标保证金的形式通常包括（A、C、E、）。A、交付现金；B、口头保证；C、银行保函；D、可撤消信用证；E、支票。2、履约担保的形式一般包括（B、C、D、E、）。A、交付现金；B、有条件的银行保函；C、无条件的银行保函；D、履约担保书；E、保留金。3、有关保留金规定，正确的是（C、E、）。A、一般为每次工程款的15%；B、通常最高不超过合同总价的5%；C、按合同约定，在每次支付工程款时扣除；D、在工程移交时发包人将保留金支付给承包人；E、在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人。4、有关履约担保，下述说法正确的是（C、E、）。A、对承包人而言，采用有条件的银行保函风险较大；B、履约担保书通常由银行开具；C、通常对履约担保书的金额要求比银行保函的金额要求高；D、建筑行业通常倾向于采用无条件银行保函；E、中标人如未能按招标文件的规定提交履约担保，其投标保证金将被发包人没收。5、（C、E、）一般为合同金额的10%。A、投标保函；B、履约担保书；C、银行履约保函；D、支付担保；E、预付款保函。6、预付款担保的形式一般采用（A、B、E、）。A、银行保函；B、抵押；C、交付现金；D、保留金；E、保证担保公司担保。7、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定（A、E、）。A、中标人应在接到中标通知书14天内按规定向发包人提交履约保证金；B、在缺陷责任期结束后14天内发包人应将履约保证金退还承包人；C、预付款保函应在工程竣工验收前保存有效；D、预付款保函的担保金额应在有效期内保持不变；E、预付款不计息。8、FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》中有关预付款支付的规定，下列描述正确的是（A、D、E、）。A、承包人应先提交发包人认可的履约保证书；B、承包人应先开始施工；C、承包人应先将材料、设备运至施工现场；D、由工程师开具证明支付给承包人；E、承包人应先提交经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函。9、有关支付担保，下列说法正确的是（A、D、E、）。A、支付担保实行履约分段滚动担保；B、支付担保中，发包人是担保方；C、支付担保中，承包人是被担保方；D、发包人违约后，承包人可要求提供担保的第三人承担相应责任；E、有关提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为工程合同附件。10、下列有关建设工程担保的描述中，正确的是（A、E、）。A、投标保证金的数额最高不得超过80万；B、保留金总额一般限制在合同总价款的10%；C、承包人提供履约担保的费用应由发包人承担；D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50%；E、发包人支付担保应是金额担保。第六部分一、单选题 1、由于合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不易理解等原因，必须进行（A、）。A、合同分析；B、合同签证；C、合同公证；D、合同管理。2、发包人雇用工程师并委托他（B、）履行发包人的合同责任。A、部分；B、全权；C、授权；D、督促。3、合同分析工作中属于承包人责任的是（A、）。A、明确工程变更索赔的有效期；B、及时做出承包人履行合同所必须的决策；C、提供设计资料等施工条件；D、按合同规定及时支付工程款。20 4、在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则（A、）必须无条件执行。A、承包人；B、发包人；C、分包商；D、项目管理人员。5、工程变更的补偿范围，通常以（C、）一定的百分比表示。这个百分比越大，承包人的风险越大。A、合同税率；B、合同间接费；C、合同金额；D、合同直接费。6、工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，（D、）A、对承包人越有利；B、对发包人越不利；C、对承发包双方都不利；D、对承包人越不利。7、在合同分析中，应对重要的验收要求、（A、）以及验收所带来的法律后果作说明。A、时间、程序；B、时间、地点；C、人员、责任；D、质量、进度。8、合同分析后，应由（B、）和企业相关部门人员作“合同交底”。A、各层次管理者向合同管理人员；B、合同管理人员向个层次管理者；C、合同管理人员向项目经理；D、项目经理向合同管理人员。9、合同责任的完成必须通过（A、）来保证。A、经济手段；B、法律手段；C、政治手段；D、行政手段。10、对分包商，主要通过分包合同明确双方的（C、），保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。A、法律义务关系；B、分包责任关系；C、责权利关系；D、利益分配关系。11、合同控制的作用之一是了解合同的实施情况，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，（D、达到）。A、项目要求；B、合同要求；C、项目总目标；D、合同总目标。12、合同控制的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施（A、）有一个清醒的认识。A、现状、趋向和结果；B、目标、任务和形状；C、任务、形状和内容；D、责任、目标和结果。13、针对工程问题，可以采取技术措施。组织和管理措施、经济措施及（A、）。A、合同措施；B、应变措施；C、行政措施；D、法律措施。14、属于工程实施中产生的资料有：建设工程施工合同（示范问本）》（GF—1999—0201）由（A、C、D、）组成。A、协议书；B、摘表文件；C、通用条款；D、专用条款；E、投标须知。3、下述有关建设工程《专用条款》描述正确的是（B、D、E、）。A、建设工程《专用条款》的解释与《通用条款》效力相同；B、建设工程《专用条款》的解释优于《通用条款》；17 C、建设工程《通用条款》的解释优于《专用条款》；D、《专用条款》与《通用条款》是相对应的；E、《专用条款》具体内容是发包人与承包人协商将工程的具体要求填写在合同文本中。4、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（C、E、）中规定的。A、民法；B、担保法；C、建筑法；D、反不正当竞争法；E、合同法。5、违法分包是指（A、B、D、）。A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。6、违法分包中的不具备相应资质条件是指（B、D、）。A、未经建设单位认可；B、不具备资质条件；C、未满足合同中的约定；D、超越自身资质等级；E、不具备相应施工能力。7、以下属于转包的是（A、E、）。A、承包单位承包建设工程，不属于合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；C、施工总承包单位将建设工程主体结构的使工分包给其他单位；D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。8、建设工程施工劳务分包合同中，由工程承包人承担费用的是（A、C、）。A、各种证件、批件、规费，涉及劳务分包自身的手续除外；B、由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；C、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防振车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，经工程承包人认可后实施的防护措施费用；D、由于劳务分包人责任造成的施工现场地周围建筑物、构筑物的损坏；E、劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险。9、建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬计取正确的是（B、C、D），A、浮动劳务报酬（含管理费）；B、固定劳务（管理管理）；C、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；D、约定不同工作成果的计时单价（含管理费），按确认的工程量计算；E、固定劳务报酬，管理费另计。10、建设工程施工劳务分包合同中、有关劳务报酬最终支付正确的是（A、D、）。A、全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料；B、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后14天内进行核实；C、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后28天内进行核实；D、工程发包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款；E、工程发包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款11、建设工程施工劳务分包合同中，有关保险的说法正确的是（A、B、）。A、劳务分包人开始施工前，工程承包人应获得发包人为施工场地内自有人员及第三方人员生命财产办理的保险；B、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失；C、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装的设备，由工程承包人办理或获得保险，劳务分包人支付保险费用；D、劳务 分包人须为从工程承包人处租赁的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；E、工程承包人须为施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。第五部分一、单选题1、投标保证金的数额一般为报价的（B、）。A、1%；B、2%；C、3%；D、4%。2、投标保证金的数额最高不得超过（C、）万元。A、50；B、60；C、80；D、100。3、投标保证金有效期应当超过（C、）30天。A、投标截止日期；B、开标日期；C、投标有效期；D、中标通知书中的日期。4、投标保证金的主要作用是（D、）。18 A、考察投标人的资金能力；B、保证合同的正常履行；C、招标人获得一定的收入；D、筛选投标人。5、履约保证金的形式一般不包括（B、）A、银行保函；B、现金；C、履约担保书；D、保留金。6、银行履约保函的金额通常为合同金额的（A、）。A、10%；B、20%；；C、30%；D、30%—50%。7、履约担保书的金额一般为和业价的（D、）。A、10%；B、20%；；C、30%；D、30%—50%。8、下列（C、）是指在承包人没有实施合同或未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，即可对银行保函进行收兑。A、履约担保书；B、保留金；C、无条件银行保函；D、有条件银行保函。9、保留金的退还规定是（C、）。A、工程移交时，一次性退还；B、质量保修期满一年后，一次性退还；C、工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后，支付一半；D、不予退还。10、〈世行采购指南〉中对履约担保规定（D、）。A、工程保证金只能采用银行保函；B、不允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替保留金；C、工程保证金应至工程竣工日止；D、可在合同中规定从每次定期付款中扣留一定百分比作为保留金，直到最终验收为止。