合同外工程款支付(共10篇)

《合同外工程款支付(共10篇)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划合同外工程款支付(共10篇)　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司　　因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：　　双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：　　甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内一次性付清。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程　　有限公司　　甲方代表签字：乙方代表签字：　　XX年月日　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：　　双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：　　甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内一次性付清。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　甲方代表签字：乙方代表签字：　　XX年月日　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：　　双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：　　甲方已支付乙方中央空调工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安装完毕，并试机、调试运行完成后五日内，付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为;第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的中央空调工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　XX年月日甲方代表签字：乙方代表签字：　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：　　双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　甲方已支付乙方消防工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装完毕，试压合格，并经过消防验收后十日内，付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为;第三期付款时间为消防工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　甲方代表签字：乙方代表签字：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　XX年月日　　工程款付款协议书　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司　　乙方：　　因乙方承包甲方酒店工程所发生的工程款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：　　双方共同委托第三方核定乙方承包的工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：　　甲方已支付乙方工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内支付;乙方承包的工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的工程在甲方不违约的前提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：　　甲方代表签字：乙方代表签字：　　XX年月日　　《房屋建设工程施工合同》补充协议　　甲方：　　乙方：　　甲、乙双方于工程《房屋建设工程施工合同》，甲乙双方现就该工程项目工程款支　　付的有关事宜，经协商一致，达成如下协议：　　1、该工程项目后期50%工程款，甲方以工程栋、栋部分房源抵扣，具体房号如下：　　2、抵房价格按/平方米计算，乙方只负责抵款房屋的工程税，其他相关税费由甲方负责，房款到甲方账户后，甲方扣除工程税后必须在7日内支付给乙方。　　3、本协议与双方签订《房屋建设工程施工合同》不一致的，以目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　本协议为准。　　4、本协议为《房屋建设工程施工合同》的补充条款，与《房屋　　建设工程施工合同》具有同等法律效力。　　5、本协议双方签字盖章后立即生效。　　6、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。　　甲方：乙方：　　代表：　　签订日期：代表：年月日　　合同内工程款支付表　　工程名称：山西大学旧图书馆改造工程编号：001　　合同外工程款支付表　　工程名称：山西大学旧图书馆改造工程编号：001　　工程款支付汇总表　　工程名称：山西大学旧图书馆改造工程编号：001　　合同价款与支付　　合同价款及调整目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1.本合同价款采用固定价格方式确定。价不准确；②因市场变化、政策性调整导致人工、机械价格变化和材料价格变化所采取的赶工措施；⑤承包人承包的所有项目检测费用，由发包人委托有资质的检测单位按有关规定进行检测，检测费由承包人承担。如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致各分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测和加固处理费用由承包人承担。⑥因供电、供水紧张及相关设施维护抢修造成停电、停水而自备发电设备和蓄水设施以及现场用水的水压不足而采取的增压措施费用等而发生的费用；⑦协调场地周边关系和处理附近村民闹事所发生的费用；⑧施工图纸和规范规程规定所有做法已含在总价包干，不再调整。风险范围以外合同价款调整方法：采用固定价格合同，除非因发包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定情况下合同价款方可进行调整，其余均不作调整。合同价款可按以下方式进行调整：增减工程量按规定程序按实核增核减。增减工程量的单价确定：①在实物工程量清单之内的项目，按承包人中标价调整的工程量清单的综合单价计算。②不在工程量实物清单之内的项目，按承包人中标价调整的工程量清单中的材料价格、人工费、措施费和费率确定项目综合单价，由发包人审定后执行。　　工程预付款:本工程无预付款。　　工程量确认:承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按进度节点结算工程进度款，承包人每完成一个节点时的当月25日前向发包方报送实际完成的各部位的已完工程量报告。　　工程款支付:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、承包人施工至屋面梁板混凝土浇筑完成，经发包人确认后，发包人10天内支付已完成工程量80%；　　2、全部完成墙体砌筑，经发包人确认后，发包人10天内支付本期已完成工程量80%；　　3、主体结构验收通过后，发包人10天内支付本期已完成工程量85%；　　4、落架全部完成，发包人10天内支付已完成全部工程量的90%；　　5、全部竣工验收通过并双方办理交房手续后，发包人10天内支付已完成全部工程量95%；　　6、决算完成工程备案通过后1个月内发包人支付已完成全部工程量结算总价97%；　　7、结算总价的3%作为工程保修金，保修金不计利息；　　8、以上每笔工程款支付前，承包人必须向发包人提交所有参与工程建设的管理人员、工人、农民工的工资均已足额发放完毕的说明函件。　　