地基加固施工合同

《地基加固施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观地基加固施工合同　　篇一：建筑结构补强加固工程合同_secret　　XXX室内、外结构补强加固工程施工合　　同　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，甲方委托乙方完成XXX室内、外结构补强加固工程。甲乙双方本着平等、自愿及诚信的原则，经友好协商，对本工程施工承包事项达成如下合同条款，以资双方共同遵照执行。　　一、工程名称：XXX室内、外结构补强加固工程；　　二、工程地点：；　　三、工程范围：负责XXX室内、外结构补强加固；　　四、工程造价：人民币（￥元）；　　四、承包方式：包工部分包料；　　五、质量要求：　　1、严格按工程设计施工图纸，结合国家相关结构加固工程的规范、标准及技术要求进行施工，满足甲方使用功能需要。　　2、确保加固工程施工质量达国家验收合格标准。　　六、工期要求：　　1、本工程项目于年月日开工，年月按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观日竣工，总工期70个日历天。　　八、付款方式：　　合同一经签订，甲方即付合同价款的20%作为工程预付款；当工期进度过半，甲方即付合同价款的40%作为工程进度款；工程竣工验收合格并办理结算后2日内，甲方支付至结算总价的95%；留5%作为工程质保金，在工程质量保修期满2年无工程质量问题十个工作日内一次性全部支付（保修金不计利息）。　　十、甲方责任：　　1、甲方委托对本工程的施工质量、进度、费用实行监理。　　2、甲方委派为甲方驻现场代表，对工程质量、进度、安全文明施工进行全过程监理，往来文件签收人。　　3、负责向乙方提供材料、设备、工具和物资的存放地点，提供施工用水、电源接口。　　4、施工过程中甲方有权对乙方的施工质量、进度及安全文明施工等随时进行跟踪检查，发现有与本合同约定不相符的相关问题，有权要求乙方整改，整改责任及费用损失由乙方承担；甲方并有权对乙方进行违约处罚。　　5、工程竣工验收合格后，甲方按合同约定支付工程款。　　十一、乙方责任：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。　　2、在施工过程中如发生设计变更、材料代用、质量事故等事宜，按相关规范和甲方制订的有关管理办法的规定进行办理。由于乙方不按规定申报设计变更而造成的一切经济损失其责任由乙方自负。　　3、乙方进场施工前三天内向甲方提交书面的加固工程施工方案，经甲方、监理审核确认后方可施工；否则造成的一切责任及费用损失由乙方承担。　　4、工程所用材料必须是国家正规生产厂家生产的合格材料，并经甲方、监理监督报验合格后方可进场；否则造成的任何责任和费用损失由乙方承担。　　5、对隐蔽工程施工完成后，乙方必须在隐蔽前24小时内书面通知甲方及监理进行隐蔽验收，验收合格后方可进行下一步工序施工；否则造成的一切责任及费用损失由乙方承担。　　6、乙方必须遵守监理及甲方制订的项目管理制度，如有违反则由监理及甲方按项目管理制度规定执行。　　7、乙方在施工过程中产生的生活垃圾应及时清运，甲方及监理将按现场安全文明施工管理规定采取不定期检查，如未及时清运则按500元／次予以违约处罚。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　8、工程竣工后乙方保证在一周内清理现场，做到工完场清，否则甲方有权对乙方进行一次性违约处罚10000元，且由乙方承担工期延误责任及费用损失。　　9、乙方必须做到安全文明施工，进入施工现场作业人员必须配戴安全帽，否则经监理及甲方检查，凡发现有违规者，按100元/人.次进行违约处罚。　　十二、竣工验收：　　1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。　　2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　十三、工程保修：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方应严格履行保修责任，对本工程施工质量保修贰年，对施工的结构安全质量终身负责。　　2、因乙方施工质量问题或设计缺陷等造成甲方损失的，乙方应无条件的进行整改修复，并承担修复、赔偿、相关连带责任及费用损失；否则甲方从乙方质保金中扣除，如不足抵扣时，乙方应另行补齐。　　十四、违约责任：　　1、合同双方任何一方不能履行合同条款的均属违约，违约造成的经济损失由违约方承担。　　2、如乙方质量问题，甲方处以乙方壹万元违约金，同时由乙方赔偿甲方因质量违约责任所造成的一切经济损失，并由乙方承担相关连带责任及费用损失。　　3、因乙方原因延误工期，每延一天甲方按XX元/天对乙方予以违约处罚；因甲方原因延误工期，乙方须持有甲方出具的工期顺延书面证明手续后，则工期　　相应顺延。　　4、因乙方原因未按安全文明施工操作规范施工的，经监理及甲方检查，每发现一处违规的，甲方对乙方按XX元/处予以违约处罚，且甲方有权责令乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切责任及费用损失。　　5、如甲方不按合同约定支付工程款时，超过一个月时间，逾期付款部分则甲方按银行同期同档次利率向乙方支付滞纳金。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　十五、其它　　本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人首先协商解决，协商不成的，按下列第⑴种方式解决：　　⑴提交仲裁委员会仲裁。　　⑵依法向人民法院起诉。　　十六、合同生效与失效：　　1、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效（合同涂改无效）。　　2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。　　3、本合同未尽事宜双方友好协商解决。　　甲方（公章）：乙方（公章）：　　法人（或委托代理人）：法人（或委托代理人）：　　签订日期：二〇一三年十月三十一日　　篇二：基础挡土墙加固工程补充协议　　*****基础挡土墙加固工程　　补充协议书　　发包方：　　承包方：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观的原则，甲、乙双方就万家兴商铺工程在工程保修期间东侧基础挡土墙出现横向贯穿裂缝而需采取加固措施一事协商一致，特订立本补充协议。　　