11、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，中标人应在接到中标通知书（B、）天内，按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。A、7；B、14；C、28；D、30。12、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，如果没有理由再需要履约保证金，发包人应在（D、）将履约保证金退还给承包人。A、工程竣工后28天内；B、缺陷责任期结束前28天；C、缺陷责任期满日；D、缺陷责任期结束后28天内。13、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，发包人在按照履约担保提出索赔前，（C、）通知承包人，说明导致索赔的违约性质。A、无需；B、某些情况下，需要；C、皆应；D、视情况而定。14、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（C、）。A、2%；B、5%；C、10%；D、20%。15、预付款担保的主要形式为（B、）。A、现金；B、银行保函；C、保证担保公司担保；D、信用证。16、预付款担保的担保金额通常（C、）A、为为预付款的10%；B、为为预付款的30%—50%；C、与预付款等值；D、视情况而定。17、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款（C、）。A、承包人应支付利息；B、按银行同期贷款利息计息；C、不计息；D、从支付承包人的款项中按合同专用条款的规定按固定金额扣回。18、支付担保应由（D、）提交。A、承包人向分包商；B、承包人向发包人；C、承包人向供应商；D、发包人向承包人。19、支付担保的担保额度为工程总额的（C、）A、5%；B、10%；C、20%—25%；D、30%—50。 20、支付担保的主要作用是（B、）。A、确保工程质量；B、确保工程费用及时支付到位；C、保证承包人按约履行；D、考察承包人资金实力；21、担保金额在担保有效期内逐步减少的担保是（C、）。A、投标担保；B、履约担保；C、预付款担保；D、支付担保。22、对同一工程而言，担保金额最低的担保通常是（A、）。A、投标担保；B、履约担保；C、预付款担保；D、支付担保。23、〈房屋建筑和市政基础设施施工招标投标管理办法〉规定，招标文件中要求中标人提交履约担保的。中标人应当提供。招标人（D、）同时向中标人提供工程款支付担保。A、无需；B、必须；C、可以；D、应当。19 二、多选题1、投标保证金的形式通常包括（A、C、E、）。A、交付现金；B、口头保证；C、银行保函；D、可撤消信用证；E、支票。2、履约担保的形式一般包括（B、C、D、E、）。A、交付现金；B、有条件的银行保函；C、无条件的银行保函；D、履约担保书；E、保留金。3、有关保留金规定，正确的是（C、E、）。A、一般为每次工程款的15%；B、通常最高不超过合同总价的5%；C、按合同约定，在每次支付工程款时扣除；D、在工程移交时发包人将保留金支付给承包人；E、在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人。4、有关履约担保，下述说法正确的是（C、E、）。A、对承包人而言，采用有条件的银行保函风险较大；B、履约担保书通常由银行开具；C、通常对履约担保书的金额要求比银行保函的金额要求高；D、建筑行业通常倾向于采用无条件银行保函；E、中标人如未能按招标文件的规定提交履约担保，其投标保证金将被发包人没收。5、（C、E、）一般为合同金额的10%。A、投标保函；B、履约担保书；C、银行履约保函；D、支付担保；E、预付款保函。6、预付款担保的形式一般采用（A、B、E、）。A、银行保函；B、抵押；C、交付现金；D、保留金；E、保证担保公司担保。7、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定（A、E、）。A、中标人应在接到中标通知书14天内按规定向发包人提交履约保证金；B、在缺陷责任期结束后14天内发包人应将履约保证金退还承包人；C、预付款保函应在工程竣工验收前保存有效；D、预付款保函的担保金额应在有效期内保持不变；E、预付款不计息。8、FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》中有关预付款支付的规定，下列描述正确的是（A、D、E、）。A、承包人应先提交发包人认可的履约保证书；B、承包人应先开始施工；C、承包人应先将材料、设备运至施工现场；D、由工程师开具证明支付给承包人；E、承包人应先提交经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函。9、有关支付担保，下列说法正确的是（A、D、E、）。A、支付担保实行履约分段滚动担保；B、支付担保中，发包人是担保方；C、支付担保中，承包人是被担保方；D、发包人违约后，承包人可要求提供担保的第三人承担相应责任；E、有关提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为工程合同附件。10、下列有关建设工程担保的描述中，正确的是（A、E、）。A、投标保证金的数额最高不得超过80万；B、保留金总额一般限制在合同总价款的10%；C、承包人提供履约担保的费用应由发包人承担；D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50%；E、发包人支付担保应是金额担保。第六部分一、单选题 1、由于合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不易理解等原因，必须进行（A、）。A、合同分析；B、合同签证；C、合同公证；D、合同管理。2、发包人雇用工程师并委托他（B、）履行发包人的合同责任。A、部分；B、全权；C、授权；D、督促。3、合同分析工作中属于承包人责任的是（A、）。A、明确工程变更索赔的有效期；B、及时做出承包人履行合同所必须的决策；C、提供设计资料等施工条件；D、按合同规定及时支付工程款。20 4、在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则（A、）必须无条件执行。A、承包人；B、发包人；C、分包商；D、项目管理人员。5、工程变更的补偿范围，通常以（C、）一定的百分比表示。这个百分比越大，承包人的风险越大。A、合同税率；B、合同间接费；C、合同金额；D、合同直接费。6、工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，（D、）A、对承包人越有利；B、对发包人越不利；C、对承发包双方都不利；D、对承包人越不利。7、在合同分析中，应对重要的验收要求、（A、）以及验收所带来的法律后果作说明。A、时间、程序；B、时间、地点；C、人员、责任；D、质量、进度。8、合同分析后，应由（B、）和企业相关部门人员作“合同交底”。A、各层次管理者向合同管理人员；B、合同管理人员向个层次管理者；C、合同管理人员向项目经理；D、项目经理向合同管理人员。9、合同责任的完成必须通过（A、）来保证。A、经济手段；B、法律手段；C、政治手段；D、行政手段。10、对分包商，主要通过分包合同明确双方的（C、），保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。A、法律义务关系；B、分包责任关系；C、责权利关系；D、利益分配关系。11、合同控制的作用之一是了解合同的实施情况，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，（D、达到）。A、项目要求；B、合同要求；C、项目总目标；D、合同总目标。12、合同控制的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施（A、）有一个清醒的认识。A、现状、趋向和结果；B、目标、任务和形状；C、任务、形状和内容；D、责任、目标和结果。13、针对工程问题，可以采取技术措施。组织和管理措施、经济措施及（A、）。A、合同措施；B、应变措施；C、行政措施；D、法律措施。14、属于工程实施中产生的资料有》第15条的规定，它是指希望他人向自己发出要约的意思表示。26、所谓承诺，是指受要约人同意要约的意思表示。27、所谓抗辩权，又称异议权，是对抗对方的请求权或否认对方权利主张的权利。28、合同担保指合同当事人依据法律规定或双方约定，有债务人或第三人向债权人提供的以确保债权实现和债务履行为目的的措施。29、保证。是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。30、抵押，债务人或第三人对债权人以一定财产作为清偿债务担保的法律行为。3 1、质押也称质权，就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产卖得价金优先受偿。32、留臵是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律（担保法）规定留臵该财产，以留臵财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。33、合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。34、合同转让亦即当事人一方将合同的权利或义务全部或部分转让给第三人的现象,由第三人承担义务和接受权利的法律行为。35、合同终止指合同当事人双方在合同关系建立以后，因一定的法律事实的出现，使合同确立的权利义务关系消灭。36、违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。37、专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。38、固定总价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。39、反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。三、简答题1、项目的特征有哪些？一次性、独特性、明确性、整体性、临时性和开放性、渐进性。2、建设项目程序：1）、建设项目前期阶段2）、准备阶段3）、项目建设实施阶段4）、工程竣工验收与保修阶段5）、项目后评价。3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润）建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理内容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修）建设项目管理（投资周期和建设全过程）管理范围：施工项目管理（合同范围内施工）建设项目管理（可研报告内全部内容）管理主体：施工项目管理（施工企业）建设项目管理（建设单位或其咨询单位）3、施工管理的程序：编制项目管理规划大纲----编制投标书进行投标----签订施工合同----选定项目经理----组建项目经理部----签订项目管理目标责任书----编制项目管理实施规划----项目 开工前准备----施工期间管理----竣工结算、清理各种债务等资料----进行经济分析----做出项目管理总结报告----项目管理工作考核评价----根据项目管理目标责任书进行奖罚----项目经理部解体----项目回访保修4、建立风险机制，需要做好哪些方面的工作：1）、完善企业自主经营、自负盈亏的制度，这是风险机制发生作用的条件2）是把企业推向市场使企业的利益同市场实现成果联系、起来，3）、实行企业破产制定破产是高层次的作用形式。