承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外(转载于:写论文网:)的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：有关承包人确定的产品采购须按双方约定品牌表，经发包人确认后进行采购。符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求。若承包人未按本条约定执行，发包人有权按总价5%进行处罚并要求承包人按约定返工更换，满足要求方可验收。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　工程变更　　本工程变更需经发包人提出的设计变更方案，并经蔡贤贵董事长签字认可后方可实施变更。　　变更的工作量发包人指定由蔡贤贵董事长或其委托代表人签字认可；经双方确认后可相应增减合同价款。　　由于发包人对工程规模或工作量有增减时，增减工程量按承包人中标　　价调整的工程量清单的综合单价计算　　、竣工验收与结算　　32、竣工验收　　承包人提供竣工资料的约定：施工中没有设计变更，施工后承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；施工中只有零星的　　少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后承包人加盖竣工图章提交发包人；施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。　　中间交工工程的范围和竣工时间：按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　工程竣工结算：本工程除经发包人有权人签字确认的设计变更外，合同价即为包干价，结算时不做任何调整。承包人已考虑工程量清单错漏及材料价格、人工、机械价格上涨等风险，并在投标前认真查阅现场状况，熟悉图纸、清单；任何非设计变更引起的造价变化，承包人在投标时已充分考虑，并已计入投标单价中，结算时不再进行调整。经发包人审核，审核数为本项目最终工程结算数。　　本合同中关于承包人违约的具体责任如下：　　本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人每延续一天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三累计计算直至最高赔偿额。工期延误超过60天，发包方有权要求承包方立即退场；如发包方要求承包方立即退场的，剩余工程由发包方重新确定施工单位，增加的施工费用全部由承包方承担并直接支付给发包方。　　本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准。如因修补或返工延误工期的，承包方按照上款延误工程的规定承担违约责任。如因返工工期超过60日，发包方要求承包方立即退场的，返工工程由发包方重新确定施工单位，承包方按合格质量标准承担返工工程的工程款并直接支付给发包方。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　双方约定的承包人其他违约责任：无　　工程的质量目标及要求：　　⑴各分部工程均必须达到合格；砼构件表观质量平直，不得麻面、蜂窝；楼板、屋面板及外墙不得有渗漏。　　⑵如工程未达到合格时，则承包人必须无条件进行返修或返工，并承担一　　切责任。　　⑶全部模板进场须采用全新模板，内支撑和外架按建设主管部门要求施工。　　工程进度要求：　　⑴每段工程必须在开工后80天内封顶，且本工程必须在开工后180天之内竣工并通过竣工验收；如不能按本要求时间内完成，进度节点完成支付工程款时，只支付应付工程款的50%，并按条款执行。　　⑵“天”均以日历天计算，工期为绝对工期已充分考虑法定节假日、高考、团体性村民闹事、恶劣天气、停水停电影响、材料供应影响、地质不可预见性等因素的影响，上述因素导致工程无法施工均不再顺延工期。　　工程竣工及竣工资料：工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；　　工程已按本合同规定全部建成,并通过各分项目的检查、试验和验收；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　竣工现场清理已符合约定要求；　　承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；　　法律法规或地方规章规定的其他条件。　　合同外特殊工程款支付申请表　　合同编号：单位：万元　　HJBD-KZ-A02　　浅谈签订《建设工程施工合同》价款支付相关条款　　【摘要】本文分析了施工合同中关于经济的条款，并提出了在签订合同时应该注意的事项。　　【关键词】合同价；工期；经济签证；索赔　　建设部推行施工合同文本已多年，在众多发包人和承包人看来，签订施工合同是非常轻松的事情，只需按照逐条填写即可。事实上，这种做法并不恰当，特别是针对价款支付条款，双方更应明确约定。因为此文本合同在很多问题上还过于原则，甚至缺失，极可能让合同双方中的一方处于不利位置，造成不可估量的经济损失。笔者根据目前大部分合同出现的问题，提出自己的看法。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　承包范围。目前，施工合同价款基本上都是采用固定总价合同方式。固定总价合同价格是建立在合同承包范围固定基础上的，若承包范围变更则引发合同价款结算争议。在合同签订前，承包人依据发包人提供的招标文件、图纸、工程量清单计算工程价款，上述三个文件共同确定了合同承包范围。现实中存在如下问题：一是工程量清单与图纸不符；二是招标用图纸内容不详细，造成工程量清单不准，或者是图纸内部分内容发包人另行发包，不属于本次招标内容；三是清单漏项。上述问题引起的后果是工程承包范围的不确定性。因为承包人只有完成承包范围内工作才可以获得全部合同价款，所以当发包人认为某项工作属于承包范围内的，而承包人不能直接依合同中承包范围条款作为抗辩理由，间接用招标文件、图纸、　　工程款结算协议书甲方：mmm有限公司　　乙方：yyy装饰工程有限公司甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公　　司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚　　拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的　　万分之二向乙方支付违约金。　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为　　准，再无其他争议。　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。甲方：________代表人：________乙方：________代表人：______________年___月___日篇二：工程款付款协议书甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公　　司　　因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的　　原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程　　款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程　　款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内一次　　性付清。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所　　欠工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件　　的交付甲方，所有权归属甲方。