一、工程内容：*****东侧基础挡土墙出现横向贯穿裂缝，现进行加固，采取在原挡土墙背后增设钢筋混凝土剪力墙的方法。　　二、承包方式及价格：　　本加固工程承包方式为包工包料，价格为总价包干，固定总造价为人民币******元整（￥元），含税及其它各项费用。　　三、施工工期：　　总工期为15天，即开工日期为XX年5月15日，完工日期为XX年5月29日　　四、付款方式：　　所有加固工程施工完成并经甲方验收无误后一星期内结清全部工程款项。　　五、甲、乙双方责任及义务：　　1、乙方具体工作内容为:在原有砖墙挡土墙背后增设一道　　300MM厚钢筋混凝土剪力墙（局部设加强暗柱450X450，突出墙按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　体部分向内凸），施工前先对原有砖墙挡土墙进行临时加固支撑，待其临时支撑有效后在原砖墙挡土墙内凿出暗柱内凸部分、然后进行老混凝土面凿毛，清理干净后进行专业植筋、钢筋绑扎及焊接、模板安装加固、浇注C30商品混凝土、抹灰及刮钢化腻子等。　　2、乙方必须对加固施工质量负责，即乙方必须保证加固后该基础挡土墙安全可靠。　　3、乙方施工过程中必须严格执行安全施工操作规范、防火　　规定以及相关加固工程施工规范和质量标准，按期完成工程。　　4、严格执行物业公司相关规定，不得扰民及污染环境，施工过程中必须保证施工现场的整洁和卫生，工程完工后必须负责清扫施工现场，做到工完场清。　　5、甲方负责参与验收并按时支付工程款。　　六、本补充协议与万家兴商铺《建设工程施工合同》及其补充协议一并执行，并具有同等法律效力。　　七、未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。　　八、本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。　　发包人：(公章)：承包人:(公章)：法定代表人：法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　签订日期：XX年月日　　篇三：加固设计合同　　工程加固改造设计（技术服务）合同按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　委托单位：宁波大榭新美亚钢管有限公司（简称甲方）　　受托单位：宁波大学地基处理中心（简称乙方）　　甲方委托乙方进行宁波大榭新美亚钢管有限公司专家楼、员工宿舍、食堂加固改造设计。　　结合该工程实际情况为明确责任，协调工作，经双方协商，同意签定本合同条款，共同遵守。　　第一条加固改造设计（技术服务）的项目和范围　　一、工程名称：宁波大榭新美亚钢管有限公司专家楼、员工宿舍、食堂加固维修工程　　二、工程建设地点：　　三、工程内容：基础加固；墙体、梁体、楼板裂缝修补；断柱补强。　　第二条甲方于XX年10月28日向乙方提供下列资料　　1．原工程平面布置图。　　2．地质勘探报告。　　第三条乙方向甲方交付技术文件的时间及份数　　第四条收费标准及拨付方法　　1.甲乙双方共同协商确定本工程加固改造设计（技术服务）费用总计为此为乙方完成本合同全部义务应获得的全部报酬费用。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2.乙方向甲方提交加固改造设计施工图（技术文件）包括电子版　　全部图纸之日起15日内，甲方给乙方支付合同额的80％即人民币13500元；本工程竣工经甲方验收合格之日起15日内，甲方向乙方支付合同剩余的10％即人民币1500元。　　3、当付款条件具备时，乙方应向甲方提交书面的付款申请，并附相应的发票。若乙方未按付款程序提交申请及附发票的，则甲方顺延付款时间且无须承担逾期付款的违约责任。　　第五条双方责任　　一、甲方　　1.及时向乙方提供该工程与加固设计有关的资料，并对其可靠性负责。　　2.按合同规定及时拨付工程加固设计（技术服务）费用。　　3.维护乙方提交的成果，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。　　二、乙方　　1.乙方按合同规定的进度提交加固施工图，并对其质量全面负责。　　2.乙方应参加加固施工图技术交底，及时完成相应设计修改、变更（免费）。　　3.乙方应参加项目的隐蔽工程验收和竣工验收。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4.与加固设计所需的有关资料，甲方提供有困难时，乙方接受甲方委托协助甲方搜集整理，所需费用由甲方承担，乙方对有关资料的可靠性负责。　　5、乙方保证，甲方使用乙方设计将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向甲方提出的侵权之诉讼或索赔均由乙方承担处理、应诉和赔偿责任。　　6、在履行本合同过程中，乙方接触、了解或掌握到甲方的产品图纸等技术经济资料或商业秘密，在本合同履行期间和本合同终止后，未经甲方书面同意，均不得以任何理由、任何方式泄露或向第三人提供。乙方违反上述约定的，应当向甲方支付违约金人民币1500元，并赔偿甲方的损失。　　7、本合同生效后，无论本合同存在任何争议，或因任何原因而导致本合同终止、解除，乙方均应立即将其为履行本合同项下义务已形成的、尚未提供的设计成果全部交付给甲方，并将相应阶段的设计进行交底，　　第六条违约责任　　1.甲、乙双方必须认真履行合同有关条款，如发生违约，按照国家现行技术合同法的有关规定处理。　　2.由于甲方原因造成的工作量重大变更、返工或窝工，经甲方确认后，乙方可据实延期提交加固文件。　　3.乙方无故拖延提交鉴定报告和加固文件，每超过一日，扣罚乙方总费用的%。　　4.按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观由于乙方设计疏忽、错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿甲方的实际损失。　　5、因故终止合同，须经双方同意，未征得对方同意单方终止合同的一方，须承担经济责任。　　第七条　　本合同若发生争议，甲乙双方协商解决；协商不成的，由甲方工程所在地法院依法审理裁决。　　第八条　　本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。本合同自甲乙双方签章之日起生效，双方履行完合同规定的条款时，即行终止。　　第九条　　本合同未尽事宜，由双方协商议定，并与本合同具有同等效力。　　