5、建设法规的构成：建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方性4 建设规章。6、法律规定哪些项目发包必须经过投标？答：大型基础设施公共事业，全部或部分施工国有资金或融资，国际组织或外国贷款援助资金。资金方面：总工程3千万以上，单项合同200万以上，设备100万以上，设计勘察50万7、招投标活动原则：公开、公平、公正、诚实信用原则。8、简述招标投标管理机构的职责答：建设工程报建登记；发放招标资质证书，标底编制；接收招标人的申请书对招标方式审查；对招标变更审批；投标人资质审查；招投标活动全程监督，对开标评标，定标活动现场监督；核发中标通知书；查处招投标的违法行为9、招标的方式：公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标。10、简述公开招标的程序答：十六个基本环节：建设项目报建；审查招标人资质，招标申请，编制招标文件；刊登资格预审通告、招标公告，投标人的资格预审；工程标的编制与送审，发售招标文件；现场踏勘，投标预备会，投标文件编制和送审，开标、评标与定标；中标通知，签订合同11、进行施工招标的条件：招标人已经依法成立、初步设计及概算应当履行审批手续、招标范围、招标方式等应当履行核准手续、有相应资金或资源已经落实、有招标所需的设计图纸及技术资料。12、对投标联合体的资格审查应满足哪些要求？答：1）每个成员需要单独参加资格预审；2）在提交资格审查有关资料时，需要附上联合体协议规定各自承担的责任；3）每个成员都必须具备执行它所承担工程充足的经验和能力；4）指定一个联合体成员作为主办人，代表所有联合体成员接收指念，负责整个合同的全面实施。13、评标工作的内容：符合性鉴定、技术性鉴定、商务性鉴定、综合评价与比较、14、投标中的重大偏差有哪些答：1）未提供担保和担保有瑕疵2）没有授权人代表签字和公章3）期限超过投标文件规定4）明显不符合技术规格要求5）货物包装方式等不符合要求6）投标人附有条件招标人不能接受7）不符合规定的其他实质性要求以上未能对招标文件作出实质性响应的投标行为，是为实质性废标15、简述常见的评标方法答：1）经评审的最低投标价法，（对投标人质量，进度，技术标和资信标情况进行评审以后，合格者的额图标报价最低者）2）综合评估法，（通过技术标20%，商务标70%，资信标10%的权重比例得出综合分数）3）法律或行政法规允许的其他评标办法16、定标： 能够满足最大限度招标文件的各项综合评价指标、满足招标文件的实质性要求并经评审的投标价格最低，但是投标价低于成本价格。17、简述技术标编制的要求答：虽然和施工组织设计内容是一致的，但在编制要求上却有一定差别。1）针对性2)全面性3)先进性4)可行性5）经济性18、无权代理和法律后果：1）、没有合法的授权行为2）、代理范围超越了授权范围3）、代理权已经消灭的行为，其处理方式：一、由被代理人追认，变为有权代理被代理人要承担经济民事责任二、被代理人拒绝追认代理属于无效代理无权代理人承担经济责任。19、留臵的法律特征：1、它是一种从权利2、它属于他物权、3、它是一种法定担保方式，它依法规定而产生，而非以当事人之间的协议而产生，20、合同解除的条件：因不可抗力致使不能实现合同目的、在履行届满之前，当事人一方明确表式或者以自己的行为表式不履行主要债务、当事人一方延迟履行主要债务，经催在合理期限仍未履行、当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同、法律规定的其他情形。21、.发包人、承包人的一般义务是什么？答：发包人的义务：土地征用拆迁；市政水电气介入工地；开通施工道路；地质勘测；办 理5施工许可证及其他证件；确定水准点和控制点；组织承包人和设计单位设计交底；协调地下管线和文物的保护工作；发包人的其他工作。承包人的义务：完成施工图配套设计；提供进度表；向发包人提供办公场所；遵守环境安全卫生要求；对已完成工程实施保护；对地下管线和文物保护，其他有关规定。22、索赔的策略有哪些：组建强有力的索赔班子、确定索赔目标、对被索赔方分析、承包人的经营战略分析、相关关系分析、谈判过程分析。23、固定总价合同适用情况：工程量小，工期短，估计在施工过程中环境变化小，工程条件稳定合理、工程设计详细工程任务明确、工程结构和技术简单，风险小、投标期宽裕，承包人可以有充足的时间详细考察现场等、合同条件双方权利和义务十分清楚。24、技术性评价：其主要是对项目部人员的素质、施工方案，进度计划，机械设备的配备，施工总平面的设臵，质量，进度和安全保证措施等进行评估。25、商务性评价：修改的原则是如果用数字表式的数额和文字表式的数额不一致时，以文字为准，当单价和工程量的乘积和合价不一致时候，以单价为准，若评标委员会认为是有明显的小数点错位，此时以标出的合计为准，并修改单价。四、案例1、简述邀请招标的程序答：程序：建设项目报建；审查招标人资质，招标申请，编制招标文件；工程标的编制与送审，发售招标文件；现场踏勘，投标预备会，投标文件编制和送审，开标、评标与定标；中标通知，签订合同2、简述公开招标的程序答：十六个基本环节：建设项目报建；审查招标人资质，招标申请，编制招标文件；刊登资格预审通告、招标公告，投标人的资格预审；工程标的编制与送审，发售招标文件；现场踏勘，投标预备会，投标文件编制和送审，开标、评标与定标；中标通知，签订合同3、有关工程师指令规定：工程师的指令、通知由本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给与书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给与书面确认的，承包人应予工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应预执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。4、综合评估法的实际运用在书上仔细看。 5、施工索赔是重点仔细在书上看。案例必须出。6、合同争议处理方法有：和解、调解、仲裁、诉讼。要在书上细看。五、需要了解的知识1、可变更可撤销合同：指合同内容违背当事人的真实意思表示。主要条件是：重大误解，显失公平，欺诈胁迫等违背他人意思。它和无效合同的区别：（1）效力不同（2）期限不同2、代理是指代理人以被代理人（又称本人）的名义，在代理权限内与第三人（又称相对人）实施民事行为，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。代理种类：委托代理，指定代理，法定代理。代理特征：代理行为必须有法律意义的行为、代理行为是代理人以被代理人的名义实施法律的行为、代理人可以在授权范围内根据自己的想法进行活动、代理人所产生的法律后果直接由被代理人承担。（单，多选）工程招投标与合同管理复习范围题型1.单选20个，20分2.多选5个10分3名词解释5个，20分6 4.简答5个，25分5.案例3个30分第一章绪论1.项目具有的一些共同特征（简答）：（1）一次性:一次是项目与活动的最大的区别（2）独特性：每个项目都是独特的，可能是项目提供的成果有自身的特点。（3）目标的明确性：项目有明确的目标，包括实现项目的时间目标,项目的成果目标，资源目标和其他一些需要满足的目标。（4）项目活动的整体性：项目中的一切活动都是相互联系的构成一个整体。（5）组织的临时性和开放性：项目团体在项目进展过程中，其任务，人员，责任都在不断地变化。（6）开发与实施的渐进性：每个项目都是独特的因此其项目的开发必然是渐进的，不可能复制通用的模式。2.建设项目一般具有下列特征：（简答）：（1）具有明确的建设目标（2）具有一定的条件的限制（3）具有一次性和不可逆性（4）影响的长期性（5）投资的风险性（6）管理的复杂性3．建设项目的实现要受到多方面的限制：（选择题或简答）1）时间约束；2)资源约束：建设项目只能在限定的人、财、物条件下来完成建设任务。3）质量约束：建设项目要达到预期的要求，就必须在质量方面加以限制。4）空间约束：建设项目体积的庞大决定了项目要在一定的可以使用的时间范围内，通过科学合理的方法来组织完成。4.按投资建设的用途划分生产性建设项目，非生产性建设项目。（多选）5.建设项目管理的基本内容：（多选）：（1）项目建设前期阶段：1）项目建议书2)可行性研究3)审批立项（2）准备阶段：规划，获取土地使用权，拆迁，报建，工程发包（3）项目建设实施阶段：工程勘察设计，施工准备，工程施工，生产准备，（4）工程竣工验收与保修阶段：工程竣工验收，工程保修（5）项目后评价6.项目后评价含义： （名词解释）项目后评价是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。7.竣工含义：（名词解释）建设项目按计划文件规定的内容和标准全部完成，并按规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。8.进度控制：（多）进度控制的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施。9.建筑市场的主体：（多选）建筑市场的主体：（1）建筑产品需求者（2）建筑产品生产者——建筑企业。（3）建筑中介组织10.建设法规的调整对象：（多选）建设法规调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。它包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及其相关的民事关系。第二章1.招投标交易的特征：（名词解释或简答）：（1）平等性（2）竞争性（3）开放性P262.招投标制度的意义：（简答）（1）推行招标投标制度有利于规范建筑市场主体的行为，促进合格市场主体的形成。（2）通过推行招标投标制度，有利于价格真实反映市场供求状况，真正显示企业的实际消耗和工作效率，使实力强、素质高、经营好的承包商的产品更具竞争力，从而实现资源的优化配臵。（3）推行招标投标制度，有利于促使承包商不断提高企业的管理水平。（4）推行招标投标制度有利于促使市场经济体制的进一步完善。（5）推行招标投标制度 有7利于促使我国建筑业与国际接轨。3.招投标活动的原则：（单，多选）（1）公开原则（所有招标人都平等）（2）公平原则（标准都一致）（3）公正原则（4）诚实信用原则6.必须进行招标的范围：（简答）(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。（3）使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。2017年5月1日国家计委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》具体规定：工程建设项目招标范围和规模标准规定》具体规定》规定下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，出售质量不合格的商品未声明的，延付或者拒付租金的，寄存财务被丢失或者损毁的。同时《合同 10法》还规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年；超过20年的，法院不予保护。15.诉讼时效中断概念：合同 10法》还规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年；超过20年的，法院不予保护。15.诉讼时效中断概念》规定的担保方式：保证，抵押，质押，留臵，订金（多选）37.保证属于人的担保范畴，它不是用特定的财产提供担保，而是以保证人的信用和不特定的财产为他人债务提供担保。