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司甲方代表签字：乙方代表签字：XX年月日甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的　　原则，达成以下付款协议：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程　　款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程　　款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内一次　　性付清。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠　　工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件　　的交付甲方，所有权归属甲方。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：XX年月日甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平　　等的原则，达成以下付款协议：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：甲方已支付乙方中央空调工程款，下欠工程　　款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程　　款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安　　装完毕，并试机、调试运行完成后五日内，付款金额为;第二期付款时间为　　甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为;第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内　　将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠　　工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的中央空调工程在甲方不违约的前目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　提下，必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，　　由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。甲方有权利　　在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：XX年月日甲方代表签字：乙方代表签字：　　甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的　　原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：甲方已支付乙方消防工程款，下欠工程　　款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程　　款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　完毕，试压合格，并经过消防验收后十日内，付款金额为;第二期付款时间　　为甲方试营业(拟定10月1日试营业）一个月后的十日内，付款金额为;第三期付款时间为消防工程运行一年后的十日内将工　　程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠　　工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下，　　必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。　　否则，由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由　　乙方承担。甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违　　约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：XX年月日工程款付款协议书甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店工程所发生的工程款，经甲乙双方本着公平、公正、平　　等的原则，达成以下付款协议：　　一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的工程价款，达成最终认可价格为(大写)：。　　二、工程款付款方式：甲方已支付乙方工程款，下欠工程　　款。经双方协商确定甲方于XX年月日付给乙方工程　　款，剩余欠款待甲方试营业一个月后的十日内支付　　;乙方承包的工程运行一年后的十日内将工程总价　　款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。　　三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。　　四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠　　工程款的%/日支付逾期金。　　五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的工程在甲方不违约的前提下，必目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　须无其他附加条件的按甲方进度要求施工，并确保按期交工验收、试机运行。否则，由乙方　　原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。甲　　方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款项不属甲方违约支付工程款。　　六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：XX年月日篇三：工程还款协议书文章　　网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题工程还款协议书　　本还款协议书由下列各方于xx年xx月xx日在中国北京市签署：xxx　　公司住所：xxxxxx；法定代表人：xxx；；xxx公司住所：xxxxxx；法定代表人：xxx；鉴于：xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx签订了《建设工程施工合同》，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣　　工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方　　支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程　　款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任　　何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本　　协议如下：　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本　　协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款　　xxxxxx万元整。。　　第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。。　　第三条强制执行条款文章　　网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内　　容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处　　申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。　　