篇四：(庞大)地基加固处理(桩基)质量检测合同模板　　地基加固处理（桩基）质量检测　　合同　　工程名称：工程地点：合同编号：甲方：乙方：签定日期：　　地基加固处理（桩基）质量检测　　合同　　甲方：庞大大同南郊投资有限公司按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　乙方：太原市辉海岩土工程勘察检测有限公司第一分公司甲方委托乙方承担：庞大汽车文化园林广场22-1#、22-2#、23#汽车标准店　　地基基础（预应力管桩承载力检测、低应变检测）检测任务。　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，参照建设部、国家工商行政　　管理局监制的《建设工程勘察合同（二）》，并结合本工程的具体情况，为明确责任，协　　作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签定本合同，共同遵守。　　第一条工程概况　　1、工程名称：　　2、工程建设地点：　　1、检测方法、内容、数量及要求：　　第二条收费标准及支付方式　　本次检测工作按国家规定的现行收费标准：《工程勘察设计收费标准》XX年修订　　版，结合市场行情记取费用。　　1、检测费用　　检测费总额为：。　　2、付款时间及方式按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第三条甲方的责任　　1、向乙方提供地基处理设计施工方案、桩位设计平面图及有关设计参数等资料；　　2、进场时间应提前2天通知乙方，并负责清理现场、指定受检桩、测试点的位置；　　3、并负责试坑开挖、剔截桩头及桩头处理；　　4、提供必要的工作、生活条件（如电、水、工棚等条件或指定帐篷搭设地点）；　　5、如变更检测内容或对检测另有特殊要求或需增加检测数量时，须与乙方协商；　　6、协调与建筑总包方、地基处理施工方的关系，提供必要的方便条件；　　7、本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。　　第四条乙方的责任　　1、按国家技术规范、标准、规程和本合同（或任务委托书）要求实施检测工作；　　2、在检测过程中，对缺陷严重的基桩，需及时通知甲方；　　3、现场测试完毕后并对其负责；　　4、如工期紧迫，可在现场测试完毕后，及时提供临时检测意见，以供验槽使用；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、现场工作人员应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度；　　6、承担有关资料的保密义务；　　7、本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。　　第五条违约责任　　1、甲方不按时向乙方拨付检测费，从应拨付之日起每日向乙方支付未付金额　　的滞纳金。　　2、如因乙方原因，对缺陷严重的基桩未能及时通知甲方，对甲方造成损失的，　　乙方应支付甲方合同金额/%的违约金。　　第六条本合同中的打印文字与用钢笔填写的文字，具有同等的法律效力，如有　　更正处，须由甲乙双方在更正处签字生效。本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可　　签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　第七条其他约定事项：　　第八条争议解决办法　　本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决；也可由当地建设行政主管部门调解、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　协商；当调解不成时，甲乙双方同意由有关仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。　　第九条合同生效与终止　　本合同自甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。　　甲方名称：乙方名称：　　庞大大同南郊投资有限公司太原市辉海岩土工程勘察检测有限公司　　第一分公司　　（盖章）（盖章）　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）　　委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）　　签定日期：年月日签定日期：年月日　　篇五：研发中心大楼接层的基础加固合同　　QF-XX-14　　合同编号：　　青岛市建设工程施工合同　　发包方：青岛黄海橡胶集团有限责任公司承包方：山东省即墨市第二建筑工程公司　　青岛市城乡建设委员会　　青岛市工商行政管理局　　制定按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第一部分协议书　　发包人（全称）：青岛黄海橡胶集团有限责任公司　　承包人（全称）：山东省即墨市第二建筑工程公司　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：　　一、工程概况　　工程名称：青岛黄海橡胶股份有限公司研发中心大楼地基基础加固工程　　工程地点：青岛市城阳区棘洪滩街道办事处金岭工业园　　工程规模及结构特征：　　工程立项批准文号：青城发改投资函[XX]67号　　资金来源：自筹。　　二、工程承包范围　　承包人应完成以下工程内容：　　□1、土石方工程：□土石方□基坑支护：；　　√2、地基与基础工程：招标文件内招标范围及承包内容所含内容；□　　□3、主体工程：；　　□4、电气工程：；　　□5、给排水工程：；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　□6、采暖供热工程：；　　□7、通风空调工程：；　　□8、楼地面工程：；　　□9、内墙抹灰工程：；　　□10、外墙工程：；　　□11、防水工程：；　　□12、门窗工程：；　　□13、消防工程：；　　□14、室外管工程：；　　□15、室外环境工程：；　　□16、玻璃幕墙工程：；　　□17、架工程：；　　□18、装饰装修工程：；　　□19、设备安装工程：；　　□20、建筑智能化系统设备安装工程：；　　□21、市政工程：□道路工程□桥涵工程□隧道工程□给水工程　　□排水工程□燃气与集中供热工程□路灯工程；　　□22、园林绿化工程：；　　□23、修缮工程：；　　□24、其他：。　　以上未选择项中第／项工程内容由发包人另行发包。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　三、合同工期　　开工日期：XX年9月1日竣工日期：XX年9月30日　　合同工期总日历天30天。　　