(单选)38.保证人必须是主合同以外的第三人，保证必须是债权人和债务人以外的第三人为他人债务所作的担保，债务人不得为自己的债务作保证。(单选)39.不可以作担保人：（多选）P12540.可以抵押的财产：（简答）1).抵押人所有的房屋和其他地上定着物；2).抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；3).抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；4).抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；5).抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地所有权；6).依法可以抵押的其他财产。41.动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有。（选择）42.质押合同应当包括以下内容：（简答）（1）被担保的主债权种类、金额（2）债务人履行债务的期限（3）质物的名称、数量、质量、状况（4）质押担保的范围（5）质物移交的时间（6）当事人认为需要约定的其他事项。43.留臵的概念：（名词解释）留臵是指债权人按照合同约定占有债权人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留臵该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保形式。44.定金是合同当事人约定一方向对方给付定金作为债券的担保形式。（名词解释）45.合同中结算和清理条款不因合同的终止而终止，仍然有效。（选择）46.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（多选）47.合同争议的处理方式：1）和解2）调解：调解时争议当事人在第三方的主持下3）仲裁：是指发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前或争议发生后所达成的协议4）诉讼：二审终审制48.仲裁委员会：（简答）可以在直辖市和省、自治区人民政府所在市设立，不安行政区划层层设立。仲裁委员会成立的条件：（简答）1)有自己的名称、住所和章程2)有必要的财产3)主任1人、副主任2-4人，委员7-11人组成。（奇数）4)有聘任的仲裁员49.仲裁裁决执行，即仲裁裁决的强制执行，是指法院经当事人的申请，采取强制项措施将裁决书的内容付诸实现的行为和程序。（选择）50.诉讼部同于仲裁的主要特点在于，不必以当事人的相互同意为依据。（选择） 12第五章建筑工程施工合同示范文本1.协议书内容中组成合同的文件包括;1)本合同协议书2)中标通知书3）投标书及其附件4）本合同专用条款5）本合同通用条款6)标准、规范及有关技术文件7)图纸8)工程量清单9）工程报价单或预算书2.发包人的义务：1）办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2）将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间物流通畅；4）向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；6）确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用；9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人未能履行以上各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，并顺延因此而延误的工期。3.承包人的义务：1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生费用；2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应的进度统计报表；3）根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护安全生产等的规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用；6）以竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物，构筑物、古树名木的保护工作。4.工程师的义务：工程师按合同约定行驶职权，发包人在专用条款内要求工程师在行驶某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。工程师没有权利要求施工方减短工期。5.重新检验：1无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期，检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。6.质量检查与验收因工程师指令失误或其它非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担7.材料设备控制发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应的费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿8.竣工验收13 发包人接到竣工验收的报告后（28）天内组织有关单位验收9.合同文本中有关暂停施工条款规定因发包人原因造成的停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。10.因延误而应当顺延工期的情况包括哪些？1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工日期；2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行；3）工程师未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使工程不能进行；4）设计变更使工程量增加；5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6）不可抗力；7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。11.协议书内容中组成合同的文件包括：1)本合同协议书2)中标通知书3）投标书及其附件4）本合同专用条款5）本合同通用条款6)标准、规范及有关技术文件7)图纸8)工程量清单9）工程报价单或预算书3.发包人的义务按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：1）办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2）将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间物流通畅；4）向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；6）确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用；9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人未能履行以上各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，并顺延因此而延误的工期。12.工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期13.材料设备控制发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应的费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。8承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查9工程师以为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工10因不可抗力事件导致的费用按有关规定由双方分别承担，工期应顺延14.工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人受到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。15.发包人接到承包人递交的竣工结算及结算资料28天内进行核实16.变更合同价款的方法有3种（1）合同中已有使用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款（2）合同中只有类似于变更合同的价格，可以参照类似价格变更合同价款（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行17.专业分包合同是以发包人与承包人已经签订施工总承包合同为前提条件的承包人对发包人负责，分包人对承包人负责第六章 1.分包商：承包商不得将整个工程分包出去，承包商应为分包商的一切行为和过失负责，承包商的材料供应商以及合同中已经指明的分包商无需经工程师同意，其他分包商则需经过工程师的同意。承包商应至少提前28天通知工程师分包商计划开始分包工作的日期以及开始现场工作的日期。14 2．FIDIC条款中所说的缺陷通知期相当于国内工程交工后的质量保修期，它是指工程师通知承包商修复工程缺陷的期间3.保留金：是业主在支付期中款项时扣发的一种款额；在整个接受证书签发之后和最迟的工程缺陷通知期到期之后两次返还给承包商第七章1.风险：所谓风险是指客观存在能导致损失，但发生与否又不能确定的现象2.单价合同又分为两种：固定单价合同和变动单价合同。（1）在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包人而言就存在一定得风险。（2）当采用变动单价合同时，合同双方就以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时单价如何调整；3.回避风险是一种消极的防范手段，因为回避风险虽然避免损失，但同时也失去了获利的机会4.工程保险是工程发包人和承包人转移风险的一种重要手段，保险是投保人与保险人之间的关系第八章1.索赔概念（原因）：索赔是在合同实施过程中，合同当事人一方因对方违约，或者其他过错，或者无法防止的外因而受到损失时，要求对方给予赔偿或者补偿的活动。2.按索赔的有关当事人分类（1）承包人同发包人之间的索赔（2）总承包人同分包人之间的索赔（3）承包人同供货商之间的索赔（4）承包人向保险公司、运输公司索赔3.FIDIC第53条规定：在引起索赔事件第一次发生之后的28天内，承包人将他的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将1份副本呈交发包人4.按照索赔的处理方式分类：（1）单项索赔（2）总索赔5.索赔的关键问题在于“索”，承包人不积极主动去“索”，发包人没有任何义务去“赔”6.索赔报告一定要在索赔事件发生后的有效期（28天）内报送，过期索赔无效7.反索赔的意义：（1）减少和防止损失的发生（2）避免被动挨打的局面（3）不能进行有效的反索赔，同样也不能进行有效的索赔8.