2、乙方保证承担举证义务，自每期款项付清之日起xx个工作日内，向　　甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员　　核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。查看更多合同范本　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北　　京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有　　权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申　　请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通　　知书》，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市　　公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况　　下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管　　辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的　　强制执行。　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证　　处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：　　经年检合格的《营业执照》；　　《授权委托书》；　　《强制执行申请》；　　乙方已经履行还款义务的书面证明材料；　　经公证的具有强制执行效力的本协议；　　甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；　　其他需要提供的材料。文章　　网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题　　5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：xxxxxx。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第四条双方各自的承诺和保证　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和　　债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx；受件人：xxx。乙方联系地址、电话及传真如下：xxxxxx；受件人：xxx。北京市公证处联系地址：地址：北京市朝阳区朝外大街吉祥里206楼邮编：电话：-6210承办公证员：李清甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对　　方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知　　义务的一方承担由此而带来的法律后果。查看更多合同范本　　第五条不可抗力　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，　　并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本　　工程款支付承诺书　　云南宸业建筑工程有限公司：　　我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至XX年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。　　如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。　　特此承诺　　昆明恒信房地产开发有限公司　　XX-04-16　　同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。　　云南宸业建筑工程有限公司　　XX-04-16　　工程合同款支付程序　　第一条目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　承包商于每月25日上报监理工程结算资料的同时，填报“工程　　合同款审定会签单”。　　第二条　　监理工程师在收到承包商提交工程结算资料及“工程合同款审定　　会签单”后的七个工作日内，完成结算的审核并签字盖章后，在次月初将结算资料报送电站公司计划合同部，由计划合同部按程序进行审核签批。　　第三条见。　　第四条　　安全监察部根据施工现场安全、文明施工情况，对承包商进行考工程物资部对工程量、工程进度进行考核审定，提出支付审核意　　核并提出支付审核意见。　　第五条　　计划合同部根据合同条款及部门审核意见核　　定应、净支付金额。　　第六条第七条同管理台帐。　　第八条目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　计划合同部将经总经理最终审批后的会签单及结算资料送财务财务部根据甲供材料及水、电费等情况，提出相应的扣款数额。由计划合同部报请公司领导审批，并将最终审批后的数额记入合　　部，同时通知承包商办理支付手续。　　第九条　　付款后，结算资料及会签单一份由财务归档，其余三份会签单返　　计划合同部。计划合同部将会签单返送工程物资部、安全监察部及监理各一份，计划合同部存档一份　　第十条　　工程合同款具体支付流程如下：　　工程合同款支付流程示意图　　第十一条工程合同款支付审定会签单样本附后。　　山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司　　工程合同款支付审定会签单　　关于调整合同与支付工程款的报告　　岳阳华浩水处理有限公司：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　我司承建的岳阳云溪污水处理厂工程，根据合同约定，我司于XX年3月28日向贵方支付了履约保证金300万元。XX年5月4日正式开始土方开挖。工程开工后，由于贵司原因，合同承包范围发生变化。考虑到关系平衡，我方也同意调整。但因原合同约定，我司承包工程量按1600万估算，承包范围调整后，根据我方测算，实际工程量只有1000万左右。我方支付的履约保证金比例已达到30%。因此特申请调整履约保证金额度。按市场规则，一般履约保证金为工程总造价的10%。所以特请贵司根据实际情况给予调整，退还我司200万履约保证金。剩余100万保证金按原合同约定分批返还。工程竣工验收后，留工程总价5%保证金，在保修期满后返还。　　我方于XX年6月将CAST反应池、水解酸化池、均质池、强化一级反应池预算报予贵司，至今CAST反应池对审都未完成，其余各池工程量尚未开始对审。我司于XX年7月16日完成CAST反应池底板砼，8月5日完成水解酸化池底板，8月21日完成CAST反应池池壁砼浇筑，累计完成工作量已达600万，根据合同约定，应支付我方480万工程款。而贵司仅于XX年6月2日支付80万预付工程款一次，8月18日借支50万工程款一次，返还了75万保证金，已严重违反了工程款支付约定。本着合作的态度，我方一直尽力筹集资金，　　保证工程正常运转。截至目前，连同履约保证金我方一共投入了540万现金，在外尚拖欠大量人工工资和材料款，实已无力维持工程正常运行。鉴于以上事实，我方恳请贵司在一星期内按合同约定支付我方已完成工程款。且适当考虑我方所增加的财务成本，对合同约定优惠给予调整。贵司现阶段资金支付情况，已严重制约了工程进度，导致进度严重滞后，且形成了我方基本全额垫资的事实，故我方不应再承担原合同所约定优惠。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　如若贵司后续资金有困难，无法按合同履行。我方只有终止履行合同，对现已完成工作进行结算退场。　　致　　礼　　湖南省第四工程有限公司　　岳阳市云溪污水处理厂工程项目部　　XX年9月6日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。