四、质量标准　　工程质量标准：合格。　　五、合同价款　　币种：人民币　　合同总价（大写）：捌拾捌万圆整　　（小写）￥：元　　综合单价或费率：□√详见承包人的投标报价书（招标工程）　　□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　√1、本合同协议书及各种合同附件；□　　√2、中标通知书（适用招投标工程）；□　　√3、投标文件（适用招投标工程）；□　　□4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；　　√5、本合同专用条款；□　　√6、本合同通用条款；□　　√7、标准、规范及有关技术文件；□按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　√8、图纸；□　　√9、已标价工程量清单；□　　√10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□　　√11、发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□　　√12、工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮□　　件）。　　七、词语含义　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。　　八、承包人承诺　　承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担　　工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。　　九、发包人承诺　　发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并　　履行本合同所约定的全部义务。　　十、合同生效按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　本合同订立时间：XX_年8月23日　　订立地点：青岛黄海橡胶股份有限公司发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效，由发包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。　　发包人：（公章）承包人：（公章）√　　住所：住所：　　邮政编码：邮政编码：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：　　传真：传真：　　开户银行：开户银行：　　账号：账号：　　篇六：地基注浆加固方案　　目录　　一、概况二、地质资料三、地基注浆加固四、注浆加固施工步骤五、注浆施工管理六、主要人员、机械设备表七、安全生产与文明施工措施八、质量保证措施　　一、工程概况：1．1设计概况　　根据工程地质、水文地质条件和交通组织情况，本站主要采用明挖顺按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　35～○38轴之间，考虑到靖宇东路翻交，采用盖挖逆作法施作法施工，其中○　　工。围护结构采用800mm厚地下连续墙，兼作使用阶段的箱体侧墙。　　车站为地下二层岛式中间折返站，标准段站厅层高，站台层高，站台宽，高；总建筑高度。车站标准段为单柱、双跨箱体结构，折返段部分为双柱三跨箱体钢筋砼结构，站中心覆土厚约，底板埋深，端头井埋深～。1．3气候、气象资料　　上海年均气温℃，最高温度℃，最低温度-℃；年均降雨量，年均降雨日132天，年最大降水量1673mm，日最大降水量，日降水量大于25mm的天数为28天；降水主要集中在每年3月至9月。最大风速/s，台风最大风速/s；年相对湿度80%。二、地质资料按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　本站范围内工程地基均属第四系河口～滨海浅海相沉积层，主要由饱和粘性土、粉性土及砂土组成。在车站范围内，各沉积地层厚度、成份、土的物理力学性质及各项指标大致趋同，总体上呈现地面下为杂填土；～之间主要以饱和粉性砂土夹粘土为主，呈松散性，稳定性差，土质不均匀；以下均为饱和状态淤泥质粘性土层，局部夹少量薄层粉细砂及贝壳屑，具有高灵敏度、高含水量及弱渗漏性的特点，车站地基土属中～高压缩性软弱土层；17m以下为灰色土和灰色粉质粘土，土质较淤泥质粘土好；25m以下为暗绿～草黄色粉质粘土土体强度较高是地下墙的基底　　持力层，墙址均插入本层土中。　　地下水属潜水型，年平均地下水位在～，在深度分布的第⑦层砂性土，是上海地区第一承压含水层，其承压水水头埋深为。　　底板位于④层灰色淤泥质粘土内，地下连续墙趾插入⑥层暗绿～草黄色粉质粘土中。第②3a层粘质粉土夹淤泥粉质粘土层，施工中易产生流砂和涌水现象，地下连续墙施工时易塌孔，施工时应充分重视。具体地质情况见图2-1。　　图2-1延吉中路车站地质剖面图　　土层渗透成果如表2-2　　三、地基注浆加固　　站位于第④层淤泥质粘土层，该层具有含水性和高压缩性的特点。为减少连续墙侧向变位同时提高基底承载力，对基底进行注浆加固。　　基坑内抽条加固有效范围长，宽30m注浆孔距，排距，钻孔平均深18m，注浆加固土体深度为基坑底面下。在端头井连续墙转角处外侧因斜撑作用而形成的大抗力被动区同样采用双液注浆加固，加固深度为地面下3m。　　南北端头井基坑内，平均钻深23m，注浆加固厚度为3m。四、注浆加固施工步骤　　用自下向下的注浆法，施工步骤如下：（1）放样定位；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　（2）钻机与注浆设备就位；　　（3）钻孔至设计深度后，从钻杆内灌入封闭泥浆；（4）插入单向塑料阀管至设计标高；　　（5）待封闭浆液凝固后，搅拌水泥浆向塑料插入双向密封注浆芯管，　　进行注浆；（6）提升，注浆；　　（7）提升、孔内浆液充填至孔口。　　五．注浆施工管理注浆技术参数　　（1）注浆压力：～（2）注浆流量：15～20L/min（3）注浆量：80L/节（30cm）　　（4）孔位布置：行距×排距=×（5）浆液配比　　A液：水/水泥/膨润土=/1/B液：350Be水玻璃双液体积比：A液/B液=1/1施工中按上述技术参数布孔配浆注浆5．