反索赔的原则：（1）以事实为依据（2）以合同法和法律为准绳（3）实事求是地认可合理的索赔要求（4）反驳拒绝不合理的索赔要求（5）按合同法的原则公平合理地解决索赔问题。15 篇四：062893301—工程招标与合同管理自学考试01复核总分复核人201年月江苏省高等教育自学考试062893301工程招标与合同管理题号总分题分合分人得分一20二10三15四30五25得分评卷人复查人一、单项选择题（每小题1分，共20分）在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其字母标号填入题干的括号内。1．法律关系主体的权利和义务所指向的对象是（）。A．合同法律关系主体C．法人B．合同法律关系客体D．自然人和公民2．关于委托代理，（）的叙述是不正确的。A．代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人B．无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C．被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D．无权代理行为人在被代理人未追认前有撤回权3．按照被代理人的委托授权而产生代理权的代理称为（）。A.委托代理C.指定代理4．双方承担义务和责任的协议是（）。A．监理合同C．委托合同5．违约责任是基于（）的责任。A．合同而产生的违反合同B．行为人没有履行法律上的规定或者认可的应尽的注意义务而产生062893301工程招标与合同管理试卷第1页(共8页)B.法定代理D.复代理B．监理委托合同D．委托协调合 同C．约定而产生的违反法律D．行为人没有履行承诺而违反有关规定6．（）具有对违约者实行制裁和对合同权力人给予补偿的双重属性。A．赔偿金C．罚款7．解决工程合同争议应由（A．甲方C．甲乙任何一方B．违约金D．继续履行）申请仲裁。B．甲乙双方共用D．乙方8．解决工程施工合同争议应由（）申请仲裁。A．建设单位C．监理工程师B．施工单位D．建设单位和施工单位共同9．对设计投标书评审时，招标人最注重的是（）。A.报价的高低C.设计进度的快慢B.设计方案的优劣D.设计单位的社会信誉10．在进度控制中，（）不属工程师的任务。A．督促承包人完成工程扫尾工作C．协调竣工验收中的各方关系B．向有关部门递交竣工申请D．参加竣工验收11．征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如有紧急情况下未能事先报告时，则应在（告。A.24小时C.7天B.48小时D.14天）内向委托人做出书面报12．施工合同履行时，（）是属于乙方的工作。A．在保修期内对工程的照管C．开通施工道路B．竣工后清理施工场地D．办理工程施工所需的证件、批件等13．“在施工中已经发生，经甲方确认后增加预算形式支付的合同的价款”是（）的含义。062893301工程招标与合同管理试卷第2页(共8页) A．结算款C．费用B．经济支出D．索赔款14．不可抗力事件发生后，承包方应在事件结束后48小时内向工程师通报受害情况。灾害继续发生，承包方应每隔（）向工程师报告一次灾害情况。A．14天C．48小时B．7天D．24小时15．FIDIC通用条件规定，承包商必须以（）名义投保工程保险。A．业主C．业主或承包商B．承包商D．业主和承包商16．委托方因故要求终止设计时，应（）。A．通知承包方，已付定金不退，并按实际完成的工作量增付结清设计费，结束合同B．通知承包方，索回定金，并按实际完成工作量付费C．将定金抵作设计费结清D．索回定金，终止合同17．竣工报表是在颁发整个工程的（）之后84天内，承包商应在向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。A.按收证书C.最终证书B.结算证书D.合格证书18．FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发（）后的14天内，退还承包商的履约保函。A.工程接收证书C.结清单B.履约证书D.最终支付证书19．FIDIC合同条件规定，工程师颁布发工程接收证书的条件为（）。A．工程最终竣工C．工程基本完工B．工程全部完工D．工程基本竣工并通过竣工验收20．关于解决合同纠纷的叙述中，（）是正确的。062893301工程招标与合同管理试卷第3页(共8页) A．对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁B．对仲裁不服可以再向人民法院诉讼C．当事人可以单方面要求仲裁D．法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力得分评卷人复查人二、填空题（每空1分，共10分）21.合同法律关系主体，是指参加合同法律关系，依法享有权利、承担义务的22.23.。是计算标的的尺度。是希望他人向自己发出要约的意思表示。24.《合同法》所设立的合同保全有两种：合同法》所设立的合同保全有两种》对合同生效规定了三种情形，下列不正确的选项是(B)。A、成立生效B、公正生效C、批准登记生效D、约定生效7、(C)是指在双务合同中，先履行债务当事人掌握了后履行债务一方当事人丧失或者可能丧失履行债务能力的确切证据时，暂时停止履行其到期债务的权利。A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、不安抗辩权D、终止抗辩权8、关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种方式，不包括下列(D)。A、继续履行合同B、采取补救措施C、赔偿损失D、终止合同9、国家实行建设工程质量(A)监督制度。A、政府B、业主C、人民群众D、监理12、民事诉讼法的适用范围不包括下列(D)。A、地域效力B、时间效力D、对人的效力D、经济效力13、下列纠纷(A)可以仲裁。A、合同纠纷B、婚姻纠纷C、抚养纠纷D、继承纠纷 14、我国《担保法》规定的担保方式不包括下列(B)。A、保证定金B、交换C、抵押D、17、保险人对以下(A)不承担赔偿责任。A、战争B、雷电C、盗窃D、洪水19、下列不是建筑产品的特点的是(C)。A、建筑产品的单件性B、建筑产品的整体性C、建筑生产的可逆性D、建筑产品的社会性21、我国的建设工程交易中心是按照三大功能进行构建的，下列不属于这三大功能的是(A)。A、政府调节功能B、信息服务功能C、场所服务功能D、集中办公功能22、下列不是项目招标方式的是(B)。A、公开招标B、抽标C、邀请招标D、议标23、建设工程招标是根据(C)提出报价。A、投标人的意图B、中标人的意图C、招标人的意图D主管建设部门的意图24、建设工程招标是(D)的对称概念。A、工程招标B、中标单位C、工程投标D、建设工程投标25、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽快将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的(A)天。A、14B、16C、18D、2026、评标委员会的成员由招标单位、上级主管部门和受聘的专家组成，为(B)人以上的单数。A、3B、5C、7D、927、工程标底的计价方法可选用我国现行规定的(C)两种计算方法。A、工料单价和人工单价和机械单价B、机械单价和综合单价C、工料单价和综合单价D、人工单价28、招标文件一经发出，不得随意修改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前(D)以书面方式通知投标单位。A、20天B、B．30天C、10天D、15 天29、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括(A)部分。A、基础B、外装饰C、内装饰D、设备30、被邀请投标的单位最少不得低于(B)。A、4家B、5家C、8家D、10家31、招标工程的标底是指(C)。A、投标单位的最低报价B、允许的最高报价C、招标工程的计划价格D、合同价格33、当投标人少于(A)时，招标人应当依照招标法重新招标。A、3个B、5个C、7个D、10个34、设备采购招标一般将合同授予(B)。A报价最低者B、评标价最低者C、报价最接近标底D、评标价最接近标底者35、下列文件中不属于招标文件内容的是(C)。A、投标须知及投标文件格式合同条件及会同协议条款B、施工图纸及技术规范C、施工方案及施工组织设计D、36、评标可以采用(D)两种。A、合理低标价法和专家法B、综合评议法和标价比较法C、标价比较法和专家法D、合理低标价法和综合评议法37、评标报告的主要内容不包括下列(A)。A、标底情况标情况B、招标情况C、开标情{D、评38、按照国际竞争性招标方式，招标的条件由(B)决定。A、联合国体所在的政府D、用户B、业主C、招标主39、当出现所有投标报价都超出标底20％以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用(C)的方式。A、特邀招标议标B、限制性招标C、两阶段招标D、44、下列是开标后的投标技巧的是(D)。A、不平衡报价B、记日工稍高于工资单价C、多方案报价D、补充投标优惠 条件45、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(A)阶段。A、投标准备B、投标决策C、投标竞争D、投标后续46、(B)是投标文件的核心内容。A、工程工期B、工程报价C、工程质量D、工程量47、下列属于直接费的是(C)。A、施工管理费B、临时设施费C、材料费D、远程工程增加费48、下列属于间接费的是(D)。A、设备费B、施工机械费C、人工费D、远程工程增加50、震后救灾的工程所用的合同一般采用(B)。A、总价合同B、成本加酬金合同合同D、分包合同C、单价51、按照国家有关规定付给勘察、设计费是(C)的义务。A、承包人B、政府C、发包人D、人民52、建设监理合同的主体是(D)。A、合同确定的权利的享有者B、义务的承担者单位D、以上都正确C、建设54、(B)监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级B、甲级C、一级D、二级63、建设工程施工的技术要求和方法是(C)标准。A、行业国家B、合同C、强制性D、64、工程建设的(D)的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量B、技术人员的数量C、施工人员的数量D、材料设备供应的质量65、下列不是工程款结算方式的是(A)。A、按天结算D、分段结算B、按月结算C、竣工后一次结算二、判断题 1、法人的权利能力始于法人依法设立或进行法人登记，终于法人依法撤销或解散。(√)3、债权人行使代位权应当向人民法院提起诉讼，但行使撤销权是则不需要。(×)5、建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。6、承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人。(×)(√)7、承包单位可以将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(×)9、普通程序是整个民事审判程序的基础。10、仲裁协议可以是书面形式或口头形式。13、危险的存在是保险得以存在的前提条件。(√)(×)(√)(√)14、保险合同是投保人和保险人约定保险权利义务关系的协议。15、建筑工程一切险往往还加保第三责任险。(√)16、安装工程一切险的保险期限，通常不以整个工期为保险期限，它随工程性质的不同而有所变化。(×)(×)(√)(×)17、业主方作为市场主体具有确定性。20、招投标是市场经济的产物，是期货交易的一种方式。22、对于没有中标的单位，招标单位应承担部分投标单位的费用。23、中标后不提供履约保证的投标单位将没收其投标保证金。