2工艺要求　　⑴注浆管先用φ160mm无缝钢管，振冲锤振动下管；　　⑵为了保证注浆的连续进行，采用专用的注浆支架，深度3m范围内注浆加固一次完成；　　⑶使用前对注浆芯管的聚氨脂密封圈进行检查，应无残缺的大量气泡现象，上部密封圈裙边向下，下部密封圈裙边向上，且都应抹上黄油，所有注浆管接头螺纹要保持有充分的油脂，这样既可保证丝牙寿命，又可避免浆液凝固在丝牙上，造成拆卸困难。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　⑷注浆开始前要充分做好准备工作，包括机械器具、仪表、管路、注浆材料、水和电等的检查及必要的试验，注浆一经开始即连续进行，力求避免中断；　　⑸注浆用水为自来水，PH值小于4的酸性水和工业废水不得采用；　　篇七：变压器地基加固工程施工合同　　变压器地基加固工程施工合同　　甲方：武汉市工商行政管理局　　乙方：湖北中益建设工程有限公司　　为了明确甲、乙双方的权利和义务，保证工程建设质量，根据《中华人民共和国合同法》及《建设法》的规定，本着平等互利、优势互补原则，经双方协商，共同签订本合同，以共同信守，严格履行。　　一、工程项目　　1、工程名称：武汉市工商行政管理局办公楼配电室变压器地基加固工程。　　2、工程内容：乙方承包甲方的“武汉市工商行政管理局办公楼配电室变压器地基加固工程”施工项目。包括：工程设计、材料供应、工程施工、竣工验收等全部工程。　　二、工程总造价(总工程款)工程总造价为人民币肆万叁仟元整(￥：43000元)。乙方包工包料。　　三、工程地址和承包范围按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、工程地址：武汉市江汉区香港路259号(武汉市工商行政管理局办公大楼配电室内)。　　2、承包范围：乙方对甲方配电室内原两台变压器所在位臵进行地基加固施工，具体施工设计详见报价清单及施工方案。　　四、工程质量要求　　1、达到国家规定的工程要求和施工标准，并保证甲方重新安装两台变压器(1250KV和630KV)后，地基不会出现沉降或变形。　　2、整个工程所需的材料由乙方提供。材料规格和施工内容必须符合《报价清单》和《施工方案》的要求并达到国家验收标准。　　3、乙方应严格按照国家观行工程质量标准和行业规范施工，并随时接受甲方的检查和监理的监督，确保本工程达到国家规定合格以上等级。　　五、付款方式　　1、工程开工三日内，甲方向乙方支付总工程款的15％，工程进度30％付总工程款10％，工程进度50％付总工程款20％，工程进度70％付总工程款25％，工程竣工验收合同经决算审计后三天内支付至审定金额的90％，留审定金额10％作为质量保证金，一年无后患后支付。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、甲方向乙方支付费用时，乙方应向甲方提供等额合法有效的发票。　　3、从工程验收合格之日算起，乙方提供两年免费维护保修。　　六、工期　　因甲方供电需要，本工程计划分两阶段完成。　　1、从甲方安排拆除配电室围墙并将原630KV变压器移位工作完成后正式开工，乙方十五天内完成该部分变压器原地基加固工程；　　2、将新增1250KV变压器归位安装，并将原315KV变压器移位工作完成后，乙方十五天内完成该部分变压器原地基加固工程。　　3、如遇甲方原因、修改设计或人力不可抗拒的因素不能按时完工的，乙方应向甲方作出书面说明，在得到甲方认可的情况下，适当顺延。为满足甲方设备通电需求，乙方应将完工时间尽可能提前。　　七、甲方责任　　1、乙方在施工中甲方有责任协调周边的施工障碍，并提供乙方在施工中所需水、电、工作场地及材料堆放场所。　　2、甲方应按约定的付款方式及时付款。　　八、乙方责任按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方必须严格按照施工方案实施，如采购劣质及淘汰的产品或偷工减料不按规范施工，由此造成的损失均由乙方承担。　　2、乙方须负责设备承重的安全处理，保证甲方重新安装到位两台变压器(1250KV和630KV)后，地基不会出现沉降或变形。　　3、乙方施工过程中应随时接受甲方或监理单位的监督检查，如发现不符质量要求的情况，乙方应无条件返工至符合标准为止。　　4、乙方在施工中如造成安全事故均由乙方承担，乙方有责任提醒施工环境的安全隐患。　　5、乙方应在保证施工质量的前提下按时完工，否则造成甲方损　　失的应子赔偿。　　九、违约责任　　1、乙方未按合同要求施工，致使工程质量不能满足甲方要求造成返工延误工期的，每延误一日按合同总价万分之三向甲方支付违约金，并负责赔偿因此造成甲方的直接经济损失。　　2、甲方未按合同约定支付工程进度款的，每延误一日由甲方按合同总价万分之三支付违约金，工期相应顺延。　　十、争端的解决　　1、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，补充协议具有同等效力。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、如遇不可调解之纠纷，由原告方所在地法院裁决。　　十一、其它　　1、因不可抗力造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。　　2、本合同附件是合同不可分割的组成部分，同本合同具有同等法律效力，本合同特别约定的除外。　　3、因本合同的解释、履行、变更、终止发生争议，由双方协商解决，协商不成，可通过诉讼解决。　　4、乙方报送给甲方的《预算书》(见附件)作为本合同组成部分，该预算书约定的工程内容和总投资以本合同为准。　　5、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。合同一经签字，即产生法律效果，双方共同遵守。　　6、本合同自双方签字盖章之日起生效。　　甲方：武汉市工商行政管理局乙方：湖北中益建设工程有限公司　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：　　签订日期：年月日　　篇八：桩基合同(乙方发甲方)　　上海闸北市北高新技术服务工业园区N单元12-05地　　块商办项目桩基、围护工程承包合同　　立合同单位：上海舜宇建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）　　上海城地建设股份有限公司（以下简称乙方）按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　甲方承接的N单元12-05地块商办项目工程，现将基础工程中的桩基及基坑围护工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》以及国家和上海市有关规定，为明确双方责任，确保工程质量和施工工期，经双方协商，特签订此合同共同遵守。　　