24、开标必须在工程交易中心举行。(×)(√)(×)(×)(√)25、招标单位可以编制标底也可以不编制标底。27、议标是目前世界上最普遍采用的成交方式。30、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用应自己负责。31、不编制标底的，按最低价中标。(×)(×)(×)32、在投标文件上签字的必须是技术总工。33、联合集团是一种紧密型的联合。36、分项工程单价的估算是工程估价中最重要的基础工作。38、建设工程合同是一种单务、有偿合同。39、监理单位与业主不是平等的主体关系。(×)(×)(√)40、标准条件是监理合同的主要组成部分。(√)44、只要当事人协商一致，即可变更合同。45、可行性研究是建设单位招标活动的前提。48、中标就是择优。(√)(√)(√)(×)53、质量保证期从工程竣工验收之日起算起。56、公开招标不利于公平竞争。(×)59、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。(√)61、中标后，甲乙双方先签订协议书，后签订合同条款。(√) 62、报价就是投标人对投标项目的施工预算。(×)65、在投标文件上签字的任必须是企业经理。(×)67、零星用工的单价可以提高一些。(×)71、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。(×)72、投标文件只需在封面上签字就可以了。(×)73、利润是完成一定工作量的报酬。(√)74、总部管理费与现场管理费相比，数额不固定。(×)75、承包人按照有关规定对承包的工程进行分包是允许的。(√)76、暂定金额由业主任何使用。(×)77、工程师不属于业主与承包方之间签订合同中的任一方。(√)78、总费用法因为十分科学，所以被经常采用。(×)79、总部管理费是承包商上级部门提取的管理费。(√)80、索赔的技巧为索赔的战略和策略目标服务的。(√)三、填空题3、企业法人是以营利为目的，从事生产经营活动的法人。4、财产所有权的取得，不得违反法律的规定，其取得方法包括原始取得、继受取得两种。8、根据我国现有法律规定，争议解决的方法有和解、调解、仲裁、诉讼四种。11、建筑安全生产管理包括纵向、横向、施工现场三个方面的管理。12、建筑工程安全生产管理比寻坚持安全第一、预防为主的方针。14、专属管辖是指法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更专属管辖。18、保证的方式有两种，一是一般保证；二是连带保证。19、质押包括动产质押、权利质押两种。20、危险可以分为财产危险、人身危险、法律责任危险三种。24、建筑工程市场中的资质管理包括两类：合同法》规定了三种方式，不包括下列(D)。A、继续履行合同B、采取补救措施C、赔偿损失D、终止合同9、国家实行建设工程质量(A)监督制度。A、政府B、业主C、人民群众D、监理12、民事诉讼法的适用范围不包括下列(D)。A、地域效力B、时间效力D、对人的效力D、经济效力13、下列纠纷(A)可以仲裁。A、合同纠纷B、婚姻纠纷C、抚养纠纷D、继承纠纷 14、我国《担保法》规定的担保方式不包括下列(B)。A、保证定金B、交换C、抵押D、17、保险人对以下(A)不承担赔偿责任。A、战争B、雷电C、盗窃D、洪水19、下列不是建筑产品的特点的是(C)。A、建筑产品的单件性B、建筑产品的整体性C、建筑生产的可逆性D、建筑产品的社会性21、我国的建设工程交易中心是按照三大功能进行构建的，下列不属于这三大功能的是(A)。A、政府调节功能B、信息服务功能C、场所服务功能D、集中办公功能22、下列不是项目招标方式的是(B)。A、公开招标B、抽标C、邀请招标D、议标23、建设工程招标是根据(C)提出报价。A、投标人的意图B、中标人的意图C、招标人的意图D主管建设部门的意图24、建设工程招标是(D)的对称概念。A、工程招标B、中标单位C、工程投标D、建设工程投标25、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽快将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的(A)天。A、14B、16C、18D、2026、评标委员会的成员由招标单位、上级主管部门和受聘的专家组成，为(B)人以上的单数。A、3B、5C、7D、927、工程标底的计价方法可选用我国现行规定的(C)两种计算方法。A、工料单价和人工单价和机械单价B、机械单价和综合单价C、工料单价和综合单价D、人工单价28、招标文件一经发出，不得随意修改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前(D)以书面方式通知投标单位。A、20天B、B．30天C、10天D、15天 29、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括(A)部分。A、基础B、外装饰C、内装饰D、设备30、被邀请投标的单位最少不得低于(B)。A、4家B、5家C、8家D、10家31、招标工程的标底是指(C)。A、投标单位的最低报价B、允许的最高报价C、招标工程的计划价格D、合同价格33、当投标人少于(A)时，招标人应当依照招标法重新招标。A、3个B、5个C、7个D、10个34、设备采购招标一般将合同授予(B)。A报价最低者B、评标价最低者C、报价最接近标底D、评标价最接近标底者35、下列文件中不属于招标文件内容的是(C)。A、投标须知及投标文件格式合同条件及会同协议条款B、施工图纸及技术规范C、施工方案及施工组织设计D、36、评标可以采用(D)两种。A、合理低标价法和专家法B、综合评议法和标价比较法C、标价比较法和专家法D、合理低标价法和综合评议法37、评标报告的主要内容不包括下列(A)。A、标底情况标情况B、招标情况C、开标情{D、评38、按照国际竞争性招标方式，招标的条件由(B)决定。A、联合国体所在的政府D、用户B、业主C、招标主39、当出现所有投标报价都超出标底20％以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用(C)的方式。A、特邀招标议标B、限制性招标C、两阶段招标D、44、下列是开标后的投标技巧的是(D)。A、不平衡报价B、记日工稍高于工资单价C、多方案报价D、补充投标优惠条件 45、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(A)阶段。A、投标准备B、投标决策C、投标竞争D、投标后续46、(B)是投标文件的核心内容。A、工程工期B、工程报价C、工程质量D、工程量47、下列属于直接费的是(C)。A、施工管理费B、临时设施费C、材料费D、远程工程增加费48、下列属于间接费的是(D)。A、设备费B、施工机械费C、人工费D、远程工程增加50、震后救灾的工程所用的合同一般采用(B)。A、总价合同B、成本加酬金合同合同D、分包合同C、单价51、按照国家有关规定付给勘察、设计费是(C)的义务。A、承包人B、政府C、发包人D、人民52、建设监理合同的主体是(D)。A、合同确定的权利的享有者B、义务的承担者单位D、以上都正确C、建设54、(B)监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级B、甲级C、一级D、二级63、建设工程施工的技术要求和方法是(C)标准。A、行业国家B、合同C、强制性D、64、工程建设的(D)的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量B、技术人员的数量C、施工人员的数量D、材料设备供应的质量65、下列不是工程款结算方式的是(A)。A、按天结算D、分段结算B、按月结算C、竣工后一次结算二、判断题 1、法人的权利能力始于法人依法设立或进行法人登记，终于法人依法撤销或解散。(√)3、债权人行使代位权应当向人民法院提起诉讼，但行使撤销权是则不需要。(×)5、建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。6、承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人。(×)(√)7、承包单位可以将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(×)9、普通程序是整个民事审判程序的基础。10、仲裁协议可以是书面形式或口头形式。13、危险的存在是保险得以存在的前提条件。(√)(×)(√)(√)14、保险合同是投保人和保险人约定保险权利义务关系的协议。15、建筑工程一切险往往还加保第三责任险。(√)16、安装工程一切险的保险期限，通常不以整个工期为保险期限，它随工程性质的不同而有所变化。(×)(×)(√)(×)17、业主方作为市场主体具有确定性。20、招投标是市场经济的产物，是期货交易的一种方式。22、对于没有中标的单位，招标单位应承担部分投标单位的费用。23、中标后不提供履约保证的投标单位将没收其投标保证金。24、开标必须在工程交易中心举行。(×)(√)(×)(×)(√)25、招标单位可以编制标底也可以不编制标底。27、议标是目前世界上最普遍采用的成交方式。30、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用应自己负责。31、不编制标底的，按最低价中标。(×)(×)(×)32、在投标文件上签字的必须是技术总工。33、联合集团是一种紧密型的联合。36、分项工程单价的估算是工程估价中最重要的基础工作。38、建设工程合同是一种单务、有偿合同。39、监理单位与业主不是平等的主体关系。(×)(×)(√)40、标准条件是监理合同的主要组成部分。(√)44、只要当事人协商一致，即可变更合同。45、可行性研究是建设单位招标活动的前提。48、中标就是择优。(√)(√)(√)(×)53、质量保证期从工程竣工验收之日起算起。56、公开招标不利于公平竞争。(×)59、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。(√)61、中标后，甲乙双方先签订协议书，后签订合同条款。(√) 62、报价就是投标人对投标项目的施工预算。(×)65、在投标文件上签字的任必须是企业经理。(×)67、零星用工的单价可以提高一些。(×)71、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。(×)72、投标文件只需在封面上签字就可以了。(×)73、利润是完成一定工作量的报酬。(√)74、总部管理费与现场管理费相比，数额不固定。(×)75、承包人按照有关规定对承包的工程进行分包是允许的。(√)76、暂定金额由业主任何使用。(×)77、工程师不属于业主与承包方之间签订合同中的任一方。(√)78、总费用法因为十分科学，所以被经常采用。(×)79、总部管理费是承包商上级部门提取的管理费。(√)80、索赔的技巧为索赔的战略和策略目标服务的。(√)三、填空题3、企业法人是以营利为目的，从事生产经营活动的法人。4、财产所有权的取得，不得违反法律的规定，其取得方法包括原始取得、继受取得两种。8、根据我国现有法律规定，争议解决的方法有和解、调解、仲裁、诉讼四种。11、建筑安全生产管理包括纵向、横向、施工现场三个方面的管理。12、建筑工程安全生产管理比寻坚持安全第一、预防为主的方针。14、专属管辖是指法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人也不得协议变更专属管辖。18、保证的方式有两种，一是一般保证；二是连带保证。19、质押包括动产质押、权利质押两种。20、危险可以分为财产危险、人身危险、法律责任危险三种。