工程概况：　　一、工程名称：上海闸北市北高新技术服务工业园区N单元12-05地块商办项目工程　　二、　　三、　　四、　　五、　　六、　　七、工程地址：上海场中路XX号平顺路南端交叉口建设单位：设计单位：上海新建设建筑设计有限公司监理单位：总承包单位：上海舜宇建筑安装工程有限公司承包内容：　　1、工程桩基：主楼灌注桩为￠600-700钻孔灌注桩基工程全套施工操作工艺。基坑围护￠灌注桩，￠700旋喷桩，￠850三轴止水搅拌桩，￠850三轴搅拌桩坑底加固搅拌桩，￠700坑底加固双轴搅拌桩，深基坑加固压密注浆，格构柱安装。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　八、承包方式：　　包工、包料(甲供料除外)、包所有机械、包综合单价、包质量、包文明施工及包安全、包工期。　　第一条计价原则及合同价款：　　1、计价原则：　　本工程采用包工包料综合单价的方式承包施工，其中单价中已包含临时设施费、施工生活用水用电所需的电缆电箱水管水泵费用（甲方仅提供业主方提供总电箱一只总水表一只，之后所有施工生活用水用电所需的电缆电箱水管水泵费用　　由乙方承担）、机械进出场费、材料费、人工费、机械费、钻孔灌注桩泥浆外运费,（其中沟槽挖出的土由甲方负责外运及承担费用）　　2、合同价款：灌注桩.旋喷桩.搅拌桩.压密注浆综合单价按每立方米现行市场价双方约定，格构柱制安综合单价按现行市场价双方约定。在施工和结算过程中各分项工程的工程量按施工图纸和上海市XX定额相关计算规则按实结算。　　实际工程量均以工程正式施工图纸计算双方核实的为准、工程如产生其他设计变更资料、双方核定的签证单等为依据，按实调整。但综合单价包干不予调整。如产生地下障碍物处理和厚地坪砼面破碎处理费用根据现场三方签证单按实结算。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第三条工程期限：　　一、工程施工工期为85日历天（包括节假日、休息天），以甲方正式书面通　　知为正式开工日期为准。每延期一天按总造价的千分之一扣罚。　　二、乙方在组织施工中，遇到下列情况则顺延工期　　1、因甲方提出变更施工计划或图纸提供不及时而不能继续施工。　　2、因排除地下障碍物而影响施工。　　3、因停水、停电（每周超过10小时）造成停工。　　4、遇到不可抗力的自然灾害而影响施工。　　第四条甲乙双方的责任和义务：　　一、甲方：　　1、平整场地，提供三通一平的施工场地。　　2、将水准点与坐标控制点以书面的形式交给乙方，并进行现场交验。　　3、组织乙方与有关单位进行技术交底，签发会议纪要，对乙方施工全过程的技术.质量.进度.安全.进行监督管理。　　4、负责总体放样定位。　　二、乙方：　　1、乙方必须服从甲方、监理的管理，安全方面由甲方监督乙方自理。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、组织有关人员熟悉图纸，编制施工组织设计，报甲方、监理审核批准。　　3、向甲方提供工程进度计划，导出桩位轴线位置平图大样图，并报项目部及监理复核签认，并及时向甲方提交桩位轴线复核资料及施工日记砼试块制作养　　护砼试块试压报告桩小应变动测等报告，钢筋质保单合格证试验检验报告，所有搅拌桩旋喷桩压密注浆的土体试压块制作养护，试块试压报告，等等所有各种施工技术资料。　　4、遵守地方和有关部门对施工场地、交通、施工噪音等的管理规定，办理相关夜间施工许可证手续，钢筋自购自卸堆放，泥浆外运等等费用自付自理。　　5、按批准的施工专项方案组织实施施工，接受监理、甲方代表的检查、监督，确保工程按期完工。　　6、做好施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，由于乙方工程施工时处理不当而造成周边管线和邻近建筑物等损坏赔偿费用由乙方承担支付。　　7、乙方在施工中对桩轴线标高进行认真复核校对，如果对桩轴线位置造成较大偏轴位移，造成地基承载力不足，由设计提出进行加固加强，不论桩承台和筏板等加固地基加强造成扩大（人.材.机费用）由乙方承担责任和费用的支付。　　第五条隐蔽工程验收：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　乙方各分项工程的上一道工序做好后必须进行验收,验收合格后才能做下一道工序,施工前必须核对施工图纸施工规范进行自检,对各项隐蔽工程验收提前48小时通知监理.甲方代表参加验收,经甲方监理在验收记录上签字后方可继续下一道工序施工。　　第六条合同价款确定及调整：　　1、工程量按照施工图纸计算，施工全部完工后双方在结算中核对所完成工程量,按合同约定综合单价计算（双方核定工程量）结算，各分项工程合同约定综合单价属于包干费用，无论支付进度款和决算合同约定的综合单价不作调整。　　2、确定工程造价依据：主要依据本合同、完整的施工图纸及说明、设计变更文件、技术核定单、现场签证单。　　3、施工过程中，甲方、乙方不得变更图纸及说明，确需要改的须征得业主单位和设计单位的同意，并以书面形式通知乙方，经确认后方可继续施工。　　第七条竣工与工程款确定及支付：　　1、乙方分包的工程竣工验收由甲方组织进行，业主、监理、乙方派员参加，竣工验收后15天内，由乙方向甲方提交竣工报告及所有全部技术资料和工程决　　算书一份。　　2、甲乙双方对各分项工程综合单价的约定：　　、N单元12-06地块商办项目工程灌注桩,围护灌注桩。搅拌桩。旋喷桩,压密注浆,格构柱.现行市场综合单价如下：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　、￠工程灌注桩泥浆外运加人材机费330元/m3。　　、￠工程灌注桩水下砼C35非泵。（商品砼甲供）　　、￠工程灌注桩钢筋消耗量。（钢筋甲供）　　、￠工程灌注桩钢筋笼制作安装吨×350元/T=元/m3　　★小计：1+2+3+4=综合单价为元/M3。　　．￠800~1000围护灌注桩泥浆外运加人材机费330元/m3。　　、￠800~1000围护灌注桩水下砼C30非泵。（商品砼甲供）　　、￠800~1000围护灌注桩钢筋消耗量。（钢筋甲供）　　、￠800~1000围护灌注桩钢筋笼制作安装吨×350元/T=元/m3。　　★小计：1+2+3+4=综合单价为元/M3。　　、￠700坑底加固旋喷桩水泥掺量25%=吨×0元/T=0元/M3(水泥甲供)。　　、￠700坑底加固旋喷桩人材机费85元/M3。　　★小计：1+2=综合单价为85元/M3　　、￠850三轴搅拌桩外围止水位置水泥掺量20%=吨×0元/T=0元/M3(水泥甲供)。　　、￠850三轴搅拌桩外围止水人材机费85/M3。　　★小计：1+2=综合单价为85元/M3。