24、建筑工程市场中的资质管理包括两类》调整对象是主体之间的财产关系、人身关系。44、民事责任一般分为违约责任、侵权责任。45、我国法律规定，诉讼时效有普通诉讼时效、特别诉讼时效、最长诉讼时效之分。46、合同的主体包括自然人、法人和其他组织等民事主体。47、合同形式主要有口头形式、书面形式两种。48、订立合同的方式主要有要约方式、承诺方式。53、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。54、有形建筑市场即指建设工程交易中必是经政府主管部门批准，为建设工程交易活动提供服务的场所。5 5、在公开招标中，招标公告是发布招标信息的唯一合法渠道，是公开招标最显著的特征之一。56、开标人员至少由主持人、监标人、开标人、唱标人、记录人组成，上述人员对开标负责。57、招标文件通常规定，如果单价与单项合计价不符，应以单价为准。58、评标结果是否公正、合理，取决于评标标准、方法和评标的科学性与合理性。59、建设市场的主体是指业主、承包商、工程咨询服务机构。60、建设市场的客体是指建设市场的交易对象。61、拍卖式招标的最大特点是以报价作为判断的唯一标准，其基本原则是自动叛标。62、合资公司是由两个或几个公司共同的出资成立具有法人资格的承包公司，属于紧密型联合。63、现场考察费用均由投标者自费进行。64、工程建设监理工作包括正常的监理工作、附加的工作、额外的工作。65、买卖合同的出卖人除了应当向买受人交付标的物并转移标的物的所有权外，还应对标的物的瑕疵承担担保义务。 66、以运输工具进行分类，可以将货物运输合同分为铁路货物运输合同、水路运输合同、公路运输合同、航空运输合同等。67、保险合同可以分为财产保险合同、人身保险合同两类。68、施工合同作为合同的一种，其订立也应经过要约、承诺两个阶段。69、工程师包括建立单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。70、监理单位委派的总监理工程师在施工合同中成为工程师。71、工程验收是一项以确认工程是否符合施工合同规定目的的行为，是质量控制的最重要的环节。72、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。73、合同价款可以按照固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同三种方式约定。74、施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的进度控制。75、我国目前确定合同工期的依据是建设工期定额。76、担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金五种。77、工程师的职责可以概括为进行合同管理、负责进行工程的进度控制、质量控制、投资控制、从事协调工作。78、FIDIC“红皮书”中将工程施工阶段的建立人员分为三个层次：即工程师、工程师代表、助理。79、递送投标文件也称递标，是指投标人在规定的截至日期之前，将准备妥的所有投标文件密封递送到招标单位的行为。80、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。81、建筑承包商市场属于买方市场。82、投标文件是承包商参与投标竞争的重要凭证；是评标、决标和订立合同的依据。83、雇用代理人即是在工程所在地区找一个能代表雇主的利益开展某些工作的人。84、全员劳动生产率即全体人员每工日的生产价值。85、FIDIC是指国际咨询工程师联合会。86、月报表是指对每月完成的工程量的核算，结算和支付的报表。87、按索赔的目的，索赔可分为工期索赔、经济索赔。88、按索赔发生的原因的特征可以分为：延期索赔、工程变更索赔、施工加速索赔、不利现场条件索赔四种。89、间接费主要是指组织和管理施工生产而产生的费用。 90、建设工程合同的主体一般只能是法人。91、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同三类。92、以运输的货物进行分类，可以将货物运输合同分为普通货物运输合同、特种货物运输合同、危险货物运输合同。93、财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的保险合同。94、租金是指承租人为了取得财产使用权而支付给出租人的报酬。95、计划管理一般是指项目实施方案，进度安排，施工顺序，劳动力，机械设备材料的适用与安排。96、索赔时以赔偿实际损失为原则。97、材料费索赔包括材料消耗量增加、材料单位成本增加两种。98、融资成本又称资金成本，即取得和使用资金所付出的代价。99、机会利润损失是由于工程延期或合同终止而使承包商失去承揽其他工程的机会而造成的损失。100、承包商的索赔目标是指承包商对索赔的基本要求，可对要达到的目标进行分解，按进行排队，并大致分析它们实现的可能性，从而确定最低、最高目标。四、名词解释3、知识产权：是指公民、对自己的作品、专利、商标或发现、发明和其他科技成果依法享有的民事权利。4、无效合同：是指虽经当事人协商订立，但因其不具备合同生效条件，不能产生法律约束力的合同。 5、合同的变更：是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方依据对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。7、合同管理：是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门，依法对合同的订立、履行等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。8、监理合同：是监理单位与建设单位之间为完成特定的建筑工程监理任务，明确相互权利义务关系的协议。9、民事诉讼：是指人民法院和一切诉讼参与人，在审理民事案件过程中所进行的各种诉讼活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。10、财产保全：是指人民法院在案件受理前或诉讼过程中对当事人的财产或争议的标的物所采取的一种强制措施。11、仲裁：是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。12、担保是指合同双方当事人为了使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商而采取的一种具有法律效力的保证措施。15、工程招投标：是指招标人对自愿参加某一特定工程项目的投标人进行审查、评比和选定的过程。16,最密切联系原则：是指与投标或合同有密切联系的因素作为客观标志，并以此作为确定准据地的依据。17、建设监理合同：是业主与监理单位签订，为了委托监理单位承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。20、买卖合同：是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。21、风险：所谓风险是指标的物因不可归责于任何一方当事人的事由而遭受的意外损失 。24、租赁合同：是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。25、承揽合同：是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。26、施工合同：是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。27、项目经理：是由承包人单位法定代表人授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人，他代表承包人负责工程施工的组织、实施。28、质量缺陷：是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件以及合同中对质量的要求。29、固定价格合同：是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。30、施工合同工期：是指施工的工程从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。31、建设工程工期定额：是指在平均的假设管理水平和施工装备水平及正常的建设条件下，一个建设项目从设计文件规定的工程正式破土动工，到全部工程建完，验收合格交付使用全过程所需要的额定时间。32、工程转包：是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。33、工程分包：是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包人承包的工程中承包部分工程的行为。34、返还财产：是指合同当事人应将因履行无效合同或者被撤销合同而取得的对方财产归还给对方。37、无效合同：是一种自始确定的没有法律约束力的合同，从订立时起国家法律就不承认其具有有效性，订立之后业不可能转化为有效合同。38、债权人的代位权：是指债权人为了使其债权免受损害，代为行使债务人权利的权 利。39、债权人的抗辩权：是指当债务人履行债务不符合合同约定，债权人可以拒绝债务人履行债务的权利。40、债权转让：是指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人接受权利和承担义务的法律行为。42、违约：是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。43、合同争议：是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。50、一揽子索赔：是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总在一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔。五、简答题1、引起财产所有权的丧失的原因主要有哪些?答：引起财产所有权的丧失的原因主要有：①所有权的转让；②所有权的抛弃③所有权客体的消灭④所有权主题的消灭⑤所有权因强制手段而消灭。3、建筑法的立法目的是什么?答：建筑法的立法目的是：①加强对建筑活动的监督管理；②维护建筑市场秩序：③保证建筑工程的质量与安全；④促进建筑业健康发展。5、适用公告催告程序的要件是什么?答：①申请公告催告的，必须是可以背书转让的票据或法律规定的其他事项；②申请人必须依法拥有申请权；③必须是因票据遗失、被盗或灭失，相对人无法确定的；④申请人必须向人民法院提交申请书。7、业主在项目建设过程中的主要职能是什么?答：①建设项目立项决策；②建设项目的资金筹措与管理：③建设项目的招标与合同管理； ④建设项目的施工与质量管理；⑤建设项目的竣工验收和试运行；⑥建设项目的统计及文档管理。9、工程量清单与报价表主要有哪些用途?答：①未投标单位按统一的规格报价，填报表中各栏目价格，按价格的组成逐项汇总，按逐 项的价格汇总成整个工程的投标报价；②方便工程进度款的支付，每月结算时可按工程质量清单和报价表的序号，已实施的项目单价或价格来计算应给承包商的款项；③在工程变更或增加新的项目时，可选用或参照工程质量清单与报价表单价来确定工程变更或新增项目的单价和合价。12、常见的投标策略有哪些?答：①靠提高经营管理水平取胜；②靠改进设计和缩短工期取胜：③低利策略；④加强索赔管理；⑤着眼于发展。13、不可抗力构成的条件是什么?答：①不可预见性；②不可避免性；③不可克服性；④履行期间性。15、投标文件由哪些内容组成?答：投标文件一般由投标书、投标书目录、投标保证金、法定代表人的资格证明书、授权委托书、具有价格的工程量清单与报价表、辅助资料表、资格审查表、按本须规定提出的其他资料。