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　、￠850三轴搅拌桩坑底加固水泥掺量20%=吨×0元/T=0元/M3(水泥甲供)。　　、￠850三轴搅拌桩坑底加固人材机费85元/M3。　　★小计：1+2=综合单价为85元/M3。　　￠850三轴搅拌桩坑底加固水泥掺量10%=吨×0元/T=0元/M3(水　　泥甲供)。　　￠850三轴搅拌桩坑底加固人材机费85元/M3。　　★小计：1+2=综合单价为85元/M3。　　、￠700双轴搅拌桩坑底加固水泥掺量13%=吨×0元/T=0元/M3(水泥甲供)。　　、￠700双轴搅拌桩坑底加固人材机费21元/M3。　　★小计：1+2=综合单价为21元/M3。　　★、深基坑底加固压密注浆人材机费全部，综合单价为20元/m3(水泥甲供)。　　、格构柱。（材料甲供，制作）　　、格构柱角钢加钢板安装费400元/吨。　　★小计：1+2=综合单价为400元/吨。　　、深井降水8500元/口。　　★小计：综合单价为8500元/口。　　、按图纸计算工程量和各分项工程综合单价：　　N单元12-05地块工程桩基.基坑围护施工图暂定工程量按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　篇九：围护及加固施工组织设计　　基坑支护及地基加固工程　　施工组织设计　　目录　　目录.............................................................................................................................................11编制依据......................................................................................................................................22工程概况......................................................................................................................................23施工部署......................................................................................................................................34施工场地平面布置及施工前期准备..........................................................................................75施工方案和施工技术措施按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观..........................................................................................................96施工质量保证措施.....................................................................................................................237施工管理措施.............................................................................................................................288安全生产措施............................................................................................................................299文明施工措施.............................................................................................................................3310环境保护措施...........................................................................................................................34　　1编制依据　　⑴地基加固施工图纸。　　⑵施工参照的主要技术规范见表1-01（不限于）：　　表1-01　　2工程概况按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　工程概况工程地质条件地形地貌　　岩土分层及其特征　　根据业主提供的地质勘察报告，本工程范围内地层自上而下分述详见下表：　　场地地基土层划分表　　本场地浅部地下水属潜水类型，主要补给来源为源大气降水及地表迳流，水位随季节而变化。潜水水位约在～，年平均地下水位一般在～，实际应用时，地下水位按不利条件分别取地下水高水位埋深。　　3施工部署　　工程施工总体目标工期目标　　根据总包要求安排进度，满足总包整体进度计划。质量目标　　我们将全面执行招标文件提出的质量和技术要求，按照国家规范和杭州市有关的质量管理规定进行施工，施工质量达到优良工程。　　实施过程中，树立“质量第一，预防为主”的指导思想，坚持“计划、执行、检查、处理”的循环工作方法，严格进行质量过程控制，开展工程质量管理活动，力争市优工程。安全生产目标　　本工程安全生产目标：工程实施过程中不发生重大的安全事故和管线事故，特别是人身伤亡事故。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，确保在施工现场生产过程中的人身和财产安全，减少事故的发生，将在施工现场结合工程的特点，建立安全生产保证体系，切实加强对施工现场安全管理。安全生产保证体系的建立符合市政企业内部的特点，并形成安全体系文件，以确　　保安全保证计划的内容具有可操作性、严密性、可行性。文明施工目标　　本工程文明施工目标：保证施工现场附合文明施工的统一标准，力争现场文明施工达到“市级文明标准化工地”标准，创省级安全文明标准化示范工地。环境目标　　本工程施工过程中的环境目标及要求：　　在施工现场必须对生产用水和生活用水的排放进行控制，所有水体不应有自然原因所导致的下列物质：　　凡能沉淀而形成令人厌恶的沉淀物、漂浮物、浮渣、油类等；产生令人厌恶的色、臭味或混浊度的物质；对人类、动物或植物有损害的物质；易滋生令人厌恶的水生物等。　　加强对施工机械的管理，改进施工工艺，减少施工过程中的噪声。施工过程中应加强对场地周围有关管线的保护措施，无重大管线事故。管线类别：上水管、煤气管、雨污水管、电力电缆、通信电缆及光缆、供油管、供气管等。　　按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观在施工区域、生活区域落实作好危险品现场控制、防台防汛现场控制、消防应急现场控制，确保现场事故为零。将全面运行ISO14001境管理体系标准，系统地采用和实施一系列环境保护管理手段，以期得到最优化的结果。　　工程施工安排　　根据本工程的特点并结合现场实际情况，等相应的施工作业面具备，接到总包进场通知后立即进场施工。　　施工进度计划满足总包进度要求机械设备计划主要投入设备如下表3-1：　　篇十：工程桩基检测合同书　　工程检测合同书　　发包方（甲方）：**有限公司承包方（乙方）：**有限公司　　根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称、地点　　工程名称：工程地点：第二条检测方法与目的　　1、静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。2、静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力。　　3、静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求。√4、高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观√5、低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。6、声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。第三条技术要求　　1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力（复合地基承载力特征值）为。2、执行标准　　√（1）中人民共和国行业标准—《建筑基桩检测技术规范（JGJ106-XX）》。（2）中华人民共和国行业标准—《建筑地基处理技术规范（JGJ79-XX）》。（3）中华人民共和国国家标准—《建筑地基基础设计规范（JGJ106-XX）》。第四条检测周期或提供检测报告的时间　　提供检测报告的时间按下列第2条执行：　　1、双方约定检测周期为，自月日起，年月日前提供检测报告。　　√甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后2天内进场实施检测，现场作业完成后7天内提供检测报告。第五条检测数量、费用和付款方式　　根据国家和江苏省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下：　　第1页共3页　　2、付款方式　　检测费用以人民币结算，结算方式为2。　　（1）合同签订后即预付总费用的，计按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观款在提交检测报告时结清。　　√（2）在提交检测报告时一次结清。　　（3）第六条合同变更　　1、因甲方原因造成合同变更时，甲方应事先以书面形式通知乙方。如因合同变更而增加工作量或给乙方造成经济损失时，甲方应根据实际情况予以补偿。2、因甲方原因造成乙方停工、返工的，应按合同变更处理。第七条甲方的责任和义务　　1、应于乙方进场前天向乙方提供基础设计、施工记录、工程地质勘察报告和桩位图等检测工作所必需的资料，并对其可靠性和完整性负责。　　2、应为进入现场作业的乙方人员提供必要的工作条件和便利（如试坑开挖、试桩桩头的处理、试验现场的通电、通水；施工便道的铺设、场地的平整和加固等）。3、按本合同第五条如期如数支付检测费用。　　4、维护乙方检测文件和检测成果的严肃性，不得擅自修改或转让给第三方使用，否则应负法律责任。　　5、乙方提供的检测报告除经有关部门鉴定为不合格报告之外，甲方不得拒绝，或借故拒付检测费。　　6、如对乙方的检测过程和提供检测报告的可靠性、公正性等重要事项有怀疑或异议，应及时与乙方沟通，也可向工程所在地建设行政主管部门申诉。第八条按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观乙方的责任和义务　　1、向有关方面提供检测方案、场地和被检测桩的处理要求。　　2、根据合同要求的检测方法、数量和工期，根据有关规范、规程和技术文件的要　　第2页共3页　　求进行检测，并确保检测成果的可靠性、科学性和公正性。3、按合同规定时间提供检测报告一式肆份。第九条违约责任　　1、因甲方中途终止合同或不履行合同而造成乙方经济损失时，由甲方按实际赔偿。2、因乙方检测失误引起重大质量事故的，按国家有关规定处理。　　3、甲方超过合同规定期限十天以上支付检测费时，应向乙方偿付违约金，三个月内每天按检测费的万分之五计算；超过三个月则加倍计取违约金。　　4、乙方不按合同规定期限提交检测报告的，超过十天时，每拖延一天，应向甲方支付相当于检测费万分之五的违约金，超过三个月的，加倍计取违约金。第十条争议的解决方式　　合同执行过程中如有争议，双方应及时进行沟通和协商。协商无效时，任何一方均可向当在地经济合同仲裁机构申请仲裁，或直接向当在地法院起诉。第十一条补充条款按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第十二条附则　　1、本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规执行。　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。正本一式两份，发包方和承包方各持一份。双方根据各自需要，可以复制副本。副本与正本一样，须经双方签字盖章，具有同等的法律效率。　　发包方(盖章)承包方（盖章）　　法定代表人（或法定代表人（或委托代理人）：委托代理人）：　　签订日期：XX年2月12日　　第3页共3页　　　　　　　　　　　　按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