16、投标文件有哪些情形时应当在开标时宣布无效?答：①未加密封或者逾期送达的；②无投标单位或法定代表人或者其代理人印鉴的：③关键内容不全、字迹辨认不清或者明显不符合招标文件要求的。17、投标人申报资格预审要注意哪些事项?答：①应注意平时对一般资格预审的有关资料的积累工作，并出存在计算机内，到针对某个项目填写资格预审调查时，再将有关资料调出来，并加以补充完善；②加强填表时的分析，既要针对工程特点，下功夫填好重点部位，又要反映出来公司的施工经验、施工水平和施工组织能力；③再投标决策阶段，研究并确定今后本公司发展的地区和项目时，注意收集信息，如果有合适的项目，及早动手做资格预审的申请准备；④作好递交资格预审表后的跟踪工作，如果是国外工程可通过当地分公司或代理人，以便及时发现问题，补充资料。18、投标单位的实力主要表现在哪几个方面?答：①技术方面的实力； ②经济方面的实力：’③管理方面的实力；④信誉方面的实力。19、代理人的一般职责是什么?答：①向雇主传递招标信息，协助投标人通过资格预审；②传递投标人与业主之间的信息来往；③提供当地法律咨询服务、当地物资、劳力、市场行情及商业活动经验；④如果中标， 协助承包商办理入境签证、居留证、物资进出口证等多种手续，以及协助承包商租用土地、房屋、建立电话、电传、邮政信箱等。20、确定分享工程单价应注意什么问题?答：①在国外，分项工程单价一定要符合当地市场的实际情况，不能按照国内价格折算成相应的外币进行计算；②国际工程估价中对分项工程单价的计算与国内的计算方法有所不同，国外每一分项工程单价除了包括人工工资、材料、机械费及其他直接费外，还包括工程所需的开办费、管理费及利润的摊销费用在内；③对分摊在分项工程单价中的费用称为分摊费。21、我国对外投标报价的具体做法的内容有哪些?答：①工料、机械台班消耗量的确定②工资的确定；③材料费的确定：④机械费的确定：⑤管理费的确定；⑥利润的确定。22、监理人应承担的义务有哪些?答：①向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理任务；②监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，未委托人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见；③监理机构使用业主提供的设施和物品属于委托人财产；④在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。25、材料设备或者其包装上的标识应符合什么要求?答：①有产晶质量检验合格证明；②有中文表明的产品名称、生产厂家厂名和场址：③产：品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；④设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；⑤实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。26、竣工验收必须符合哪些基本要求?答：①完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件； ②工程质量应符合国家现行有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机构核定为合格或优良；③工程所用的设备和主要建筑材料、构件应具有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定必要的进场试验报告；④具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续；⑤已签署工程保修证书 。27、变更价款的确定方法有哪些?答：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款：②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，有承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。28、竣工结算的内容主要有哪些?答：①承包人递交竣工结算报告及违约责任；②发包人的核实和支付；③发包人不支付结算价款的违约责任。29、能够构成设计变更的事项包括哪些?答：①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量：③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。30、提前竣工协议应包括哪些方面的内容?答：①提前的时间；②承包人的赶工措施；③承包人为赶工提供的条件；④赶工措施的经济支出和承担：⑤提前竣工的收益分享。31、当出现什么情况时，当事人可以停止履行施工合同?答：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止停工；②调解要求停止停工，且为双方接受；③仲裁机构要求停止施工：④法院要求停止施工。33、建设工程勘察、设计合同的主要内容有哪些?答：①发包人提交有关基础资料的期限；②勘察、设计人提交勘察、设计文件的期限；③勘察或者设计的质量要求；④勘察、设计费用； ⑤双方的其他协作条件；⑥违约责任。34、在建设监理合同的履行中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是什么?答：①赔偿应限于由于违约所造成的，可以合理预见到的损失和损害的数额；②在任何情况下，赔偿的累计数额不应超过专用条款中规定的最大赔偿限额在监理单位一方，其赔偿总额不应超出监理酬金总额；③如果任何一方与第三方共同对另一方负有责任时，则负有责任一方应付的赔偿比例应限于由其违约所应负责的那部分比例。35、质量保修书的主要内容包括哪些?答：①质量保修项目内容及范围；②质量保修期：③质量保修责任；④质量保修金的支付方式 。37、FIDIC编制的合同条件具有哪些特点?答：①国际性、通用性、权威性：②公正合理、职责分明；③程序严谨，易于操作：④通用条件和专用条件的有机结合。39、施工索赔工程项目管理中的重要意义是什么?答：①索赔是合同管理的重要环节；②索赔是计划管理的动力；③索赔是挽回成本损失的重要手段；④索赔要求提高文档管理的水平。六、论述题1、论述《民法通则》的基本原则。答：①当事人民事地位平等的原则：②自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则；③保护公民、法人合法民事权益的原则；④遵守法律和国家政策原则；⑤维护国家和社会公共利益原则。2、承担民事责任的方式主要有哪些?答：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险：④返还财产；⑤回复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失：⑧支付违约金；⑨消除影响、回复名誉：⑩赔礼道歉。2、论述影响投标决策的主、客观因素。答：主观方面的因素主要有：①技术方面的实力；②经济方面的实力；③管理方面的实力；④信誉方面的实力：客观方面的因素主要有： ①业主和监理工程师的情况；②竞争对手和竞争形势的分析；③法律、法规的情况；④风险问题。6、论述项目经理的职责及其日常工作的内容。答：项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。项目经理应当对施工的施工质量、成本、进度、安全等负全面的责任。对于在施工现场出现的超过自己权限范围的事件，应当及时向上级有关部门和人员汇报，请示处理方案或者取得自己处理的授权。其日常性的工作有：①代表承包人向发包人提出要求和通知：②组织施工。7、谈谈建设监理合同当事人的权利义务中委托人的义务有哪些。答：①委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款：②委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件；③委托人应在双方约定的时间内免费 向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料；④委托人应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；⑤委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系；⑥委托人应当将授予监理单位的监理权利，以及该机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确；⑦委托人应为监理机构提供材料、构配件等方面的协助；⑧委托人免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿；⑨如果双方约定，有委托人免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。4、论述建设项目招标应当具备的条件。答：1.概算已经比准；2.建设项目已经正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划；3.建设用地的征用工作已经完成；4、有能够满足施工需要的施工图纸及技术资料；5、建设资金和主要建筑材料，设备的来源已经落实；6、已经建设项目所在地规划部门批准，施工现场“三通一平”已经完成或一并列入施工招标范围。5、影响投标决策的主管因素只要有哪些?答：（1）技术方面的实力：①有精通本行业的专家组成的组织机构；②有工程项目设计、施工专业特长，能解决工程技术难题的能力；③有与招投标项目同类型工程的施工经验；④有一定技术实力的合作伙伴；（2）①具有垫付资金的能力；②具有一定的固定资产和机具设备及其投入所需的资金；③具有一定的资金周转；④承担国际工程尚需筹集承包工程所需外汇；⑤具有支付各种担保的能力；⑥具有支付各种纳税和保险的能力；⑦由于不可抗力带来的风险；⑧具有支付重金聘请代理人费用的能力。（3）管理方面的实力：承包商必须向管理要效益，从而能够以低报价、低利润取胜。（4）信誉方面的实力：承包商一定要有良好的信誉，这是投标中标的一条重要的标准。8、论述如何防止投标人之间串通投标的不正当竞争？答：论述要点：投标人串通投标，是指投标人之间相互串通，以提高或压低工程标价的行为。（1）投标人串通投标行为的几种类型： ①投标人之间相互约定，一致提高或压低投标报价。②投标人之间相互约定，在类似招标中轮流以高价或低价位中标。③投标人之间就标价之外其他事项进行串通，以排挤其他竞争对手。④投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后在参加投标。（2）防止投标人之间串通投标的措施：结合实习，提出自己的想法。9、论述实行招标投标制的作用。答：论述要点：招标投标作为一种竞争制度，作为一种有规范的、有约束的竞争活动，它具 有以下特殊作用。（1）确立了竞争的规范准则，有利于开展公平竞争。包括：平等原则、信誉原则、正当准则、合法准则。（2）扩大了竞争范围，可以是买主更充分的获得市场利益。（3）有利于引进先进技术和管理经验，提高国家的国际竞争能力。（4）促进业主做好工程前期工作。10、论述索赔的技巧。答：1、要及时发现索赔机会；2、商签好合同协议；3、对口头变更指令要得到确认；4、及时发出“索赔通知书”；5、索赔事件论证要充足；6、索赔计价方法和款额要适当；7、力争单项索赔，避免一揽子索赔；8、坚持采用“清理账目法”；9、力争友好解决，防止对立情绪；10、注意同监理工程师搞好关系。
此文档下载收益归作者所有
